版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
博物馆改造补充协议合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2合同文件的优先顺序1.3法律的适用1.4合同的生效第二章改造项目概述2.1改造项目的目标与宗旨2.2改造项目的范围与内容2.3改造项目的进度计划第三章改造范围与工程量3.1具体改造范围3.2工程量的确定3.3改造过程中的变更处理第四章设计与技术规范4.1设计要求4.2技术规范与标准4.3设计文件的提交与审查第五章施工与质量管理5.1施工单位的资质要求5.2施工过程中的质量管理5.3施工安全与环境保护第六章材料与设备供应6.1材料与设备的质量标准6.2供应合同的签订6.3材料与设备的验收与保管第七章合同价格与支付7.1合同价格的确定7.2支付方式与时间7.3价格调整机制第八章工期与进度8.1工期的约定8.2进度延误的处理8.3提前完工的奖励与补偿第九章合同的变更与解除9.1变更的条件与程序9.2解除的条件与程序9.3变更与解除的法律后果第十章违约责任10.1违约行为的界定10.2违约责任的具体承担10.3违约赔偿的计算与支付第十一章争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁程序与规则11.3法院诉讼的选择第十二章合同的转让与分包12.1合同转让的条件12.2分包工程的限制与要求12.3分包合同的管理与监督第十三章税务与保险13.1税务责任的承担13.2保险的购买与维持13.3保险事故的处理第十四章合同的终止与解除14.1合同终止的条件14.2解除合同的程序14.3合同终止后的义务与责任合同编号:Museum_Renovation_Supplement_Agreement第一章总则1.1定义与解释1.1.1本合同的术语与定义1.1.2本合同中使用的缩略语1.2合同文件的优先顺序1.2.1合同文件的组成1.2.2文件的优先级与解释顺序1.3法律的适用1.3.1合同适用的法律1.3.2法律冲突的处理原则1.4合同的生效1.4.1合同的签字与盖章1.4.2合同生效的条件与时间第二章改造项目概述2.1改造项目的目标与宗旨2.1.1项目目标的确立2.1.2项目宗旨的表述2.2改造项目的范围与内容2.2.1项目改造的主要范围2.2.2项目具体内容包括2.3改造项目的进度计划2.3.1项目整体的进度计划2.3.2各阶段工作的时间表第三章改造范围与工程量3.1具体改造范围3.1.1改造涉及的建筑物与设施3.1.2改造范围的具体界定3.2工程量的确定3.2.1工程量的初步估算3.2.2工程量的最终确认3.3改造过程中的变更处理3.3.1变更情形的认定3.3.2变更处理的程序与规则第四章设计与技术规范4.1设计要求4.1.1设计标准与要求4.1.2设计文件的提交要求4.2技术规范与标准4.2.1技术规范与标准的遵守4.2.2技术规范与标准的更新应用4.3设计文件的提交与审查4.3.1设计文件的提交时间与方式4.3.2设计文件的审查程序与反馈第五章施工与质量管理5.1施工单位的资质要求5.1.1施工单位的资质证明5.1.2施工单位资质的审核程序5.2施工过程中的质量管理5.2.1施工质量的管理体系5.2.2质量控制与质量检查5.3施工安全与环境保护5.3.1施工安全措施的制定5.3.2环境保护的要求与执行第六章材料与设备供应6.1材料与设备的质量标准6.1.1材料设备的质量要求6.1.2质量问题的处理流程6.2供应合同的签订6.2.1供应合同的签订程序6.2.2供应合同的审查与备案6.3材料与设备的验收与保管6.3.1材料设备的验收程序6.3.2材料设备的保管责任分配第八章工期与进度8.1工期的约定8.1.1改造项目的总工期8.1.2各阶段工作的具体工期8.2进度延误的处理8.2.1进度延误的原因认定8.2.2延误责任的承担与补偿8.3提前完工的奖励与补偿8.3.1提前完工的奖励条件8.3.2提前完工的补偿计算第九章合同的变更与解除9.1变更的条件与程序9.1.1变更的请求条件9.1.2变更的审批程序9.2解除的条件与程序9.2.1解除的请求条件9.2.2解除的审批程序9.3变更与解除的法律后果9.3.1变更解除后的合同效力9.3.2变更解除的责任承担第十章违约责任10.1违约行为的界定10.1.1违约行为的认定标准10.1.2违约行为的具体表现10.2违约责任的具体承担10.2.1违约责任的计算方式10.2.2违约责任的赔偿范围10.3违约赔偿的计算与支付10.3.1赔偿金额的计算方法10.3.2赔偿支付的时间与方式第十一章争议解决11.1争议的解决方式11.1.1选择的争议解决方式11.1.2选择的争议解决机构11.2仲裁程序与规则11.2.1仲裁申请的提交11.2.2仲裁程序的进行与裁决11.3法院诉讼的选择11.3.1诉讼的提起条件11.3.2诉讼的进行与判决第十二章合同的转让与分包12.1合同转让的条件12.1.1合同转让的条件设定12.1.2合同转让的程序要求12.2分包工程的限制与要求12.2.1分包工程的限制规定12.2.2分包工程的要求与审查12.3分包合同的管理与监督12.3.1分包合同的管理责任12.3.2分包合同的监督机制第十三章税务与保险13.1税务责任的承担13.1.1各方的税务责任界定13.1.2税务申报与缴纳的程序13.2保险的购买与维持13.2.1保险的种类与范围13.2.2保险的有效期与续保13.3保险事故的处理13.3.1保险事故的申报13.3.2保险事故的处理程序第十四章合同的终止与解除14.1合同终止的条件14.1.1合同终止的情形认定14.1.2合同终止的程序要求14.2解除合同的程序14.2.1解除合同的条件设定14.2.2解除合同的程序执行14.3合同终止后的义务与责任14.3.1终止合同后的义务履行14.3.2终止合同后的责任承担[合同方签字处]甲方签字:______________乙方签字:______________日期:______________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方主导的额外条款1.1.1甲方对改造项目的总体控制权1.1.2甲方对改造进度和质量的监督权1.1.3甲方对改造过程中出现问题的解决权1.2甲方主导的特别说明1.2.1甲方有权对改造项目进行不定期检查1.2.2甲方有权对改造项目的进度和质量提出更高的要求1.2.3甲方在改造项目中的决策权和管理权二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1乙方主导的额外条款2.1.1乙方对改造项目的实施权2.1.2乙方对改造过程中的质量控制权2.1.3乙方对改造项目的完工验收权2.2乙方主导的特别说明2.2.1乙方应按照甲方的要求进行改造项目的实施2.2.2乙方应保证改造项目的质量和进度达到甲方要求2.2.3乙方应对改造项目的安全和环境保护负责三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1第三方中介的额外条款3.1.1第三方中介的介绍与选择权3.1.2第三方中介在改造项目中的协调权3.1.3第三方中介对改造项目的监管权3.2第三方中介的特别说明3.2.1第三方中介应具备专业的改造项目经验3.2.2第三方中介应公正、中立地处理改造项目中的问题3.2.3第三方中介应对改造项目的顺利进行负责附件及其他补充说明一、附件列表:1.改造项目设计方案2.技术规范与标准文件3.施工单位资质证明文件4.分包合同及相关协议5.材料设备供应合同6.保险单据及相关文件7.税务文件及支付凭证8.改造项目进度计划表9.改造项目变更记录10.违约赔偿计算公式及相关说明11.争议解决机构出具的仲裁裁决书12.法院判决书或调解书13.合同履行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定:1.甲方未按约定提供改造项目的设计方案或技术规范,导致项目进度延误。2.甲方未按约定时间支付合同款项,导致乙方无法按时进行施工。3.乙方未按设计方案或技术规范进行施工,导致项目质量不符合要求。4.乙方未按约定时间完成改造项目,构成工期延误。5.乙方未按约定购买并维持相关保险,导致保险事故发生时无法获得赔偿。6.乙方未按约定履行税务责任,导致税务问题时承担额外责任。7.第三方中介未公正、中立地处理改造项目中的问题,导致项目顺利进行受阻。8.第三方中介未按约定进行监管,导致项目质量或进度出现问题。三、法律名词及解释:1.合同违约:一方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定。2.工期延误:乙方未按约定时间完成改造项目,导致项目进度延迟。3.质量不符合要求:乙方施工完成后,项目质量未达到设计方案和技术规范的标准。4.违约责任:违约方因违约行为而应承担的法律责任,包括赔偿损失、支付违约金等。5.争议解决:合同各方在履行过程中发生争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。6.第三方中介:在改造项目中起到协调、监管、验收等作用的独立第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.设计方案或技术规范不明确:提前充分沟通,明确设计要求和技术规范,避免施工过程中的误解和争议。2.工期延误:制定合理的施工计划,确保项目按进度进行,如有延误,按合同约定协商解决。3.质量不符合要求:加强现场质量监督,严格执行设计方案和技术规范,出现问题及时整改。4.合同款项支付问题:双方明确支付时间和方式,确保款项按时支付,避免影响施工进度。5.保
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 牙套相关项目建议书
- 烫发制剂市场环境与对策分析
- 城市公共交通路线规划指南
- 直流发电机相关项目实施方案
- 医院管理手册及预防措施
- 民航服务心理学学习通超星期末考试答案章节答案2024年
- 分析化学II学习通超星期末考试答案章节答案2024年
- 化工行业安全防护手册
- 高等数学(二)学习通超星期末考试答案章节答案2024年
- M5U1语法复习+巩固练习-2023-2024学年五年级英语上册单元速记·巧练(外研版三起)
- 火山喷发类型分类课件
- 2022年湖南省岳阳市中考英语试卷解析版
- 工服尺码统计表
- 言语交际自测三试题及答案
- 市场营销类课表
- 07通信光缆技术规格书引入
- 三氧治疗课件
- 《监督学》课程综述
- 应急处置和案例分析(bjsy)
- 讲稿董关鹏:如何面对媒体与公众
- 肌肉注射操作流程PPT培训课件
评论
0/150
提交评论