酒吧办公空间装修合同

酒吧办公空间装修合同合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订时间与地点1.4合同生效时间第二章装修工程内容2.1装修范围2.2装修风格与设计要求2.3装修材料要求2.4装修标准与质量要求第三章工程预算与支付3.1工程预算3.2工程预付款3.3工程进度款3.4工程尾款第四章工期与进度4.1施工期限4.2施工进度计划4.3工期延误4.4工期提前第五章施工单位责任5.1施工单位的义务与责任5.2施工单位的质量保障5.3施工单位的安全管理5.4施工单位的售后服务第六章业主权益保障6.1业主的知情权6.2业主的监督权6.3业主的变更权6.4业主的索赔权第七章合同的变更与解除7.1合同变更的条件7.2合同变更的程序7.3合同解除的条件7.4合同解除的程序第八章违约责任8.1施工单位的违约责任8.2业主的违约责任8.3不可抗力8.4违约赔偿第九章争议解决9.1争议的解决方式9.2争议的调解9.3争议的仲裁9.4争议的诉讼第十章保密条款10.1保密信息的定义10.2保密义务与责任10.3保密期限10.4例外情况第十一章合同的转让11.1合同转让的条件11.2合同转让的程序11.3转让方的义务与责任11.4受让方的义务与责任第十二章法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决方式12.3诉讼管辖第十三章其他条款13.1ForceMajeure（不可抗力）13.2合同的完整性与独立性13.3合同的修改与补充13.4合同的终止与失效第十四章附则14.1合同的生效14.2合同的副本14.3合同的保管14.4合同的解除与终止合同编号:酒吧办公空间装修合同第一章总则1.1合同主体1.2合同标的本合同标的为酒吧办公空间的装修工程，具体包括但不限于：_______________。1.3合同签订时间与地点本合同于____年__月__日由甲乙双方在_______________签订。1.4合同生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。第二章装修工程内容2.1装修范围本合同装修范围包括但不限于：_______________。2.2装修风格与设计要求装修风格：_______________。设计要求：_______________。2.3装修材料要求2.4装修标准与质量要求第三章工程预算与支付3.1工程预算工程预算总金额为人民币（大写）：_______________元整（小写）：_______________元。3.2工程预付款甲方向乙方支付工程预付款为人民币（大写）：_______________元整（小写）：_______________元。3.3工程进度款工程进度款支付比例为：_______________%。3.4工程尾款工程尾款为人民币（大写）：_______________元整（小写）：_______________元。第四章工期与进度4.1施工期限本工程合同约定的施工期限为：_______________。4.2施工进度计划乙方应按照甲乙双方约定的进度计划进行施工。4.3工期延误乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。4.4工期提前乙方如提前完成工程，应按照合同约定的奖励条款进行奖励。第五章施工单位责任5.1施工单位的义务与责任乙方应按照合同约定的标准和质量完成工程，并承担相应的义务与责任。5.2施工单位的质量保障乙方应保证装修工程的质量和安全，并承担相应的质量保障责任。5.3施工单位的安全管理乙方应严格按照国家相关安全规定进行施工，并承担相应的安全管理责任。5.4施工单位的售后服务乙方应提供装修工程后的售后服务，并承担相应的售后服务责任。第六章业主权益保障6.1业主的知情权业主有权了解工程的进度、质量等情况。6.2业主的监督权业主有权对乙方的施工进行监督。6.3业主的变更权业主有权根据实际情况对合同内容进行变更。6.4业主的索赔权业主如因乙方的原因受到损失，有权向乙方提出索赔。第七章合同的变更与解除7.1合同变更的条件合同变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。7.2合同变更的程序合同变更的程序如下：_______________。7.3合同解除的条件合同解除需经甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。7.4合同解除的程序合同解除的程序如下：_______________。第八章违约责任8.1施工单位的违约责任乙方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于：_______________。8.2业主的违约责任甲方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于：_______________。8.3不可抗力8.4违约赔偿违约方应向守约方支付违约金，违约金的标准为：_______________。第九章争议解决9.1争议的解决方式9.2争议的调解调解不成的，可以向有关机构申请调解，也可以向人民法院提起诉讼。9.3争议的仲裁双方同意将争议提交_______________仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。9.4争议的诉讼可以向人民法院提起诉讼，诉讼地点为：_______________。第十章保密条款10.1保密信息的定义保密信息是指在合同履行过程中双方交换的、未公开的、具有商业价值的信息。10.2保密义务与责任双方对保密信息承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方泄露。10.3保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。10.4例外情况第十一章合同的转让11.1合同转让的条件合同转让应取得对方的书面同意。11.2合同转让的程序合同转让的程序如下：_______________。11.3转让方的义务与责任转让方应对转让前的合同义务和责任承担责任。11.4受让方的义务与责任受让方应继续履行合同约定的义务和责任。第十二章法律适用与争议解决12.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式12.3诉讼管辖诉讼地点为：_______________。第十三章其他条款13.1ForceMajeure（不可抗力）13.2合同的完整性与独立性本合同构成双方完整的协议，取代了所有之前的口头或书面协议和谈判。13.3合同的修改与补充本合同的修改和补充必须采用书面形式，经双方签字盖章后生效。13.4合同的终止与失效合同终止或失效后，双方应按照合同约定的方式处理善后事宜。第十四章附则14.1合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的副本双方均保留本合同的正本和副本，副本具有同等法律效力。14.3合同的保管本合同由甲乙双方分别保管，并确保合同的安全和保密。14.4合同的解除与终止合同的解除与终止按照合同约定的方式和程序进行。甲方（签字）：_______________日期：____年__月__日乙方（签字）：_______________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方变更权（1）甲方应承担因变更导致的直接费用增加；（2）变更导致的工期延误，乙方可根据实际情况适当延长工期，甲方不应据此提出违约索赔。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工进行监督，包括但不限于施工质量、安全措施、材料使用等情况。乙方应积极配合甲方的监督工作，并提供必要的资料和解释。1.3甲方终止权（1）乙方严重违反合同约定，影响工程质量和进度；（2）乙方无法按照合同约定的标准和质量完成工程；（3）乙方未经甲方同意，将合同转让给第三方。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保障乙方应保证装修工程的质量和安全，并承担相应的质量保障责任。乙方向甲方提供的材料、设备等应符合国家相关标准和规定，并满足合同约定的要求。2.2乙方进度保障乙方应严格按照合同约定的工期和进度计划进行施工。如乙方因自身原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）向甲方支付违约金；（2）承担因工期延误导致的间接损失。2.3乙方保密义务乙方对在合同履行过程中获得的甲方的保密信息承担保密义务，不得向第三方泄露。保密信息包括但不限于：甲方商业秘密、甲方客户信息等。如乙方违反保密义务，乙方应承担相应的违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲乙双方的关系，确保合同的顺利履行。第三方中介应公正、中立地处理甲乙双方的争议和问题，并提供必要的协助和支持。3.2第三方中介的报酬第三方中介的报酬由甲乙双方协商确定，并按照合同约定的方式和时间支付。3.3第三方中介的解除权甲乙双方在任何时候均有权解除与第三方中介的合同。解除合同的通知应书面送达对方。3.4第三方中介的违约责任第三方中介如违反合同约定，应承担相应的违约责任。如第三方中介的行为导致甲乙双方损失，第三方中介应承担相应的赔偿责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.装修设计方案2.装修材料清单3.施工进度计划4.工程预算明细5.合同变更协议6.保密协议7.争议解决协议8.施工许可证9.验收报告10.付款凭证11.合同解除协议12.违约金计算公式13.损害赔偿计算公式14.合同履行证明二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合合同约定的标准。2.乙方未按照合同约定的时间进度完成工程，导致工期延误。3.乙方未经甲方同意，将合同转让给第三方。4.乙方泄露甲方的保密信息。5.甲方未按照合同约定支付工程进度款或尾款。6.甲方未按照合同约定提供施工场地或施工条件。7.甲方单方面解除合同，且未按照合同约定的方式进行。8.甲方未按照合同约定履行自己的义务。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当支付给对方一定数额的违约金。3.损害赔偿：因违约行为导致对方损失的，违约方应当承担损害赔偿责任。4.合同解除：合同当事人双方协商一致，终止合同关系的行为。5.保密信息：合同履行过程中双方交换的、未公开的、具有商业价值的信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工期，必要时协商增加工程进度款。2.工程质量问题：及时提出质量问题，要求乙方整改并承担相应责任。3.保密信息泄露：及时与乙方沟通，要求乙方采取补救措施，必要时诉诸法律。