版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
地铁石材施工合同模板第一篇范文:合同编号:[填写合同编号]
合同双方:
甲方:[甲方全称]
地址:[甲方地址]
联系方式:[甲方联系方式]
乙方:[乙方全称]
地址:[乙方地址]
联系方式:[乙方联系方式]
鉴于甲方为地铁工程建设方,乙方为具备石材施工资质的专业施工单位,双方经友好协商,就乙方为甲方提供地铁石材施工服务事宜达成以下合同条款:
一、工程概况
1.1工程名称:[填写工程名称]
1.2工程地点:[填写工程地点]
1.3工程内容:乙方负责根据甲方的要求,进行地铁石材的采购、运输、安装及售后服务等施工工作。
二、合同价格
2.1本合同施工费用为人民币[填写金额]元整(大写:[填写金额的大写形式]元整),乙方应按照甲方的要求完成施工。
2.2乙方应在合同签订后[填写时间]个工作日内向甲方提交详细的施工预算,经甲方确认后按预算执行。
三、施工期限
3.1乙方应按照甲方提供的施工进度计划完成施工,施工期限自双方签订合同之日起至[填写完成日期]止。
3.2乙方如因特殊情况无法按期完成施工,应提前[填写提前通知时间]个工作日向甲方提出延期申请,经甲方批准后方可延期。
四、施工质量
4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和标准进行施工,确保施工质量符合相关法律法规及行业标准。
4.2乙方应保证所供石材的质量,包括但不限于材质、尺寸、色泽等,并承担因质量问题导致的返工、修复等费用。
五、保密条款
5.1双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以严格保密。
5.2保密期限自双方签订合同之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。
六、违约责任
6.1乙方如未按照合同约定完成施工,甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金,违约金计算方式为:违约金=合同总价×逾期天数×0.05%。
6.2甲方如未按约定时间支付合同款项,乙方有权拒绝继续施工,并有权要求甲方支付逾期付款的违约金,违约金计算方式同上。
七、争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他条款
8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至合同约定的施工完成日期止。
甲方(盖章):_______________
乙方(盖章):_______________
甲方代表(签名):_____________
乙方代表(签名):_____________
签订日期:[填写签订日期]
附件:
1.施工图纸和技术要求
2.石材样品及规格书
3.施工进度计划
4.合同价款明细表
第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导
合同编号:[填写合同编号]
合同双方:
甲方:[甲方全称]
地址:[甲方地址]
联系方式:[甲方联系方式]
乙方:[乙方全称]
地址:[乙方地址]
联系方式:[乙方联系方式]
第三方:[第三方全称]
地址:[第三方地址]
联系方式:[第三方联系方式]
鉴于甲方为地铁工程建设方,乙方为具备石材施工资质的专业施工单位,第三方为石材供应方,甲方经充分考虑各方利益,本着公平、公正、公开的原则,就乙方为甲方提供地铁石材施工服务事宜,第三方为甲方提供石材供应服务事宜,达成以下合同条款:
一、工程概况
1.1工程名称:[填写工程名称]
1.2工程地点:[填写工程地点]
1.3工程内容:乙方负责根据甲方的要求,进行地铁石材的采购、运输、安装及售后服务等施工工作。第三方负责向乙方供应符合甲方要求的石材。
二、合同价格
2.1本合同施工费用为人民币[填写金额]元整(大写:[填写金额的大写形式]元整),乙方应按照甲方的要求完成施工。
2.2乙方应在合同签订后[填写时间]个工作日内向甲方提交详细的施工预算,经甲方确认后按预算执行。
2.3第三方应按照乙方提供的石材供应预算和甲方要求,按时供应石材,确保施工进度和质量。
三、施工期限
3.1乙方应按照甲方提供的施工进度计划完成施工,施工期限自双方签订合同之日起至[填写完成日期]止。
3.2乙方如因特殊情况无法按期完成施工,应提前[填写提前通知时间]个工作日向甲方提出延期申请,经甲方批准后方可延期。
四、施工质量
4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和标准进行施工,确保施工质量符合相关法律法规及行业标准。
4.2第三方应保证所供石材的质量,包括但不限于材质、尺寸、色泽等,并承担因质量问题导致的返工、修复等费用。
五、甲方权益保障
5.1乙方应在施工过程中,确保甲方权益不受损害,包括但不限于知识产权、商业秘密等。
5.2第三方应对所供石材的合法来源进行保证,不得侵犯他人的知识产权、商业秘密等。
六、违约责任
6.1乙方如未按照合同约定完成施工,甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金,违约金计算方式为:违约金=合同总价×逾期天数×0.05%。
6.2甲方如未按约定时间支付合同款项,乙方有权拒绝继续施工,并有权要求甲方支付逾期付款的违约金,违约金计算方式同上。
6.3第三方如未按约定时间供应石材,乙方有权向甲方报告,甲方有权要求第三方支付违约金,违约金计算方式同上。
七、争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他条款
8.1本合同一式三份,甲乙双方各执一份,第三方持一份。
8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至合同约定的施工完成日期止。
甲方(盖章):_______________
乙方(盖章):_______________
第三方(盖章):_______________
甲方代表(签名):_____________
乙方代表(签名):_____________
第三方代表(签名):_____________
签订日期:[填写签订日期]
附件:
1.施工图纸和技术要求
2.石材样品及规格书
3.施工进度计划
4.合同价款明细表
第三方介入的意义和目的:
第三方作为石材供应方,介入本合同旨在为甲方和乙方提供优质、合规的石材供应服务,确保施工进度和质量。第三方的主体地位使得甲方能够在石材供应环节中获得更多的选择权和议价能力,同时降低乙方在石材采购方面的风险。通过第三方的介入,甲方能够更好地控制施工质量和成本,实现合同目标。
甲方为主导的目的和意义:
甲方作为地铁工程建设方,主导本合同的签订和履行,旨在确保地铁石材施工的质量和进度,同时保障自身权益。通过在合同中明确甲方的权益保障、违约责任等条款,甲方能够有效地对乙方和第三方进行约束,确保施工过程的顺利进行。甲方的主导地位有助于确保合同的履行和工程的成功实施,实现地铁工程的目标。
第三篇范文:第三方主体+乙方权益主导
合同编号:[填写合同编号]
合同双方:
甲方:[甲方全称]
地址:[甲方地址]
联系方式:[甲方联系方式]
乙方:[乙方全称]
地址:[乙方地址]
联系方式:[乙方联系方式]
第三方:[第三方全称]
地址:[第三方地址]
联系方式:[第三方联系方式]
鉴于甲方为地铁工程建设方,乙方为具备石材施工资质的专业施工单位,第三方为石材供应方,乙方在考虑甲方利益的基础上,充分保障自身权益,就乙方为甲方提供地铁石材施工服务事宜,第三方为乙方提供石材供应服务事宜,达成以下合同条款:
一、工程概况
1.1工程名称:[填写工程名称]
1.2工程地点:[填写工程地点]
1.3工程内容:乙方负责根据甲方的要求,进行地铁石材的采购、运输、安装及售后服务等施工工作。第三方负责向乙方供应符合甲方要求的石材。
二、合同价格
2.1本合同施工费用为人民币[填写金额]元整(大写:[填写金额的大写形式]元整),乙方应按照甲方的要求完成施工。
2.2乙方应在合同签订后[填写时间]个工作日内向甲方提交详细的施工预算,经甲方确认后按预算执行。
2.3第三方应按照乙方提供的石材供应预算和甲方要求,按时供应石材,确保施工进度和质量。
三、施工期限
3.1乙方应按照甲方提供的施工进度计划完成施工,施工期限自双方签订合同之日起至[填写完成日期]止。
3.2乙方如因特殊情况无法按期完成施工,应提前[填写提前通知时间]个工作日向甲方提出延期申请,经甲方批准后方可延期。
四、施工质量
4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和标准进行施工,确保施工质量符合相关法律法规及行业标准。
4.2第三方应保证所供石材的质量,包括但不限于材质、尺寸、色泽等,并承担因质量问题导致的返工、修复等费用。
五、乙方权益保障
5.1甲方应尊重乙方的知识产权和商业秘密,不得未经乙方同意擅自使用乙方的技术成果和商业信息。
5.2第三方应对所供石材的合法来源进行保证,不得侵犯他人的知识产权、商业秘密等。
六、违约责任
6.1甲方如未按照合同约定支付合同款项,乙方有权拒绝继续施工,并有权要求甲方支付逾期付款的违约金,违约金计算方式为:违约金=应付款项×逾期天数×0.05%。
6.2第三方如未按约定时间供应石材,乙方有权向甲方报告,甲方有权要求第三方支付违约金,违约金计算方式同上。
七、争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他条款
8.1本合同一式三份,甲乙双方各执一份,第三方持一份。
8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至合同约定的施工完成日期止。
甲方(盖章):_______________
乙方(盖章):_______________
第三方(盖章):_______________
甲方代表(签名):_____________
乙方代表(签名):_____________
第三方代表(签名):_____________
签订日期:[填写签订日期]
附件:
1.施工图纸和技术要求
2.石材样品及规格书
3.施工进度计划
4.合同价款明细表
乙方为主导的目的和意义:
乙方作为地铁石材施工的专业施工单位,主导本合同的签订和履行,旨在确保自身权益得到充分保障,同时保证地铁石材施工的质量和进度。通过在合同中明确乙方的权益保障、违约责任等条款,乙方能够有效地对甲方和
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年电子用高纯气体合作协议书
- 2024年步进电动机及控制系统项目发展计划
- 2024年细编含钨丝织物项目发展计划
- 买卖土地正规合同模板
- 2024年贵州驾驶员客运资格证考试试题及答案
- 上海市旅游合同模板
- 众筹经营合同模板
- 银行分期无合同模板
- 钢板切割合同模板
- 2024年植物稳态营养肥料合作协议书
- 高速公路服务区安全管理提升
- 康复诊疗指南与规范
- 《西湖龙井茶》课件
- 剑南春人才测评题
- 总经理办会议流程课件
- 三体系贯标培训资料范文
- 小学劳动教育三年级上册第一单元-3《刷洗书包》教学设计
- 医院医院安全生产管理培训
- 体育教师极攻略
- 万千教育学前幼儿园课程故事:支架教师的专业成长
- 东野圭吾:我的老师是侦探
评论
0/150
提交评论