水稳施工合同模板

水稳施工合同模板合同编号：_______

合同签订日期：_______

甲方（以下简称“业主”）：

乙方（以下简称“施工方”）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方的水稳施工项目（以下简称“项目”）达成如下协议：

一、项目概述

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目内容：____________________

1.4项目规模：____________________

1.5项目工期：自____年__月__日至____年__月__日。

二、施工方的义务和责任

2.1施工方应按照合同约定的标准和质量要求完成项目的施工。

2.2施工方应按照合同约定的时间进度完成项目的施工。

2.3施工方应保证其施工人员的安全，并承担由于施工原因造成的人身伤亡、财产损失等责任。

2.4施工方应承担由于其原因造成的工期延误的责任。

2.5施工方应对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理。

三、业主的义务和责任

3.1业主应按照合同约定的时间和方式支付施工方施工款项。

3.2业主应提供施工所需的水、电、通讯等基础设施。

3.3业主应协助施工方办理项目所需的各类手续。

3.4业主应对施工过程中产生的噪音、尘土等污染进行妥善处理。

四、合同价格

4.1合同总价：人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。

4.2价格调整：合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。

五、支付方式

5.1业主自合同签订之日起__日内，向施工方支付合同总价__%。

5.2施工方完成项目施工后，经双方验收合格，业主支付剩余的__%。

六、工期延误

6.1因施工方原因导致工期延误的，施工方应支付业主违约金，违约金为合同总价的__%。

6.2因业主原因导致工期延误的，双方可协商顺延工期。

七、争议解决

7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

7.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法施工。

8.2双方应共同维护项目的合法权益，不得损害国家、社会公共利益。

8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（签字）：_______________

乙方（签字）：_______________

日期：____年__月__日

附件：

1.项目设计文件

2.施工方案和施工组织设计

3.施工图纸和施工技术要求

4.材料和设备清单

5.相关法律法规和政策文件

6.安全生产责任书

7.环境保护责任书

第一篇范文：合同编号：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：_______

合同签订日期：_______

甲方（以下简称“业主”）：

乙方（以下简称“施工方”）：

第三方（以下简称“监理方”）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，鉴于监理方具备相关资质和能力，甲乙双方同意引入监理方对项目进行全过程监督，以确保项目质量、安全、进度等目标的实现。现就甲方的水稳施工项目（以下简称“项目”）达成如下协议：

一、项目概述

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目内容：____________________

1.4项目规模：____________________

1.5项目工期：自____年__月__日至____年__月__日。

二、监理方的义务和责任

2.1监理方应按照合同约定的标准和质量要求对项目的施工进行全过程监督。

2.2监理方应按照合同约定的时间进度对项目的施工进行全过程监督。

2.3监理方应保证其监督人员的安全，并承担由于监理原因造成的人身伤亡、财产损失等责任。

2.4监理方应对施工过程中的质量、安全、进度等问题进行及时报告。

三、甲方的义务和权利

3.1甲方应按照合同约定的时间和方式支付监理方的监理款项。

3.2甲方应提供监理方所需的办公场地、设施等。

3.3甲方应对监理方的监理工作进行协助和配合。

3.4甲方有权对监理方的工作进行监督和评价。

3.5甲方有权根据项目实际情况调整监理方的职责和权限。

四、乙方的义务和限制

4.1乙方应按照合同约定的标准和质量要求完成项目的施工。

4.2乙方应按照合同约定的时间进度完成项目的施工。

4.3乙方应接受监理方的监督和管理。

4.4乙方在项目施工过程中如有违法行为或违约行为，甲方有权终止合同，并要求乙方承担违约责任。

五、合同价格

5.1监理费用：人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。

5.2监理费用支付方式：甲方自合同签订之日起__日内，向监理方支付监理费用__%。

六、工期延误

6.1因乙方原因导致工期延误的，乙方应支付甲方违约金，违约金为合同总价的__%。

6.2因不可抗力等原因导致工期延误的，双方可协商顺延工期。

七、争议解决

7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

7.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1甲方、乙方、监理方应遵守国家相关法律法规，不得违法施工和监理。

8.2甲方、乙方、监理方应共同维护项目的合法权益，不得损害国家、社会公共利益。

8.3本合同一式三份，甲乙双方各执一份，监理方执一份。

甲方（签字）：_______________

乙方（签字）：_______________

监理方（签字）：_______________

日期：____年__月__日

附件：

1.项目设计文件

2.施工方案和施工组织设计

3.施工图纸和施工技术要求

4.材料和设备清单

5.相关法律法规和政策文件

6.安全生产责任书

7.环境保护责任书

第三方介入的意义和目的：

第三方监理方的介入，旨在确保项目施工的质量、安全、进度等目标的实现。监理方作为独立第三方，具有客观、公正的特点，可以对甲乙双方进行有效监督和管理，保证项目按照约定的标准和质量要求顺利进行。同时，监理方具备专业知识和经验，可以为甲方提供技术支持和建议，维护甲方的合法权益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为项目的主体，有权对项目的质量、安全、进度等目标进行要求和监督。通过引入第三方监理方，甲方可以更好地实现对项目的控制和管理，确保项目的顺利进行。同时，甲方作为支付监理费用的一方，有权对监理方的工作进行监督和评价，确保监理方履行职责。在合同中增加甲方的权利条款和多种利益条款，有助于保护甲方的合法权益，确保项目目标的实现。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：_______

合同签订日期：_______

甲方（以下简称“业主”）：

乙方（以下简称“施工方”）：

第三方（以下简称“咨询方”）：

鉴于咨询方具备相关资质和能力，甲乙双方同意引入咨询方为项目提供专业咨询服务，以确保项目质量、安全、进度等目标的实现。现就甲方的建筑施工项目（以下简称“项目”）达成如下协议：

一、项目概述

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目内容：____________________

1.4项目规模：____________________

1.5项目工期：自____年__月__日至____年__月__日。

二、咨询方的义务和责任

2.1咨询方应按照合同约定的标准和质量要求为项目提供专业咨询服务。

2.2咨询方应按照合同约定的时间进度为项目提供专业咨询服务。

2.3咨询方应保证其咨询人员的安全，并承担由于咨询原因造成的人身伤亡、财产损失等责任。

2.4咨询方应对施工过程中的质量、安全、进度等问题进行及时报告。

三、乙方的义务和权利

3.1乙方应按照合同约定的标准和质量要求完成项目的施工。

3.2乙方应按照合同约定的时间进度完成项目的施工。

3.3乙方应接受咨询方的监督和管理。

3.4乙方在项目施工过程中如有违法行为或违约行为，甲方有权终止合同，并要求乙方承担违约责任。

四、甲方的义务和限制

4.1甲方应按照合同约定的时间和方式支付咨询方的咨询费用。

4.2甲方应提供咨询方所需的办公场地、设施等。

4.3甲方应协助咨询方进行项目调研和资料收集。

4.4甲方不得擅自变更合同约定的项目内容、规模和工期。

五、合同价格

5.1咨询费用：人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。

5.2咨询费用支付方式：甲方自合同签订之日起__日内，向咨询方支付咨询费用__%。

六、工期延误

6.1因甲方原因导致工期延误的，甲方应支付乙方违约金，违约金为合同总价的__%。

6.2因不可抗力等原因导致工期延误的，双方可协商顺延工期。

七、争议解决

7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

7.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1甲方、乙方、咨询方应遵守国家相关法律法规，不得违法施工和监理。

8.2甲方、乙方、咨询方应共同维护项目的合法权益，不得损害国家、社会公共利益。

8.3本合同一式三份，甲乙双方各执一份，咨询方执一份。

甲方（签字）：_______________

乙方（签字）：_______________

咨询方（签字）：_______________

日期：____年__月__日

附件：

1.项目设计文件

2.施工方案和施工组织设计

3.施工图纸和施工技术要求

4.材料和设备清单

5.相关法律法规和政策文件

6.安全生产责任书

7.环境保护责任书

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为项目的主体，有权对项目的质量、安全、进度等目标进行要求和监督。通过引入第三方咨询方，乙方可以更好地实现对项目的控制和管理，确保项目的顺利进行。同时，乙方作为支付咨询费用的一方，有权对咨询方的工作进行监督和评价，确保