足球场装修制式合同样本

足球场装修制式合同样本合同目录第一章总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3合同双方的权益与义务1.4适用法律与争议解决第二章足球场装修项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模与范围2.4项目预算与资金筹措第三章装修设计要求3.1设计标准与规范3.2设计内容与要求3.3设计进度与提交3.4设计审批与修改第四章装修施工要求4.1施工单位资质要求4.2施工方案与施工组织4.3施工进度与工期4.4施工质量与验收第五章材料与设备采购5.1材料设备标准与要求5.2采购渠道与供应商选择5.3采购合同与交付5.4材料设备验收与质量保证第六章工程监理与质量控制6.1监理单位的职责与权限6.2监理计划与监理报告6.3质量控制与整改6.4监理验收与评价第七章安全生产与环保要求7.1安全生产责任与措施7.2施工现场管理要求7.3环保标准与措施7.4安全事故处理与应急第八章合同价格与支付8.1合同总价与调整8.2支付方式与支付时间8.3价格争议解决8.4发票与税务第九章违约责任与赔偿9.1违约行为与责任9.2违约赔偿方式与金额9.3违约争议解决9.4合同解除与终止第十章合同变更与解除10.1合同变更条件与程序10.2合同解除条件与程序10.3变更与解除的效力10.4变更与解除的争议解决第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁机构与仲裁程序11.3仲裁裁决的执行11.4诉讼管辖法院第十二章合同的生效、修改与终止12.1合同的生效条件12.2合同的修改程序12.3合同的终止条件12.4合同终止后的义务与责任第十三章其他条款13.1保密条款13.2广告与宣传条款13.3知识产权保护条款13.4附则与附件第十四章合同的签署与生效14.1合同签署程序14.2合同签署日期与地点14.3合同生效日期14.4合同正本与副本份数与保管合同编号_________第一章总则1.1合同背景与目的1.1.1本合同旨在明确足球场装修制式合同双方的权益与义务，规范足球场装修项目的实施和管理。1.1.2合同背景为足球场装修项目的建设需要，甲方作为足球场的所有者，乙方作为装修施工方。1.2定义与解释1.2.1本合同所称甲方是指足球场的所有者，拥有足球场的所有权和使用权。1.2.2本合同所称乙方是指具有装修施工资质的施工单位，负责足球场装修项目的施工。1.3合同双方的权益与义务1.3.1甲方应按照合同约定提供足球场装修项目的相关信息和支持，并按时支付合同价款。1.3.2乙方应按照合同约定进行足球场装修项目的施工，并保证施工质量和安全。1.4适用法律与争议解决1.4.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.4.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二章足球场装修项目概述2.1项目名称2.1.1本合同所指项目名称为足球场装修项目。2.2项目地点2.2.1项目地点为甲方所有的足球场所在地。2.3项目规模与范围2.3.1项目规模为足球场的具体面积和装修内容，具体范围在合同附件中详细列明。2.4项目预算与资金筹措2.4.1项目预算为足球场装修项目的预计总投资，具体金额在合同附件中明确。第三章装修设计要求3.1设计标准与规范3.1.1乙方应按照国家和行业相关标准进行足球场装修设计。3.2设计内容与要求3.2.1乙方应根据甲方提供的需求和预算，完成足球场装修的整体设计方案，包括平面布局、效果图、施工图等。3.3设计进度与提交3.3.1乙方应按照合同约定的时间节点提交设计方案，并配合甲方进行设计方案的修改和完善。3.4设计审批与修改3.4.1甲方应对乙方提交的设计方案进行审批，并提出修改意见；乙方应根据甲方的修改意见进行方案修改。第四章装修施工要求4.1施工单位资质要求4.1.1乙方应具备国家规定的足球场装修施工资质，并提供相关资质证明文件。4.2施工方案与施工组织4.2.1乙方应根据经过审批的设计方案，制定详细的施工方案和施工组织计划。4.3施工进度与工期4.3.1乙方应按照合同约定的工期完成足球场装修项目的施工。4.4施工质量与验收4.4.1乙方应保证足球场装修项目的施工质量，并按照合同约定进行验收。第五章材料与设备采购5.1材料设备标准与要求5.1.1乙方应按照合同约定的标准和要求采购装修材料和设备。5.2采购渠道与供应商选择5.3采购合同与交付5.3.1乙方应与供应商签订采购合同，并按照合同约定的时间交付材料和设备。5.4材料设备验收与质量保证5.4.1甲方应对乙方采购的材料和设备进行验收，并有权要求乙方对不合格的产品进行更换或修复。第六章工程监理与质量控制6.1监理单位的职责与权限6.1.1甲方有权委托监理单位对足球场装修项目进行监理，监理单位应按照合同约定履行职责。6.2监理计划与监理报告6.2.1监理单位应制定详细的监理计划，并根据施工进度定期向甲方提交监理报告。6.3质量控制与整改6.3.1监理单位发现施工质量问题有权要求乙方整改，并跟踪整改结果。6.4监理验收与评价6.4.1足球场装修项目完成后，监理单位应组织验收，并向甲方提交验收评价报告。第八章合同价格与支付8.1合同总价与调整8.1.1合同总价为本合同附件中列明的装修项目的预算金额。8.1.2合同总价在经双方确认的工程量清单和工程造价计算书中标明。8.1.3合同总价在签订合同时已确定，除合同约定的调整事项外，不得变动。8.2支付方式与支付时间8.2.1甲方支付合同价款的方式为银行转账，具体账号和账户信息由双方协商确定。8.2.2甲方应按照乙方提交并经监理单位审核的进度付款申请，按时支付相应款项。8.3价格争议解决8.3.1双方在价格支付方面的争议，应通过友好协商解决。8.3.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.4发票与税务8.4.1乙方应向甲方提供合法的税务发票。8.4.2乙方应承担因合同执行产生的税费责任。第九章违约责任与赔偿9.1违约行为与责任9.1.1乙方未按合同约定完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式在附件中规定。9.1.2甲方未按合同约定支付价款的，应向乙方支付迟延付款违约金，违约金计算方式在附件中规定。9.2违约赔偿方式与金额9.2.1违约赔偿金额根据合同约定和实际损失计算。9.2.2乙方违约导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。9.3违约争议解决9.3.1双方在违约赔偿方面的争议，应通过友好协商解决。9.3.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.4合同解除与终止9.4.1一方严重违约，导致合同无法履行时，对方有权解除合同。9.4.2合同解除后，乙方应按照合同约定办理工程交接手续，并承担相应违约责任。第十章合同变更与解除10.1合同变更条件与程序10.1.1合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。10.1.2合同变更不得违背国家法律法规和政策。10.2合同解除条件与程序10.2.1合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。10.2.2合同解除后，乙方应按照合同约定办理工程交接手续，并承担相应违约责任。10.3变更与解除的效力10.3.1合同变更或解除不得影响甲方和乙方的合法权益。10.3.2合同变更或解除后，未履行部分视为终止。第十一章争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2仲裁机构与仲裁程序11.2.1如双方同意仲裁解决争议，仲裁机构为合同签订地仲裁委员会。11.2.2仲裁程序按照仲裁机构的规定进行。11.3仲裁裁决的执行11.3.1仲裁裁决是终局性的，对双方均有约束力。11.3.2任何一方不履行仲裁裁决，另一方可向人民法院申请强制执行。11.4诉讼管辖法院11.4.1如双方未选择仲裁，争议由合同签订地人民法院管辖。11.4.2双方应遵守人民法院的诉讼程序。第十二章其他条款12.1保密条款12.1.1双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。12.1.2保密期限自合同签订之日起计算，至合同解除或终止后三年。12.2广告与宣传条款12.2.1未经对方书面同意，任何一方不得利用合同事项进行广告宣传。12.3知识产权保护条款12.3.1双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等权益。12.3.2因合同事项产生的知识产权归属，按照双方约定或法律规定确定。12.4附则多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方变更权甲方在不违反合同约定的前提下，有权根据实际情况变更合同内容，包括但不限于工程规模、施工内容、工程量等。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工方案和进度计划。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于现场施工、材料使用、人员配置等。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求提供相关资料和报告。1.3甲方优先权在合同约定的范围内，甲方有权优先使用乙方提供的材料、设备和服务。乙方应保证材料的质量、设备的功能和服务的及时性。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方交底义务乙方应在合同开始实施前，向甲方详细说明施工方案、施工组织、材料设备选择等关键事项，确保甲方充分了解施工过程和预期效果。2.2乙方质量保证义务乙方应按照合同约定和的国家行业标准，保证施工质量。如施工质量出现问题，乙方应负责及时修复，并承担由此产生的费用。2.3乙方保密义务乙方应对合同内容和甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，未经甲方书面同意，不得向第三方披露。附加条款三：第三方中介时的特殊条款3.1第三方中介职责第三方中介应客观、公正地履行中介职责，包括但不限于工程监理、质量控制、进度协调等。中介方应严格按照合同约定和国家相关法律法规，对施工过程进行监督管理。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由甲方承担。中介方应向甲方提供详细的费用明细，并按照合同约定提供服务。3.3第三方中介违约责任中介方如未按照合同约定提供服务，或存在失职、渎职行为，应承担相应的违约责任。甲方和乙方均有权要求中介方赔偿因此造成的损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.足球场装修项目设计方案2.工程量清单和工程造价计算书3.乙方施工资质证明文件4.材料设备供应商资质证明文件5.监理单位资质证明文件6.合同变更协议7.合同解除协议8.知识产权证明文件9.保密协议10.广告宣传协议11.第三方中介服务协议12.施工进度计划13.质量保证协议14.安全生产措施方案15.环保措施方案二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定完成施工，视为违约。2.甲方未按合同约定支付价款，视为违约。3.乙方提供的材料设备不符合合同约定标准，视为违约。4.乙方未按合同约定进行施工，导致工程质量问题，视为违约。5.甲方未按合同约定提供施工条件，导致乙方无法按时完成施工，视为违约。6.第三方中介未按合同约定提供服务，或存在失职、渎职行为，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.违约金：当事人违反合同约定应当支付给对方的一种经济补偿。4.工期：合同约定的完成施工的时间期限。5.质量：符合国家法律法规、行业标准和合同约定的施工标准。6.安全事故：在施工过程中发生的人员伤亡、财产损失的事件。7.知识产权：权利人对其创作的智力成果依法享有的专有权利。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并向甲方支付违约金。2.材料设备质量问题：乙方应更换不符合标准的材料设备，并承担相应责任。3.施工质量争议：双方可委托第三方检测机构进行检测，并