版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2024年屋顶防水施工合同合同编号:__________甲方(发包方):__________地址:__________联系方式:__________乙方(承包方):__________地址:__________联系方式:__________第一条施工内容第二条施工期限乙方应在____年__月__日至____年__月__日完成本合同项下的施工内容。如遇不可抗力等因素导致无法按期完成,双方可协商适当延长施工期限。第三条施工质量施工过程中,甲方有权对施工质量进行监督,并提出合理建议。乙方应予以积极采纳。第四条材料供应乙方负责提供施工所需的全部材料,并保证材料质量符合国家和行业相关标准。如甲方对材料有特殊要求,应在合同签订前通知乙方,并承担相应费用。第五条保密条款乙方在施工过程中获悉的甲方商业秘密、个人隐私等信息,应予以严格保密。未经甲方书面同意,乙方不得向任何第三方泄露。第六条合同价款1.甲方支付乙方合同总价款的____%作为预付款;2.乙方完成施工任务后,甲方支付乙方合同总价款的____%;3.剩余的合同总价款的____%作为质保金,质保期为____年,自工程验收合格之日起计算。质保期满后,无质量问题,甲方一次性支付给乙方。第七条违约责任1.乙方未按约定时间、质量完成施工任务的,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金计算方式为:__________2.甲方未按约定时间支付合同价款的,应向乙方支付逾期付款的违约金,违约金计算方式为:__________第八条争议解决本合同履行过程中,如发生纠纷,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同变更、解除和终止1.双方同意,合同的变更、解除和终止,应书面签署,并经双方确认。2.在合同履行过程中,如因不可抗力等因素导致合同无法继续履行,双方均有权解除合同。解除合同后,已履行部分按照实际履行情况结算。第十条一般条款1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。2.本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:__________签订日期:__________注意事项:1.材料质量:确保乙方使用的材料符合国家和行业标准。2.施工期限:明确施工的具体期限,以及不可抗力导致延期的情况下的处理方式。3.施工质量:明确工程质量的标准和验收条件。4.付款方式:详细规定付款的进度和方式,以及质保金的处理。5.违约责任:明确双方违约的责任和违约金的计算方式。6.争议解决:约定解决合同争议的方式和途径。7.合同变更与终止:规定合同变更、解除和终止的条件和程序。解决办法:1.定期检查施工进度和质量,确保符合合同要求。2.对材料进行抽检,确保材料质量达标。3.严格按照约定的付款进度支付,保留相应的付款凭证。4.发生违约时,按照合同约定的违约责任条款执行。5.发生争议时,通过友好协商解决,协商不成则依法诉讼。法律名词解释:不可抗力:指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。违约金:当事人违反合同约定时,按照法律规定或者合同约定向对方支付的赔偿金。质保金:为保证施工质量,甲方在支付合同价款时预留的一部分金额,待质保期满后无质量问题再支付给乙方。补充协议:在原合同基础上,对未尽事宜或需要变更的事宜,由双方另行签订的协议,具有同等法律效力。管辖权:指法院对某一案件具有审理和判决的权力。特殊场合1:房屋位于极端气候区补充条款:考虑到房屋位于极端气候区,乙方在施工过程中应采取额外措施确保施工质量和工人安全。若因气候原因导致施工延期,双方应协商合理延长施工期限。1.如果房子在那种冬天特冷或者夏天特热的地方,施工的时候可能得额外小心,所以合同里可以加一条,说遇到这种特殊情况,乙方得有特殊对策。特殊场合2:施工期间遇到节假日补充条款:施工期间如遇国家法定节假日,乙方应合理安排施工进度,确保工程不受影响。如确需停工,乙方应提前通知甲方,并调整施工计划。2.谁知道施工的时候会不会碰到国庆、春节这种大节日,那时候可能得停工。所以在合同里得提一句,遇到节日咋办,得提前计划好。1.附件一:施工图纸及设计方案这个附件很重要,它得包括所有的施工细节和设计要求,确保双方都清楚要做成啥样。2.附件二:材料清单及质量标准这个附件列出了所有要用到的材料,以及这些材料应该达到的质量标准,避免施工时出现争议
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 浙江省【高等职业技术教育招生考试】-商业类(电子商务)-职业技能理论知识(二)(答案版)
- 简支梁斜截面课程设计
- 数字日历的课程设计
- 红茶厂课程设计及其图纸
- 落料拉深课程设计
- 2024基本建设工程借款合同
- 2024签约作家合同范本
- 2024房地产典当借款合同范文
- 2024建筑工程施工合同的责任由谁承担工程
- 手术室护士手足外科矫形手术护理配合常规
- 网红夜市古风主题市集策划方案
- 2024年中国银行股份有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 妇产超声知识讲座
- 【单元专项】人教PEP版五年级上册英语-Unit 2 My week 阅读(含答案)
- 高思学校竞赛数学课本五年级
- 终期预评估报告
- 胶东国际机场
- 关键时刻的决策力
- 上海交通大学电子信息与电气工学学院本科生课表
- 水工建筑物课程设计任务和指导书
- 蛋白的分离纯化
评论
0/150
提交评论