2024年园林绿化施工合同格式范文（二篇）

第3页共3页2024年园林绿化施工合同格式范文建设单位（甲方）：_____承建单位（乙方）：_____为确保本工程顺利推进，甲乙双方经友好协商，共同制定并达成以下条款，双方将严格遵照执行。第一条工程概况工程名称：_____工程地点：市____县_承包方式：采取包工、包料的综合承包方式工程造价：共计人民币壹拾万元整第二条工程期限本工程计划于____年____月____日正式开工，并预计于____年____月____日完成全部施工内容，实现竣工。第三条工程延误与奖罚机制乙方应严格按照合同约定的时间节点启动施工，如遇特殊情况导致无法按时开工，需提前三天以书面形式通知甲方并获得甲方书面同意。若甲方未予同意或乙方未在规定时间内提交延期申请，则工期不予顺延。施工过程中如需停工，乙方需提前24小时以书面形式向甲方提出申请，由甲方根据实际情况决定是否批准停工。若遇不可抗力因素，如自然灾害等，导致工程无法正常进行，则工期将相应顺延。因乙方原因导致工程延期开工或停工的，乙方需承担相应的经济损失。第四条甲方职责负责确保施工现场达到“三通一平”（即水通、电通、路通和场地平整）的标准。负责为乙方提供施工及养护所需的水、电等基础设施保障。第五条乙方职责乙方需按照甲方确认的工程进度计划组织施工，并接受甲方的监督检查。工程竣工后，乙方需按照合同约定的保修期限，对工程质量承担保修责任。乙方在施工过程中应严格遵守安全生产管理规定，确保施工安全。因乙方安全措施不到位导致的事故责任及相关费用，由乙方自行承担。第六条质量验收工程质量需达到《____市绿化施工及验收规范》的相关标准。如验收不合格，乙方需负责进行返工、修改，并承担由此产生的全部费用。第七条付款方式工程全部施工完毕并经甲方验收合格后____日内，甲方应以银行转账或网银等方式向乙方支付全部工程结算价款。第八条争议解决因执行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_________年____月____日____年____月____日2024年园林绿化施工合同格式范文（二）工程地点：_____建设单位：(以下称甲方)施工单位：(以下称乙方)基于甲乙双方的协议，本园林绿化工程由乙方为甲方执行，双方秉持协作配合、确保工程顺利进行的原则，特此签订本合同以共同遵守。一、工程内容及承包方式1.工程涵盖______、______、______等项目。2.乙方采用包工、包料、包工期、包质量的总承包方式。3.所有园林绿化所需材料、植物种类、数量及规格依据配置方案及工程预算书。二、工程造价乙方需依据施工范围和图纸提供工程预算书，按照园林建筑、绿化______类工程标准计费。人工、材料、机械的调整依据施工期间的相关文件，工程暂定总造价为人民币____元。三、付款方式1.合同签订后，甲方支付工程造价的____%作为预付款给乙方。2.工程完工并经甲方初步验收合格后，支付____%的款项，剩余款项在保养期满（三个月）且甲方最终验收合格后的十日内一次性付清。四、工期1.总工期为____天（自开工之日起计算）。2.开工日期：____年____月____日。3.竣工日期：____年____月____日。五、双方责任(一)甲方责任：1.负责办理施工报建手续，取得建筑许可证和施工许可证。2.负责组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。(二)乙方责任：1.严格遵循施工图纸及施工技术规范进行施工。2.承担绿化工程的保养责任，确保苗木成活率达到100%。如需补种，保养期顺延1个月。3.工程竣工后，负责清理现场，保持工完场清。六、本合同一式两份，