一级建造师资格考试《建设工程法规及相关知识》期中综合检测试卷（附答案）

一级建造师资格考试《建设工程法规及相关知识》期中综合检测

试卷（附答案）

一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只

有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不

得分）。

1、根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》，全部或者部分使

用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留

保证金。

A、3%

B、5%

C、10%

D、15%

【参考答案】：B

【解析】：全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款

结算总额5%左右的比例预留保证金。因此选择B选项。

2、根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普

通诉讼时效是（）年。

A、1

B、2

C、4

D、20

【参考答案】：B

【解析】：根据《民法通则》第135条的规定，向人民法院请求

保护民事权利的诉讼时效期间为2年，法律另有规定的除外。故应选B

项。

3、甲供应商向同一项目中的乙、丙两家专业分包单位供应同一型

号材料，两份供货合同对材斟质量标准均未约定。乙主张参照其他企

业标准，丙主张执行总承包单位关于该类材料的质量标准，甲提出以

降低价格为条件，要求执行行业标准，乙、丙表示同意。则该材料质

量标准应达到（）。

A、国家标准

B、行业标准

C、总承包单位确定的标准

D、其他企业标准

【参考答案】：B

4、根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，

建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计

方案。

A、改变建筑局部使用功能

B、建筑主体和承重结构变动

C、增加内部装修

D、增加投资额度

【参考答案】：B

【解析】：《建设工程质量管理条例》规定，涉及建筑主体和承

重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者

具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得

施工。故B选项正确。

5、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩（）

工期。

A、法定

B、合同

C、标准

D、定额

【参考答案】：B

【解析】：本题涉及的考点是建设单位相关的安全责任。《建设

工程安全生产管理条例》规定，建设单位不得对勘察、设计、施工、

工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标

准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。

6、下列法律中，属于行政法的是（）。

A、《城乡规划法》

B、《招标投标法》

C、《公司法》

D、《物权法》

【参考答案】：A

【解析】：本题考核的是行政法。《行政处罚法》、《行政复议

法》、《行政许可法》、《环境影响评价法》、《城市房地产管理

法》、《城乡规划法》、《建筑法》等属于行政法。

B、

C、D选项属于民法商法。

7、按照《标准化法》的规定，下列（）不可以分为强制性标准和

推荐性标准。

A、技术标准

B、行业标准

C、地方标准

D、企业标准

【参考答案】：D

8、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产

监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是（）。

A、现场施工人员

B、分包单位

C、建设单位

D、总承包单位

【参考答案】：D

【解析】：根据《建设工程安全生产管理条例》第50条的规定，

施工单位发生生产安全事故，

应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实

地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关

部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

故应选D项。

9、关于推荐性的标准，下面说法正确的是（）。

A、不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行

B、如果是推荐性地方标准，也必须要执行

C、如果是推荐性行业标准，也必须要执行

D、如果是推荐性国家标准，也必须要执行

【参考答案】：A

【解析】：《标准化法》第14条规定，强制性标准，必须执行。

推荐性标准，国家鼓励企业自愿采用。违反了强制性标准的规定，要

承担相应的民事、行政甚至刑事法律责任。对于推荐性标准，虽然不

是国家强制执行的，但是一经约定采用，即在当事人之间产生法律约

束力。

10、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计

方案应当根据（）的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡

建设规划部门批准。

A、文物保护单位

B、建设单位

C、施工单位

D、设计单位

【参考答案】：A

【解析】：在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不

得破坏文物保护单位的历史风貌；工程设

计方案应当根据文物保护单位的级别.经相应的文物行政部门同

意后，报城乡建设规划部门批准。

11、某甲建筑施工企业出资设立了专门从事建筑业服务的某乙劳

务公司，乙公司向某丙电力公司派遣了3名工人。则关于该劳务派遣

行为，说法错误的是（）。

A、丙公司可以与工作不符合要求的派遣工人解除劳动合同

B、乙公司应当与该3名工人签订2年以上固定期限劳动合同

C、该3名工人在丙公司工作期间，有权主张与丙公司工人同工同

酬

D、该3名工人在无工作期间，也有权向乙公司主张按月支付最低

标准工资

【参考答案】：A

【解析】：用人单位与劳动者签订劳动合同，与用工单位签订派

遣协议，因此，用工单位无权解除劳动合同，只能将劳动者退回用人

单位。

12、当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照《民

事诉讼法》的有关规定向（）申请执行。

A、申请人所在地的中级人民法院

B、被执行人所在地的基层人民法院

C、被执行财产所在地的中级人民法院

D、被执行人所在地的高级人民法院

【参考答案】：C

【解析】：根据《仲裁法》第62条、《最高人民法院关于适用

(中华人民共和国仲裁法若干问题的解释》第29条的规定，当事人申

请执行仲裁裁决案件，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地的

中级人民法院管辖。故C为正确选项。

13、某工程项目外墙保温工程、底层隐蔽工程施工完毕后应由

()主持验收。

A、项目经理

B、项目技术负责人

C、监理工程师

D、建设单位驻工地代表

【参考答案】：C

【解析】：《民用建筑节能条例》第16条规定：，“未经监理工

程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不

得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工”。

《建筑工程施工质量验收统一标准》规定：“节能工程的检验批验收

和隐蔽工程验收应由监理工程师立持，施工单位相关专业的质量检查

员与施工员参加”。故C为正确选项。

14、甲公司与施工企业签订建筑材料买卖合同后，立即与生产厂

家乙公司签订了购买合同。由于乙公司的资金短缺，

无法保证向甲公司的供货，致使施工企业未能及时收到建筑材料

而停工，则施工企业的损失应当由（）承担。

A、甲公司

B、乙公司

C、施工企业

D、甲公司和乙公司连带

【参考答案】：A

15、留置人就是（）。

A、债权人

B、债务人

C、保证人

D、债务人或者第三人

【参考答案】：A

【解析】：按照《担保法》、《物权法》的规定，留置是指债权

人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履

行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者

以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。故A为正确选项。

16、某电梯采购合同中约定，甲方向乙方订购5部电梯，约定由

乙直接将其中2部电梯交付给丙，但乙一直未向丙交付电梯。则该合

同中应由（）承担违约责任。

A、甲向丙

B、乙向丙

C、乙向甲

D、丙向甲

【参考答案】：C

【解析】：考核合同相对性原理。合同相对性原理是每年必考一

到两题的点，可以简单表述为：追究违约责任要有“约”可违。任何

情况，不用想太多，只要找准谁和谁存在有效合同关系就可以了。

本题属于《合同法》规定的“由债务人向第三人履行债务”的情

况（代为受领）。

当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履

行债务或者履行债务不符合规定，应当向债权人承担违约责任。

17、根据《民事诉讼法》规定，下列人员中，应当在法庭笔录上

签名或盖章的是（）。

A、书记员、证人

B、审判员、当事人

C、审判员、书记员、证人

D、审判员、书记员、当事人及其他诉讼参与人

【参考答案】：D

【解析】：书记员应当将法庭审理的全部活动记入笔录，由审判

人员和书记员签名，法庭笔录由当事人和其他诉讼参与人签名或盖章。

因此，应当在法庭笔录上签名或盖章人包括审判员、书记员、当事人

及其他诉讼参与人。

18、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料

采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业

后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从

法律上称为（）

A、要约撤回

B、要约撤消

C、承诺撤回

D、承诺撤消

【参考答案】：A

【解析】：第一行。价目表为要约邀请，而材料采购单为要约。

取消的通知先于要约达到或与要约同时到达，为要约撤回。从今年教

材和命题情况看，建造师考试对要约、承诺法律行为的要求已经大幅

降低。

19、在合同订立过程中，关于中标通知书的法律属性，下列说法

正确的是（）。

A、要约邀请

B、要约

C、承诺

D、合同书

【参考答案】：C

【解析】：依照《合同法》规定，要约邀请是指希望他人向自己

发出要约的意思表示。要约是指希望和他人订立合同的意思表示。招

标公告属于要约邀请，招标文件实质上是招标公告内容的具体化，

所以也属于要约邀请的范畴。投标是指投标人按照招标人的要求,

在规定的期限内向招标人发出的包括合同主要条款的意思表示，该意

思表示属于要约。中标通知书是受要约人向要约人发出的承诺。故c

为正确选项。

20、《注册建造师管理规定》中规定，建造师注册有效期满需继

续执业的，延续注册的，有效期为（）年。

A、1

B、2

C、3

D、5

【参考答案】：C

【解析】：本题考核的是建造师的延续注册。《注册建造师管理

规定》规定，注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30

日前，按照规定申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。

21、《建设工程质量管理条例》规定，勘察单位超越本单位资质

等级承揽工程的，责令停止违法行为，对勘察单位处合同约定的勘察

费（）的罚款。

A、1倍以上2倍以下

B、1倍以上3倍以下

C、2倍以上4倍以下

D、2倍以上5倍以下

【参考答案】：A

【解析】：本题涉及的考点是承包单位违法行为应承担的法律责

任。《建设工程质量管理条例》规定，勘察、设计、施工、工程监理

单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，对勘察、

设计单位或者工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费或者监理酬

金1倍以上2倍以下的罚款。

22、注册建造师需要增加执业专业时，应按规定申请专业增项注

册。增项注册应提交拟增项专业的（）。

A、学历证明

B、经考核认定的相应能力证明

C、考试合格后核发的国家统一的专业合格证明

D、业绩证明

【参考答案】：C

23、在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖

掘作业的，必须经（）批准。

A、县级人民政府

B、省级人民政府

C、国务院

D、省级文物行政部门

【参考答案】：B

【解析】：根据《文物保护法》第17条的规定，文物保护单位的

保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但

是，

因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程

或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并

经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一

级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围

内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自

治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门

同意。故应选B项。

24、法院终审判决甲公司向乙公司支付工程款及利息，甲到期没

有付款，乙申请法院执行。在执行过程中，甲、乙双方达成分期付款

协议，但甲没有履行该协议。下列关于执行的说法中正确的是（）。

A、乙可以向法院另行起诉

B、乙可以申请法院恢复执行

C、该执行已经终结

D、乙可以提起审判监督程序

【参考答案】：B

【解析】：在执行过程中，甲、乙双方达成的分期付款协议，属

于当事人自行达成和解协议。一方当事人不履行和解协议或者反悔的，

对方当事人只可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行，即申

请法院恢复执行。

25、根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受（）的质量

管理

A、总承包单位

B、咨询单位

C、监理单位

D、建设单位

【参考答案】：A

【解析】：根据《建筑法》的规定，建设工程实行总承包的，工

程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单

位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应

当接受总承包单位的质量管理。

26、某建设工程项目施工过程中发生不可抗力事件，建筑物受损

严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月。关于损

失承担的说法，正确的是（）。

A、工期不予顺延

B、建筑物受损由施工企业承担

C、施工机具损毁由施工企业自行承担

D、施工人员受伤由建设单位承担

【参考答案】：C

【解析】：本题考点是发生不可抗力的损失以及责任。一般情况

下，发生不可抗力，损失双方各自负担。

27、张某通过考试合格取得国家一级建造师资格证书，三年后申

请注册。根据《注册建造师管理规定》，其必须增加的程序是（）。

A、可以直接申请注册

B、申请注册须一个相关单位认定

C、须持有资格证、学历证和身份证办理注册

D、须经过继续教育合格后方可办理注册

【参考答案】：D

【解析】：根据《注册建造师管理规定》第11条，初始注册者，

可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者，须符合本

专业继续教育的要求后方可申请初始注册。故D为正确选项。

28、关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是（）。

A、在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据

B、未经行政复议程序，不能提起行政诉讼

C、法院审理行政诉讼案件不适用调解

D、行政诉讼坚持谁主张谁举证原则

【参考答案】：C

【解析】：A项，在诉讼过程中，被告不得自行向原告和证人收

集证据；B项，除法律、法规规定必须先申请行政复议的以外，行政纠

纷当事人可以自由选择申请行政复议还是提起行政诉讼；D项，行政诉

讼中，被告对其作出的具体行政行为负有举证责任。

29、法定节假日安排劳动者加班工作的，用人单位应当支付（）

的报酬。

A、不低于工资的150%

B、工资的200%

C、工资的200%〜300%

D、不低于工资的300%

【参考答案】：D

30、下列不属于仲裁基本特点的是（）。

A、平等性

B、保密性

C、自愿性

D、专业性

【参考答案】：A

31、阳光工程公司提出同公司员工李某解除合同，并经双方协商

一致，解除了劳动合同。李某在该公司工作了2年4个月，解除合同

前李某月工资2400元。李某要求公司经济补偿，而阳光公司认为是双

方协商终止合同，不应当进行经济补偿。根据《劳动法》的规定，下

列说法正确的是（）。

A、阳光公司无需给予李某任何经济补偿

B、阳光公司应当给予李某6000元经济补偿

C、阳光公司应当给予李某7200元经济补偿

D、阳光公司应当给予李某5600元经济补偿

【参考答案】：B

32、招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼

期间，关于公告的说法，正确的是（）。

A、原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外

B、公告部门一律不停止对违法行为记录的公告

C、依照当事人申请可停止公告

D、公告部门可自行决定是否停止公告

【参考答案】：A

【解析】：行政处罚决定依法做出后，当事人应当在行政处罚决

定的期限内予以履行。当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者

提起行政诉讼的，行政处罚不停止执行，除法律另有规定的以外。

33、投标人以行贿手段谋取中标的法律后果是()。

A、重新招标

B、中标有效

C、吊销营业执照

D、有关单位和责任人应承担相应的行政责任或刑事责任

【参考答案】：D

【解析】：根据《招标投标法》第五十三条的规定，投标人以行

贿手段谋取中标的法律后果是中标无效，有关责任人和单位应当承担

相应的行政责任或刑事责任，给他人造成损失的，还应当承担民事赔

偿责任。

34、某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建

设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与

建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是

().

A、施工企业应同意建设单位自行采购

B、设计单位提出此要求，施工企业就必须接受

C、建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受

D、施工企业可拒绝建设单位的要求

【参考答案】：D

【解析】：“1Z302020建设工程承包制度”第4段。

35、下列不属于民事起诉必须符合的条件是（）。

A、原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织

B、有明确的被告

C、原被告双方须是完全民事行为能力人

D、有具体的投诉请求、事实和理由

【参考答案】：C

36、在《民法通则》对民事权利的分类中，只有（）具有财产

权和人身权的双重属性。

A、知识产权

B、劳动权

C、债权

D、物权

【参考答案】：A

【解析】：本题考核的是知识产权的法律特征。在《民法通则》

对民事权利的分类中，其他的民事权利都只有财产权或人身权的单一

属性，只有知识产权具有财产权和人身权的双重属性。

37、关于要约邀请的表述中，不正确的是（）。

A、要约邀请可以向特定人发出

B、要约邀请可以向不特定的人发出

C、要约邀请具有法律约束力

D、要约邀请处于合同的准备阶段

【参考答案】：C

38、关于各主体安全义务或职责的说法中，正确的是（）。

A、国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定特种设备的目录

B、施工总承包单位应当对各类危险源登记建档

C、爆炸品存贮的仓库可与员工宿舍在同一座建筑物内

D、施工企业安全员应当使用安全帽及其他劳动防护用品

【参考答案】：D

【解析】：根据《安全生产法》的规定，涉及生命安全、危险性

较大的特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制

定，报国务院批准后执行。生产经营单位对重大危险源应当登记建档,

进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关

人员在紧急情况下应当采取的应急措施。生产、经营、储存、使用危

险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应

当与员工宿舍保持安全距离。从业人员在作业过程中，

应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理,

正确佩戴和使用劳动防护用品。故D为正确选项。

39、某项目2008年3月1日确定了中标人，2008年3月8日发出

了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合

同的日期应该不迟于（）。

A、2008年3月16日

B、2008年3月31日

C、2008年4月7日

D、2008年4月11日

【参考答案】：C

【解析】：根据《招标投标法》第四十六条第一款的有关规定，

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件

和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背

离合同实质性内容的其他协议。

40、某建设单位取得土地使用权后，需要改变土地使用权出让合

同约定的土地用途的，必须取得出让方和（）的同意。

A、城乡规划行政主管部门

B、环境保护行政主管部门

C、土地行政主管部门

D、建设行政主管部门

【参考答案】：A

【解析】：根据《土地管理法》和《城市房地产管理法》及有关

规定，土地使用权出让，应当由政府土地管理部门与土地使用者签订

书面出让合同。土地使用者必须按照出让合同约定，支付土地使用权

出让金。未按照出让合同约定支付的，土地管理部门有权解除合同，

并可以请求违约赔偿。土地使用权者在支付全部土地使用权出让金后,

应当依照规定办理登记，领取土地使用证。土地使用者应当按照土地

使用权出让合同的约定和城市规划的要求使用土地，需要改变土地使

用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和城市规划行政主

管部门的同意，签订变更协议或重新签订出让合

41、某人民法院终审判决，建设单位应于2006年6月1日前付清

施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单

位申请执行的期限不得迟于（）。

A、2006年9月1日

B、2006年12月1日

C、2007年3月1日

D、2007年6月1日

【参考答案】：B

42、建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人

以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处耨款，

可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对

因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，（）。

A、建筑施工企业承担全部责任

B、使用本企业名义的单位或者个人承担全部责任

C、建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人按比例承担赔

偿责任

D、建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿

责任

【参考答案】：D

【解析】：本题涉及的考点是承包单位违法行为应承担的法律责

任。建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本

企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以

责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该

项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用

本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。

43、下列行为属于施工单位资质不良行为的是（）。

A、以他人名义投标，骗取中标的

B、施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的

C、委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重

机械的

D、需持证上岗的技术作业人员未经培训考核，未取得证书上岗，

情节严重的

【参考答案】：D

【解析】：以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的,

属于承揽业务不良行为认定标准，A选项错误。施工单位取得资质证书

后，降低安全生产条件的；委托不具有相应资质的单位承担施工现场

安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施

的；这两项属于工程安全不良行为认定标准，因此

B、C选项错误。按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人

员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的，属于资质不良行

为认定标准，D选项正确。故D为正确选项。

44、甲公司与某输送设备生产厂签订了一份非标准输送设备定制

合同，并向该公司支付了预付款。输送设备公司按约定完成了定制任

务，但甲公司却未向其支付合同额中剩余的款项，也未提出解除该合

同。对此，这家输送设备公司对这些设备享有（）。

A、处置权

B、所有权

C、使用权

D、留置权

【参考答案】：D

45、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属

于承揽业务不良行为的是（）。

A、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

B、不履行保修义务或者拖延履行保修义务的

C、将承包的工程转包或者违法分包的

D、未按照节能设计进行施工的

【参考答案】：C

【解析】：选项A属于资质不良；选项B属于质量不良；选项D

属于质量不良。

46、劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情

形是()。

A、用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件

B、用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动

者劳动

C、用人单位未及时足额支付劳动报酬

D、用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者

权益

【参考答案】：B

【解析】：用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段

强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动

者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单

位。

47、关于建设工程分包的说法，正确的是()

A、劳务作业的分包可以不经建设单位认可

B、承包单位可将其承包的全部工程进行分包

C、建设工程主体结构的施工可以分包

D、建设单位有权直接指定分包工程的承包人

【参考答案】：A

【解析】：倒数第6行。

48、甲刚满16周岁即被聘于乙施工单位，下列说法正确的是

()O

A、甲属于未成年人，签订的劳动合同属无效劳动合同

B、因为甲从事临时工作，可以不签劳动合同

C、不得安排甲从事有毒、有害的劳动

D、可以安排甲从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全

【参考答案】：C

【解析】：本题涉及的考点是未成年工的特殊保护。《劳动法》

规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年工

从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和

其他禁忌从事的劳动。

49、甲施工单位在承接乙建设单位发包的某工程后，将一分项工

程分包给了刘某，刘某又雇佣了其他人员进行施工。施工过程中，一

名雇员李某被钢筋戳伤右眼。根据有关法律规定，李某的损失应由

()承担。

A、甲

B、乙

C、甲和刘某

D、甲和乙

【参考答案】：C

【解析】：《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第三款规

定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，

分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包

单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

50、根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先

采用（）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用

水。

A、地下水

B、市政自来水

C、雨水

D、中水

【参考答案】：A

51、某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函

件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上

填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件

应视为（）。

A、有效

B、无效

C、经澄清说明后有效

D、在招标人同意接受的情况下有效

【参考答案】：C

52、建设项目可能产生环境噪声污染的，()必须提出环境影

响报告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报

环境保护行政主管部门批准。

A、施工单位

B、建设单位

C、监理单位

D、设计单位

【参考答案】：B

【解析】：建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提

出环境影响报告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定

的程序报环境保护行政主管部门批准。环境影响报告书中，应当有该

建设项目所在地单位和居民的意见。

53、在混凝土浇筑过程中脚手架倒塌、直接危及人身安全的紧急

情况下，施工人员在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利为

()O

A、知情权

B、紧急避险权

C、拒绝权

D、建议权

【参考答案】：B

【解析】：根据《安全生产法》的规定，从业人员发现直接危及

人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后

撤离作业场所。

生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采

取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动

合同。《建设工程安全生产管理条例》也规定，在施工中发生危及人

身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的

应急措施后撤离危险区域。故B为正确选项。

54、某混凝土供应商由于缺乏商品混凝土生产企业资质，则其供

应的混凝土产品视为（）。

A、合格品

B、不合格品

C、视检测情况确定

D、视业主要求确定

【参考答案】：B

55、关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。

A、中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包

B、两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质

等级高的单位的业务许可范围承揽工程

C、联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自

负责的部分承担责任

D、共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任

【参考答案】：D

【解析】：本题考查的是建设工程共同承包的规定。各承包方就

承包合同的履行对建设单位承担连带责任。此考点为历年经典考点。

56、甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立

分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后

双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。

下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是（）。

A、分包合同无效，则仲裁协议无效

B、分包合同有效，则仲裁协议有效

C、分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定

D、分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性

【参考答案】：D

【解析】：仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无

效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。

当事人在订立合同时就争议解决达成仲裁协议的，合同未成立也不影

响仲裁协议的效力。

57、建设工程质量监督部门对某施工项目进行检查时，提出了若

干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是（）。

A、要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书

B、要求提交质量保证体系和质量责任制度文件

C、抽查施工中主要建筑材料的质量

D、检查劳动合同履行及劳动保护情况

【参考答案】：D

58、建设单位与施工单位希望通过仲裁方式解决施工合同纠纷。

下列双方达成的仲裁协议中，不产生法律效力的是（）。

A、在施工合同中约定仲裁条款

B、在发生争议后双方通过电子邮件达成仲裁协议

C、双方的法定代表人通过电话达成仲裁协议

D、双方订立书面仲裁协议

【参考答案】：C

【解析】：《仲裁法》第16条规定：“仲裁协议包括合同中订立

的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请

求仲裁的协议”；《最高人民法院关于适用（中华人民共和国仲裁法

若干问题的解释》第1条规定：“仲裁法第十六条规定的t其他书面

形式'的仲裁协议，包括以合同书信件和数据电文（包括电报、电传、

传真、电子数据交换和电子邮件）等形式达成的请求仲裁的协议”。

可见，仲裁协议必须采用书面形式，采用口头形式（包括电话）均无

效。故C为正确选项。

59、当事人不服第一审判决的，有权在判决书送达之日起（）

日内提出上诉。

A、45

B、30

C、15

I）、60

【参考答案】：C

60、下列不属于建设工程安全生产基本方针的是（）。

A、安全第一

B、预防为主

C、防治结合

D、综合治理

【参考答案】：C

61、甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出

示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（）。

A、驳回起诉

B、继续审理

C、终止起诉

D、将案件移交合同约定的仲裁机构

【参考答案】：B

【解析】：好大一个坑！乙应当在“首次开庭前”提出，而不是

法庭调查阶段。一经开庭，视为双方自愿放弃仲裁协议，诉讼程序就

不可终止。这个题不偏，司法考试经常考的，上课也强调过。做错了

的不要灰心，这个题除了我的学生，没人会做。

62、关于证据，下列说法正确的是（）。

A、所有证据都应该在法庭上出示

B、书证必须提交原件

C、14岁以下的未成年人不得作为证人

D、当事人之间应在庭审中相互明示其持有的证据

【参考答案】：A

【解析】：B项，当事人在诉讼中提交证据时，书证应当提交原件,

提交原件确有困难的，可以提交复制品、照片、副本、节录本；C项，

凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证，不能正确表达

意志的人，不能作证；D项，证据应当在法庭上出示，并由当事人互相

质证，但对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密，需

要在法庭出示的，不得在公开开庭时出示。

63、某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关

于该租赁合同的说法，错误的是（）。

A、应以书面方式订立

B、若以口头方式订立，则租赁期视为6个月

C、若以口头方式订立，出租人可随时解除合同

D、若以口头方式订立，承租人可随时解除合同

【参考答案】：B

64、当事人对下列事项提起诉讼，法院应当受理的是（）。

A、国防、外交等国家行为

B、行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定

C、对行政机关责令停产停业的行政处罚不服

D、行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令

【参考答案】：C

65、根据我国《民事诉讼法》的规定，当事人不服地方人民法院

第一审判决的，有权在判决书送达之日起（）日内向上一级人民法

院提起上诉。

A、3

B、5

C、10

D、15

【参考答案】：D

【解析】：《民事诉讼法》第164条规定：“当事人不服地方人

民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人

民法院提起上诉”。故D为正确选项。

66、2010年4月20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同，购买

一套120平方米的期房，并赠送停车位一个，2010年12月26日开发

商依据合同规定的时间交房时，通知甲：该房面积太小不符合该公司

赠送停车位的规定，因此不能赠送甲停车位，当时合同约定的赠送停

车位事项属于销售人员乙的错误，公司已经将乙处分了。甲接到该通

知后，不可以选择以下行为中的（）。

A、继续履行合同

B、和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲

C、向法院申请撤销该合同

D、向乙要求赔偿

【参考答案】：D

【解析】：本合同属于可撤销合同，可撤销合同完全依据当事人

意思自治的原则，当事人可以选择继续履行合同，也可以要求变更合

同，还可以向法院或仲裁机构申请撤销合同，因此前面三个选项都是

甲可以选择的行为。甲是无法选择第四个行为的，因为从合同角度来

说，该合同是甲与开发商签订的，并不是与乙签订的，因此甲无权要

求赔偿。

67、某施工单位拖欠王某工资，经劳动仲裁后，王某不服，将施

工单位诉至人民法院。在一审人民法院开庭审理的过程中，王某儿子

有病住院急需用钱。则关于本案中先予执行的适用，下列说法中，正

确的是()。

A、人民法院可直接裁定先予执行

B、王某可请求一审人民法院裁定先予执行

C、因尚未审理完毕，当事人不能申请先于执行

D、若王某败诉，不须赔偿由此给施工单位造成的损失

【参考答案】：B

68、关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是

()O

A、对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由

有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施

工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款

B、对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工,

并对建设单位和施工单位

C、对于采用虚假证明*******,并由发证机关对责任单位处以罚

款

D、对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回

施工许可证，责令改正，并对责任单位处以罚款

【参考答案】：A

69、集体合同由（）与用人单位订立。

A、工会代表企业职工

B、工会代表的企业领导

C、仲裁委员会成员

D、仲裁机构评议员

【参考答案】：A

70、下列关于劳务派遣的说法中正确的是（）。

A、劳务派遣单位应当取得相应的行政许可

B、所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬

C、劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式

D、用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担

【参考答案】：A

【解析】：《劳动合同法》第57条规定：“经营劳务派遣业务，

应当向劳动行政部门依法申请行政许可；经许可的，依法办理相应的

公司登记。未经许可，任何单位和个人不得经营劳务派遣业务”；第

63条规定：“被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利。

用工单位应当按照同工同酬原则，对被派遣劳动者与本单位同类

'岗位的劳动者实行相同的劳动报酬分配办法”。劳务派遣是特殊的

劳动合同用工方式，它不是建筑行业的立要用工模式；第66条规定：

“劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工

作岗位上实施”。故A为正确选项。

二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有

两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，

所选的每个选项得0.5分）。

1、下列关于提存的说法中，正确的有OO

A、自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕

B、自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人

C、自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人

D、如债权人对债务人负有为到期债务的，在债权人未履行债务或

者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物

E、债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭,

提存物扣除提存费用后归债务人所有

【参考答案】：ACD

【解析】：提存，是指债务人于债务已届履行期，将无法给付的

标的物交提存机关，以消灭债务的行为。

通过提存，债务人得将其无法给付债权人的标的物交给提存机关

保存，以代替向债权人的给付，从而免除自己的清偿责任。债务人提

存后，债务人的债务即消灭，因而提存也是债消灭的原因。因此，A项

正确。

根据《合同法》规定，债权人可以随时领取提存物，但债权人对

债务人负有到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提

存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物。债权人领取提存物

的权利，自提存之日起五年内不行使而消

2、建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时()o

A、立项

B、竣工

C、设计

D、施工

E、投产使用

【参考答案】：CDE

【解析】：根据《环境保护法》第二十六条规定，建设项目中防

治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环保部门验收合格后，

该建设项目方可投入生产或者使用。这一规定在我国环境立法中通称

为“三同时”制度。它适用于在中国领域内的新建、改建、扩建项目

(含小型建设项目)和技术改造项目，以及其他一切可能对环境造成

污染和破坏的工程建设项目和自然开发项目。它与环境影响评价制度

相辅相成，是防止新污染和破坏的两大“法宝”，是中国预防为主方

针的具体化、制度化。

3、建设工程开工报告审查的内容主要包括()o

A、资金到位情况

B、投资项目市场预测

C、已经确定建筑施工企业

D、设计图纸是否满足施工要求

E、现场条件是否具备“三通一平”等的要求

【参考答案】：ABDE

【解析】：本题考核的是建设工程开工报告审查的内容。建设工

程开工报告审查的内容主要包括：（1）资金到位情况；（2）投资项目市

场预测；（3）设计图纸是否满足施工要求；（4）现场条件是否具备“三

通一平”等的要求。

4、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供担保，但担保合同

未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）O

A、保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

B、丙的保证方式为连带责任保证

C、保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内

D、甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给定，丙不再承担

保证责任

E、甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

【参考答案】：BE

【解析】：保证方式有两种，一般保证和连带责任保证。当事人

对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证

责任。

一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履

行期届满之日起6个月。

连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权

自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任。

5、我国《建筑法》规定，建筑工程的发包单位可以将建筑工程的

()一并发包给一个工程总承包单位。

A、施工

B、勘察

C、设备采购

D、设计

E、监理

【参考答案】：ABCD

6、在下列内容中，属于建设单位安全生产管理责任和义务的是

()O

A、不得压低合同约定的价格

B、不得压缩合同约定的工期

C、在概算中确定安全设施费用

D、在概算中确定安全施工措施费用

E、报送安全施工措施

【参考答案】：BD

7、按照《建筑法》及相关法规的规定，下列选项中，工程勘察、

设计、施工、监理等单位在工程承包中被法律禁止的行为有()。

A、合伙以非法人共同体承包

B、超越自身资质等级承包

C、允许他人以自己名义承包

D、转包或违法分包工程

E、与资质等级高的单位合伙共同承包

【参考答案】：BCD

8、根据《合同法》，当事人一方解除合同的情形有（）o

A、当事人一方发生合并、分立

B、由于不可抗力致使合同不能履行

C、作为当事人一方的公民死亡

D、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履

行

E、法定代表人变更

【参考答案】：BD

【解析】：（二）2、合同的解除、可撤销的合同、无效的合同、

合同的终止，这四种情形表面意义有相似之处，但是无效的合同的特

征是损害国家、集体的利益或违反法律强制性条款；可撤销合同的特

征是重大误解、显失公平、欺诈胁迫手段订立的合同；合同终止的特

征是合同以各种方式（抵消等）履行完毕以及合同解除；而合同解除

的特征是合同目的因不可抗力或当事人违约或延误而无法实现。

9、施工企业按照安全生产责任制的要求，应完成的安全保障工作

包括()O

A、明确法定代表人对本企业的安全主要责任

B、设置安全处室对安全负责

C、对内部职工进行安全培训，持证上岗

D、落实各岗位人员的安全生产责任

E、制定企业内部安全生产绩效考核标准

【参考答案】：ABD

【解析】：施工单位的安全生产责任制度：

(1)施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责；

(2)施工单位安全生产管理机构和专职安全生产管理人员的责任;

(3)制定安全生产规章制度和操作规程；

(4)保证本单位安全生产条件所需资金的投入。

10、关于发包单位违法行为应承担的法律责任，下列说法错误的

有()。

A、发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或

者违反法律规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款

B、建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、

施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改

正，处50万元以上100万元以下的罚款

C、建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、

施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改

正，处10万元以上100万元以下的罚款

D、建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款

05%以上1%以下的罚款

E、建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款

025%以上1%以下的罚款

【参考答案】：CE

【解析】：C项，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级

的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理

单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款；E项，建设

单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款05%以上

1%以下的罚款。

11、施工单位应当依法设置安全生产管理机构，在企业主要负责

人的领导下开展本单位的安全生产管理工作，其主要职责有()O

A、监督在建项目安全生产费用的使用

B、制订企业安全生产检查计划并组织实施

C、组织开展安全教育培训与交流

D、参加生产安全事故的调查和处理工作

E、参与所有工程安全专项施工方案专家论证会

【参考答案】：ABCD

【解析】：本题考核的是安全生产管理机构的主要职责。施工单

位应当依法设置安全生产管理机构，

在企业主要负责人的领导下开展本单位的安全生产管理工作。其

主要职责是：（1）宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准；（2）

编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施；（3）组织或参与企业生

产安全事故应急救援预案的编制及演练；（4）组织开展安全教育培训与

交流；（5）协调配备项目专职安全生产管理人员；（6）制订企业安全生

产检查计划并组织实施；（7）监督在建项目安全生产费用的使用；（8）

参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会；（9

12、在建设项目施工中，施工单位与其他主体产生合同之债的情

形有（）等。

A、施工单位与材料供应商订立合同

B、施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人

C、施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位帐号

D、材料供应商向施工单位交付材料

E、施工单位向材料供应商支付材料款

【参考答案】：ADE

【解析】：根据我国《民法通则》以及相关的法律规范的规定，

能够引起债的发生的法律事实，即债的发生根据，包括：合同、侵权

行为、不当得利、无因管理等；其中，合同是指民事主体之间关于设

立、变更和终止民事关系的协议。合同是引起债权债务关系发生的最

主要、最普遍的根据。

“施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人”属于“侵权”之债；

“施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位帐”属于“不当

得利”之债。

13、根据《招标投标法》的规定，招标投标活动应当遵循的原则

有（）。

A、公开

B、公平

C、公正

D、诚实信用

E、低价

【参考答案】：ABCD

【解析】：根据《标招投标法的规定，招标投标活动应当遵循公

开、公平、公正和诚实信用的原则。故A,

B、

C、D选项正确。

14、下列情形导致要约失效的有（）o

A、拒绝要约的通知到达要约人

B、要约人依法撤销要约

C、要约人依法撤回要约

D、承诺期限届满，受要约人未作出承诺

E、受要约人对要约的内容作出实质性变更

【参考答案】：ABDE

【解析】：本题考查的是建设工程合同制度。有下列情形之一的,

要约失效。（1）拒绝要约的通知到达要约人；（2）

要约人依法撤销要约；(3)承诺期限届满，受要约人未作出承诺;

(4)受要约人对要约的内容作出实质性变更。

15、发、承包双方需要在质量保修书中明确的是()o

A、保修范围

B、保修人员

C、保修金的预留和返还

D、保修期限

E、保修责任

【参考答案】：ADE

【解析】：本题考查的是竣工验收报告的内容。《建设工程质量

管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收

报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建

设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

16、根据我国《劳动法》的规定，用人单位不得解除劳动合同的

情形有Oo

A、患病或者负伤，在规定的医疗期内的

B、患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的

C、劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜

任工作的

D、女职工在产期、哺乳期内的

E、女职工在怀孕期间的

【参考答案】：ABDE

17、关于违约金条款的适用，下列说法正确的是()o

A、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或

者仲裁机构予以增加

B、违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求继续履行

C、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以

选择适用违约金条款或定金条款

D、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以

同时适用违约金条款及定金条款

E、约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或

者仲裁机构按实际损失金额调减

【参考答案】：ABC

【解析】：根

据《合同法》的规定，合同签订的当事人，可以约定一方违约时,

应当根据违约情况向另一方支付一定数额的违约金，也可以约定损失

赔偿额的计算方法。约定的违

约金低于造成的损失的，当事人可以请求法院或者仲裁机构予以

增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求法院或

者仲裁机构予以适当减少。

18、甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设

备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙

曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款1万元。下列关于本

案中债的性质的说法，正确的有()O

A、甲错发设备给丙属于无因管理之债

B、丙向甲返还设备属于不当得利之债

C、乙向甲支付设备款属于合同之债

D、甲向乙少收1万元货款属于侵权之债

E、丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债

【参考答案】：BC

【解析】：本题法理精湛，难度极高。甲错发设备给丙，甲丙之

间构成不当得利之债，丙应予返还，因此B正确；乙向甲支付设备款

显系合同之债，C正确；乙要求甲扣减价款1万元是因为甲瑕疵给付、

答案：属于违约行为)，仍是合同之债，D错；丙擅自使用设备构成侵

权，应当对设备的物权人承担侵权责任。问题是设备属于动产，动产

所有权在移交占有时方能变动。因此，设备的合法物权人仍然是甲，

丙应当对甲承担侵权责任而不是对乙，E错、答案：参见物权制度部

分)。返回来再看A为什么错？注意无因管理是为避免他人受损失而

管理他人事务，丙占有该机器时擅自使用，显

19、下列关于提存的说法中，正确的是()o

A、自提存之目起.债务人的债务视为履行完毕

B、自债权人领取提存物之日起.提存物所有权转归债权人

C、自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人

D、如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或

者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物

E、债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭

【参考答案】：ACDE

20、当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议

效力的说法，正确的有()。

A、该仲裁协议当然无效

B、当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效

C、一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁

D、一方当事人应按排列顺序确定仲裁机

E、当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效

【参考答案】：BE

【解析】：仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具

体的仲裁机构的，应当认定选定了仲裁机构。仲裁协议约定两个以上

仲裁机