2024年度围挡施工项目承包协议版

2024年度围挡施工项目承包协议版A版本合同目录一览1.承包范围1.1工程概述1.2施工地点1.3施工期限2.承包商责任2.1施工质量2.2施工安全2.3施工材料3.业主责任3.1支付款项3.2施工场地准备3.3行政许可和批准4.合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3支付方式5.工期延误5.1承包商原因5.2业主原因5.3不可抗力因素6.违约责任6.1承包商违约6.2业主违约7.争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决8.保险8.1承包商保险8.2业主保险9.合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同终止10.保密条款10.1保密信息10.2保密期限10.3违反保密条款的后果11.适用法律和争议解决11.1适用法律11.2争议解决12.其他条款12.1合同附件12.2补充协议12.3合同修改13.签署13.1承包商签字13.2业主签字14.日期14.1合同签订日期14.2合同生效日期第一部分：合同如下：第一条承包范围1.1工程概述本合同项下的围挡施工项目是指在业主指定的施工地点进行围挡搭建及相关施工活动，以保障2024年度工程项目顺利进行。1.2施工地点施工地点位于业主提供的地址，具体位置详见附件一。1.3施工期限施工期限为合同签订之日起至2024年12月31日止。具体施工进度安排详见附件二。第二条承包商责任2.1施工质量承包商应按照合同约定的质量标准进行施工，确保施工质量符合相关法律法规及行业标准。2.2施工安全承包商应严格遵守施工安全规定，采取有效措施保障施工现场的安全，防止安全事故的发生。2.3施工材料承包商应使用符合国家标准的建筑材料，并提供相关材料合格证明。第三条业主责任3.1支付款项业主应按照合同约定的付款方式和时间支付合同款项。3.2施工场地准备业主应负责施工场地的准备工作，包括场地清理、障碍物移除等，以满足施工要求。3.3行政许可和批准业主应负责办理施工所需的行政许可和批准手续，确保施工合法进行。第四条合同价格4.1合同总价合同总价为人民币万元（大写：元整），详见附件三。4.2价格调整合同价格不因任何原因进行调整。4.3支付方式业主支付款项的方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总价的40%。第五条工期延误5.1承包商原因如承包商原因导致工期延误，承包商应按照合同约定向业主支付违约金。5.2业主原因如业主原因导致工期延误，业主应承担由此增加的费用，并支付承包商合理的利润。5.3不可抗力因素因不可抗力因素导致工期延误，双方互不承担违约责任。第六条违约责任6.1承包商违约承包商违反合同约定的，应承担违约责任，向业主支付违约金，并赔偿因此给业主造成的损失。6.2业主违约业主违反合同约定的，应承担违约责任，向承包商支付违约金，并赔偿因此给承包商造成的损失。第八条保险8.1承包商保险承包商应为其施工人员购买工伤保险和意外伤害保险，并承担保险费用。8.2业主保险业主应购买建筑工程一切险，并承担保险费用。第九条合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同变更合同变更应由双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。9.3合同终止合同终止的条件如下：（1）工程验收合格，双方履行完毕合同约定的义务；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力因素导致合同无法履行。第十条保密条款10.1保密信息双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，均应予以保密。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。10.3违反保密条款的后果如一方违反保密条款，泄露保密信息，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。第十一条适用法律和争议解决11.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。11.2争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1合同附件合同附件包括：工程概述、施工地点、施工期限、质量标准、安全规定、材料要求等。12.2补充协议双方在合同履行过程中，如需签订补充协议，应遵循合同约定的原则，并以书面形式签订。12.3合同修改合同的修改权归双方共同所有，任何一方不得单方面修改合同。第十三条签署13.1承包商签字承包商授权代表签字：____________13.2业主签字业主授权代表签字：____________第十四条日期14.1合同签订日期合同签订日期：____年__月__日14.2合同生效日期合同生效日期：____年__月__日第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工地点详细地理位置图附件二：施工进度计划表附件三：合同总价明细表附件四：质量标准和要求附件五：安全规定和措施附件六：材料合格证明文件附件七：保险单据附件八：保密信息清单附件的详细要求和说明：附件一：施工地点详细地理位置图该图应明确标示出施工地点的位置，包括周围环境、交通情况等，以便于承包商进行施工准备。附件二：施工进度计划表该表应详细列出工程的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间以及施工内容，以便于双方监督施工进度。附件三：合同总价明细表该表应详细列出合同总价及其构成，包括工程款项、材料费用、人工费用等，以便于双方明确合同价款。附件四：质量标准和要求该文件应详细列出工程的质量标准和要求，包括材料要求、施工工艺要求等，以便于承包商进行施工。附件五：安全规定和措施该文件应详细列出施工现场的安全规定和措施，包括人员安全、材料安全等，以便于承包商遵守。附件六：材料合格证明文件该文件应包括所有用于施工的材料合格证明，以证明材料的质量符合国家标准。附件七：保险单据承包商和业主应提供的保险单据，以证明已购买相应的保险。附件八：保密信息清单该清单应详细列出双方认为需要保密的信息，包括技术秘密、商业秘密等。说明二：违约行为及责任认定：1.承包商未按照合同约定的质量标准进行施工，导致工程质量不符合要求。2.承包商未按照合同约定的施工进度进行施工，导致工期延误。3.承包商未按照合同约定的保密信息进行保密，导致信息泄露。4.业主未按照合同约定的时间支付款项，导致承包商施工受阻。5.业主未按照合同约定的施工场地准备，导致承包商无法正常施工。违约责任认定标准：1.承包商违约：承包商应按照合同约定承担违约责任，向业主支付违约金，并赔偿因此给业主造成的损失。2.业主违约：业主应按照合同约定承担违约责任，向承包商支付违约金，并赔偿因此给承包商造成的损失。示例说明：如果承包商未按照合同约定的质量标准进行施工，导致工程质量不符合要求，那么承包商应按照合同约定向业主支付违约金，并赔偿因此给业主造成的损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力因素：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿金。3.保险：指为防范风险，一方购买的保