住宅小区地板砖安装合同

住宅小区地板砖安装合同合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订地点和时间第二章地板砖安装工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程质量标准第三章地板砖材料3.1材料品牌3.2材料质量3.3材料供应第四章安装工艺及要求4.1安装工艺4.2安装要求4.3验收标准第五章工程进度及工期5.1工程进度计划5.2工期延误5.3工期提前第六章合同价款及支付6.1合同总价6.2支付方式6.3支付时间第七章质量保修7.1保修范围7.2保修期限7.3保修责任第八章安全生产及环保8.1安全生产要求8.2环保要求8.3安全事故处理第九章违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议管辖法院10.3争议解决时间第十一章合同的变更和解除11.1合同变更11.2合同解除11.3变更和解除的条件第十二章合同的转让12.1合同转让12.2转让的条件12.3转让的通知第十三章合同的终止13.1合同终止的条件13.2终止后的权利义务13.3终止通知第十四章附则14.1合同生效14.2合同附件14.3合同修改和补充合同编号：_________第一章总则第一条款合同主体（1）住宅小区开发商：_________（2）地板砖安装承包商：_________第二条款合同标的1.2本合同标的为住宅小区地板砖的安装工程。第三条款合同签订地点和时间1.3本合同于_________年_________月_________日在_________地点签订。第二章地板砖安装工程概况第一条款工程地点2.1本工程位于_________市_________区_________街道_________号住宅小区。第二条款工程规模2.2工程总面积为_________平方米，包括_________个楼栋，_________个单元。第三条款工程质量标准2.3地板砖安装应符合国家相关标准和规范，确保工程质量达到优良等级。第三章地板砖材料第一条款材料品牌3.1地板砖品牌为_________，型号为_________，颜色为_________。第二条款材料质量3.2材料应符合国家相关质量标准，具备耐磨、防滑、易清洁等性能。第三条款材料供应3.3承包商负责材料的采购、运输和储存，确保材料质量。第四章安装工艺及要求第一条款安装工艺4.1地板砖安装应采用_________工艺，确保铺设平整、接缝均匀。第二条款安装要求第三条款验收标准4.3工程验收时，应保证地板砖铺设牢固，表面平整，无空鼓、断裂等现象。第五章工程进度及工期第一条款工程进度计划5.1承包商应按照合同约定的时间节点完成工程进度。第二条款工期延误5.2若承包商原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。第三条款工期提前5.3若承包商提前完成工程，双方可协商提前验收。第六章合同价款及支付第一条款合同总价6.1本合同总价共计_________元（大写：_________元整）。第二条款支付方式6.2合同价款支付方式为_________（现金、转账等）。第三条款支付时间6.3合同签订后_________天内，支付合同总价款的_________%。第七章质量保修第一条款保修范围7.1承包商对所安装的地板砖工程提供_________年的质量保修。第二条款保修期限7.2保修期限自工程验收合格之日起计算。第三条款保修责任7.3在保修期内，如出现地板砖质量问题，承包商负责免费维修或更换。第八章安全生产及环保第一条款安全生产要求8.1承包商应按照国家相关安全生产法律法规，制定并落实安全生产措施。第二条款环保要求8.2承包商在施工过程中应遵守环保法规，做好污染防治工作。第三条款安全事故处理8.3发生安全事故时，承包商应立即报告开发商，并采取措施防止事故扩大。第九章违约责任第一条款违约行为9.1任何一方违反合同约定，均应承担违约责任。第二条款违约责任9.2违约方应向守约方支付合同总价款的_________%作为违约金。第三条款违约赔偿9.3因违约行为给守约方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第十章争议解决第一条款争议解决方式（1）向_________仲裁委员会申请仲裁；（2）向_________人民法院提起诉讼。第二条款争议管辖法院10.2双方约定，本合同争议的管辖法院为_________人民法院。第三条款争议解决时间10.3双方应在争议发生之日起_________日内提交仲裁或诉讼申请。第十一章合同的变更和解除第一条款合同变更11.1合同的变更应由双方协商一致，并书面确认。第二条款合同解除11.2合同解除应由双方协商一致，并书面确认。第三条款变更和解除的条件11.3合同变更或解除不得损害国家利益、社会公共利益及对方合法权益。第十二章合同的转让第一条款合同转让12.1任何一方不得擅自转让合同权利和义务。第二条款转让的条件12.2合同转让应得到对方的书面同意。第三条款转让的通知12.3合同转让方应书面通知对方，并提交相关转让文件。第十三章合同的终止第一条款合同终止的条件13.1合同终止条件如下：（1）工程验收合格；（2）合同价款支付完毕；（3）双方另有约定的其他条件。第二条款终止后的权利义务13.2合同终止后，双方的权利义务随之终止。第三条款终止通知13.3合同终止方应书面通知对方。第十四章附则第一条款合同生效14.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二条款合同附件14.2本合同附件包括：（1）工程图纸；（2）材料规格说明书；（3）其他相关文件。第三条款合同修改和补充14.3合同的修改和补充应由双方协商一致，并书面确认。【合同签字盖章区域】甲方（开发商）：_________乙方（承包商）：_________签订日期：_________年_________月_________日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方使用的地板砖材料供应商。如甲方指定供应商，乙方应遵守甲方的指定，并按照指定供应商提供的材料进行施工。如乙方认为甲方指定的供应商不符合工程要求，乙方有权提出异议，并提交合适的供应商名单供甲方选择。2.甲方监督工程进度甲方有权对工程的进度进行监督和检查。乙方应定期向甲方报告工程进度，并按照甲方的要求提供工程进度的相关资料。如甲方对乙方的工程进度不满意，甲方有权要求乙方采取措施加快工程进度。3.甲方对工程质量的检查和验收甲方有权对工程的质量和施工过程进行检查和验收。乙方应积极配合甲方的检查和验收工作，并提供必要的相关资料和文件。如甲方对工程的质量和施工过程不满意，甲方有权要求乙方进行整改或重新施工。4.甲方对工程变更的要求如甲方对工程的设计或施工方案提出变更要求，乙方应根据甲方的要求进行相应的变更。如变更导致合同价款的增减，甲方有权与乙方协商确定新的合同价款。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方提供材料质量保证乙方应对提供的地板砖材料质量负责，并保证材料符合国家相关质量标准和甲方的要求。如乙方提供的材料存在质量问题，乙方应承担相应的责任，包括但不限于更换材料、赔偿损失等。2.乙方施工质量保证乙方应对施工质量负责，并保证工程达到甲方的要求和国家相关标准。如乙方施工质量不符合要求，乙方应承担相应的责任，包括但不限于整改、重新施工等。3.乙方遵守施工安全规定乙方应严格遵守国家相关的安全生产法律法规，制定并落实安全生产措施，确保工程施工过程中的安全。如乙方在施工过程中发生安全事故，乙方应承担相应的责任，并按照甲方的要求采取措施防止事故扩大。4.乙方按时完成工程乙方应按照合同约定的时间节点完成工程。如乙方因原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。如乙方提前完成工程，甲方有权进行提前验收。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责和义务第三方中介应负责协调甲乙双方之间的关系，并协助甲乙双方履行合同。第三方中介应公正、中立地处理甲乙双方之间的争议和问题，并提供必要的帮助和咨询服务。2.第三方中介的费用和支付第三方中介的费用应由甲乙双方协商确定。如甲乙双方未能就第三方中介费用的分担达成一致，甲方有权要求乙方支付第三方中介费用。第三方中介费用的支付方式、时间和金额应由甲乙双方在合同中约定。3.第三方中介的解除和更换甲乙双方均有权解除与第三方中介的合作关系。如甲乙双方同意解除合作关系，双方应共同协商确定解除的条件和方式。如甲乙双方对第三方中介不满意，甲方有权要求乙方更换第三方中介。4.第三方中介的不当行为如第三方中介存在不当行为，包括但不限于偏袒一方、违反合同约定等，甲乙双方均有权提出异议，并要求第三方中介改正。如第三方中介不改正，甲方有权要求乙方更换第三方中介。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.材料规格说明书3.第三方中介服务协议4.工程进度计划表5.质量保修证书6.安全生产措施方案7.环保措施方案8.安全事故应急预案9.合同履行过程中的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付合同价款未按约定提供施工场地和条件未按约定提供材料或提供不符合质量要求的材料未按约定时间完成工程验收2.乙方违约行为未按约定时间完成工程未按约定使用指定材料供应商提供的材料未按约定质量标准完成工程未按约定遵守安全生产和环保规定3.第三方中介违约行为未按约定协调甲乙双方关系未按约定协助甲乙双方履行合同未按约定公正、中立处理争议和问题未按约定提供咨询和信息服务三、法律名词及解释：1.合同违约：一方未履行合同约定的义务或履行不符合约定。2.质量保修：承包商对工程质量问题在保修期内负责免费维修或更换。3.安全生产：在施工过程中，采取措施防止事故发生，保护人身安全。4.环保规定：在施工过程中，遵守相关法律法规，防止环境污染。5.违约金：违约方应支付给对方的一定金额，作为违约的赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误解决问