版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
保健按摩店装修延期备忘录合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2合同双方的权益与义务1.3合同的生效与终止第二章装修延期情况2.1延期原因2.2延期时间的确定2.3延期期间的安排第三章装修工程概况3.1装修工程的范围与内容3.2装修工程的标准与要求3.3装修工程的进度计划第四章延期期间的费用4.1延期期间的费用计算4.2费用支付的方式与时间4.3费用的调整与结算第五章合同的变更与解除5.1合同变更的条件与程序5.2合同解除的条件与程序5.3合同变更与解除的法律后果第六章违约责任6.1违约行为的认定6.2违约责任的形式与计算6.3违约责任的免除第七章争议解决7.1争议解决的方式7.2仲裁程序与仲裁结果7.3诉讼程序与法院管辖第八章合同的履行与监督8.1合同履行的义务与责任8.2合同履行的监督与检查8.3合同履行的变更与调整第九章保密条款9.1保密信息的范围与内容9.2保密信息的保护与使用9.3保密信息的违约责任第十章合同的转让与分包10.1合同转让的条件与程序10.2合同分包的条件与程序10.3转让与分包的法律后果第十一章合同的附则11.1合同的生效条件11.2合同的保存与复印11.3合同的修订与补充第十二章合同双方的基本信息12.1甲方(委托方)的基本信息12.2乙方(承包方)的基本信息第十三章附件13.1合同附件的列表与描述13.2附件的生效与失效第十四章合同的签署与盖章14.1合同签署的时间与地点14.2合同盖章的程序与效力合同编号_________第一章总则第一条款定义与解释1.1本合同是指甲方(保健按摩店)与乙方(装修公司)就乙方延期完成装修工程所达成的备忘协议。1.2本合同中的术语和名词,除非文中有另外定义,否则应按照行业通常的理解进行解释。第二条款合同双方的权益与义务2.1甲方应按照合同约定提供装修工程的场地和必要的配合与支持。2.2乙方应按照合同约定完成装修工程,并承担因延期导致的相应责任。第三条款合同的生效与终止3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。3.2在乙方按照合同约定完成装修工程后,本合同自行终止。第二章装修延期情况第一条款延期原因1.1乙方由于不可抗力因素(如自然灾害、政策变动等)导致装修工程延期。1.2乙方由于技术原因或施工方案调整需要额外时间来完成装修工程。第二条款延期时间的确定2.1乙方应在发生延期情况后立即通知甲方,并提供相关证明文件。2.2甲方应在收到乙方通知后及时核实延期原因,并与乙方协商确定延期时间。第三章装修工程概况第一条款装修工程的范围与内容1.1乙方应按照合同约定的范围和内容完成装修工程,包括但不限于设计、施工、材料供应等。1.2乙方应按照合同约定的标准和要求进行装修工程,确保工程质量符合规定。第二条款装修工程的标准与要求2.1乙方应按照国家和行业的相关标准进行装修工程。2.2乙方应按照甲方提供的技术要求和设计方案进行装修工程。第三条款装修工程的进度计划3.1乙方应制定详细的装修工程进度计划,并提交给甲方审核。3.2乙方应按照审核通过的进度计划进行施工,并及时向甲方报告工程进度。第四章延期期间的费用第一条款延期期间的费用计算1.1乙方应根据延期的时间和工程量,合理计算延期期间的费用。1.2乙方应在延期期间向甲方提交费用计算明细,并经甲方确认后支付。第二条款费用支付的方式与时间2.1甲方应按照合同约定的方式支付延期期间的费用。2.2甲方应在确认费用计算明细后及时支付费用。第三条款费用的调整与结算3.1在延期期间,如遇市场价格变动或其他因素导致费用发生变化,乙方应与甲方协商调整费用。3.2在装修工程完成后,乙方应向甲方提交最终的费用结算明细,并经甲方确认后进行结算。第五章合同的变更与解除第一条款合同变更的条件与程序1.1合同变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。1.2合同变更协议应明确变更的内容、范围、时间和费用等相关事项。第二条款合同解除的条件与程序2.1合同解除需经双方协商一致,并签订书面解除协议。2.2合同解除协议应明确解除的原因、时间和相应的责任处理等事项。第三条款合同变更与解除的法律后果3.1合同变更或解除不影响双方在合同中的违约责任。3.2合同变更或解除不影响双方在合同中已经产生的权利和义务。第六章违约责任第一条款违约行为的认定1.1违约行为是指一方未能履行合同约定的义务。1.2违约行为是指一方违反了合同的条款或协议。第二条款违约责任的形式与计算2.1违约责任的形式包括违约金、损害赔偿等。2.2违约责任的计算应根据合同约定的标准和实际情况进行。第三条款违约责任的免除3.1不可抗力因素导致的违约行为可以免除违约责任。3.2乙方在履行合同过程中,如因甲方原因导致违约,甲方应承担相应的责任。第七章争议解决第一条款争议解决的方式1.1双方应通过友好协商的方式解决合同争议。1.2如协商不成,双方可以选择仲裁或诉讼解决争议。第二条款仲裁程序与仲裁结果2.1如选择仲裁,双方应提交仲裁申请,并按照仲裁规则进行仲裁程序。2.2仲裁结果为终局结果,双方应接受并履行仲裁裁决。第三条款诉讼程序与法院管辖3.1如选择诉讼,双方应提交诉讼申请,并按照法院管辖规定进行第八章合同的履行与监督第一条款合同履行的义务与责任8.1乙方应按照合同约定的时间、质量和标准完成装修工程。8.2甲方应提供必要的配合与支持,确保乙方能够顺利履行合同。第二条款合同履行的监督与检查8.3甲方有权对乙方的施工过程进行监督与检查,确保工程质量符合要求。8.4乙方应接受甲方的监督与检查,及时整改不符合要求的问题。第三条款合同履行的变更与调整8.5如因特殊情况需要变更或调整合同履行,双方应协商一致,并签订书面变更协议。8.6变更协议应明确变更的内容、范围、时间和费用等相关事项。第九章保密条款第一条款保密信息的范围与内容9.1双方在合同履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密、客户信息等,均属于保密信息。9.2保密信息包括但不限于经营策略、财务数据、技术资料、市场计划等。第二条款保密信息的保护与使用9.3双方应对保密信息予以严格保密,不得向任何第三方泄露或不当使用。9.4保密信息的保护期限自合同签订之日起计算,至合同终止或履行完毕后五年止。第三条款保密信息的违约责任9.5如一方违反保密义务,导致保密信息泄露或不当使用,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。9.6违约方应承担的赔偿金额包括但不限于实际损失、律师费、诉讼费等。第十章合同的转让与分包第一条款合同转让的条件与程序10.1除非双方另有约定,否则合同不得转让给任何第三方。10.2如甲方同意转让合同,转让程序应按照双方协商确定的方式进行。第二条款合同分包的条件与程序10.3乙方不得将合同约定的全部或部分义务分包给任何第三方。10.4如乙方确需分包部分工作,应事先征得甲方同意,并明确分包方的责任与义务。第十一章合同的附则第一条款合同的生效条件11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2本合同的生效不代表双方对合同内容的放弃或变更。第二条款合同的保存与复印11.3双方均应妥善保存本合同及其附件,未经对方同意不得复印或泄露给第三方。11.4本合同的复印件与原件具有同等法律效力。第三条款合同的修订与补充11.5本合同如有未尽事宜,双方可通过协商修订或补充。11.6修订或补充协议应采用书面形式,经双方签字盖章后生效。第十二章合同双方的基本信息12.1甲方(保健按摩店)的基本信息12.2乙方(装修公司)的基本信息第十三章附件13.1合同附件的列表与描述13.2附件的生效与失效第十四章合同的签署与盖章14.1合同签署的时间与地点14.2合同盖章的程序与效力甲方(签字):_________日期:_________乙方(签字):_________日期:_________多方为主导时的,附件条款及说明附件一:甲方为主导时的附加条款及说明第一条款甲方指定的装修要求1.1甲方有权根据自身业务需求和品牌形象,对乙方的装修设计方案和施工标准提出具体要求。1.2乙方应根据甲方的要求,制定相应的装修方案和施工计划,并提交给甲方审批。第二条款甲方对工期的控制2.1甲方有权根据业务运营需要,对乙方的施工进度进行监督和控制。2.2乙方应保证按照甲方的要求,按时完成装修工程,不得延迟。第三条款甲方对质量的控制3.1甲方有权对乙方的施工质量进行监督和检查,确保工程质量符合甲方的要求。3.2乙方应接受甲方的监督和检查,对甲方提出的问题及时进行整改。第四条款甲方对变更的控制4.1任何合同范围的变更,均需甲方同意。4.2乙方在遇到不可抗力因素或技术问题时,应及时通知甲方,并寻求甲方的同意或指导。附件二:乙方为主导时的附加条款及说明第一条款乙方的设计义务1.1乙方应根据甲方的业务需求和品牌形象,提供专业的装修设计方案。1.2乙方设计的装修方案应符合甲方的要求,并具备一定的创新性和实用性。第二条款乙方的施工义务2.1乙方应按照双方约定的标准和质量要求进行施工,保证装修工程的质量和安全。2.2乙方应在施工过程中,确保施工现场的清洁和安全,不得给甲方造成任何损失。第三条款乙方的材料供应3.1乙方应按照合同约定的材料标准和品牌,供应装修所需的所有材料。3.2乙方应对所供应的材料质量负责,确保材料符合国家相关标准和甲方要求。第四条款乙方的售后服务4.1乙方应提供装修工程的售后服务,包括保修、维修等。4.2乙方应在售后服务期内,对甲方提出的任何问题及时进行处理。附件三:有第三方中介时的附加条款及说明第一条款第三方中介的角色1.1第三方中介作为甲乙双方的协调者和见证者,负责协助双方履行合同义务。1.2第三方中介应保持中立立场,不得偏袒任何一方。第二条款第三方中介的监督职责2.1第三方中介有权对甲乙双方的履行情况进行监督和检查。2.2第三方中介应对甲乙双方的履行情况做出公正的评价和反馈。第三条款第三方中介的调解职责3.1当甲乙双方在履行合同过程中发生争议时,第三方中介有权进行调解。第四条款第三方中介的费用4.1第三方中介的费用由甲乙双方共同承担。4.2甲乙双方应按照合同约定的比例,向第三方中介支付费用。附件及其他补充说明一、附件列表:1.装修设计方案2.施工计划和进度表3.材料供应清单4.费用明细表5.装修工程验收标准6.售后服务政策7.第三方中介服务协议二、违约行为及认定:1.甲方未按约定时间支付费用或支付的金额不足。2.乙方未按约定时间完成装修工程或工程质量不符合标准。3.乙方未按约定供应材料或材料质量不符合标准。4.第三方中介未能公正履行调解职责或偏袒某一方。5.任何一方未履行合同约定的其他义务。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。2.违约金:指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金额。3.损害赔偿:指因违约行为导致的实际损失,包括直接损失和间接损失。4.售后服务:指合同约定的乙方在工程完成后提供的保修、维修等服务。5.第三方中介:指独立于甲乙双方,协助双方履行合同义务的协调者和见证者。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:乙方应及时与甲方沟通,协商调整施工计划。2.材料质量问题:乙方应更换不合格材料,并
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024届陕西省西北大学附中高三第12次模拟(压轴卷)数学试题试卷
- 5年中考3年模拟试卷初中道德与法治八年级下册04专项素养综合全练(四)
- 人教版一年级下册音乐
- 2024-2025学年专题16.3 电阻-九年级物理人教版含答案
- DB11-T 1962-2022 食用林产品质量安全追溯元数据
- 创意产业园施工合同样本
- 体检中心连锁店装修合同
- 主题公园涂料翻新服务合同
- 个性化攀岩墙装修合同模板
- 冬季施工安全措施
- 安徽干部教育在线2024年必修课考试答案汇总
- 银行跨境人民币结算业务创新与营销策略
- 注射相关感染预防与控制-护理团标
- 四年级美术 《海洋世界》【全国一等奖】
- Windows Server 2012 R2系统管理与服务器配置教案 项目5 (第8-9周)
- 微纳加工教学课件
- ESD技术要求和测试方法
- 食品批发业食品安全规范培训
- 种植支抗钉的护理配合
- 体育与健康水平二三年级教材分析
- 艺人分析报告
评论
0/150
提交评论