交房简易装修合同模板

交房简易装修合同模板第一篇范文：合同编号：[填写具体的合同编号]

交房简易装修合同模板

甲方（开发商）：[填写甲方全称]

乙方（业主）：[填写乙方全称]

鉴于甲方已按照合同约定完成了房屋的建设和装修，并准备将位于[填写房屋地址]的房屋交付给乙方，乙方同意接受该房屋，并同意按照本合同的约定进行简易装修。双方为明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同。

第一条装修范围及标准

1.1装修范围：本合同约定的装修范围包括但不限于客厅、卧室、厨房、卫生间等生活区域。具体装修内容详见附件一。

1.2装修标准：装修工程应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方提供的装修设计方案。装修材料应符合环保、安全、健康的标准。

第二条装修费用

2.1装修费用总计：[填写装修费用总额]元，包括但不限于装修材料费、施工费、管理费、税费等。

2.2乙方应在签订本合同时一次性向甲方支付装修费用。甲方开具正规发票。

第三条装修时间

3.1甲方应按照本合同约定的装修范围和标准完成装修工程。装修工程自乙方支付装修费用之日起计算，预计装修周期为[填写装修周期，如30天]。

3.2甲方如因特殊情况需延长装修周期，应提前通知乙方，并与乙方协商延长装修时间。

第四条质量保证

4.1甲方对装修工程的质量负责，自交付之日起[填写保修期限，如1年]内，如出现非乙方使用不当造成的质量问题，甲方负责免费维修或更换。

4.2甲方提供的装修材料应符合国家相关法律法规和行业标准，如有质量问题，甲方应承担相应责任。

第五条交付及验收

5.1装修工程完成后，甲方应通知乙方进行验收。乙方应在收到通知后[填写验收期限，如7天]内进行验收。

5.2乙方验收合格后，甲乙双方签署《房屋验收单》。乙方接受房屋后，视为本合同约定的装修工程已完成。

第六条违约责任

6.1甲方未按照本合同约定的装修范围、标准及时间完成装修工程，应向乙方支付违约金，违约金为装修费用的[填写百分比，如5%]。

6.2乙方未按照本合同约定支付装修费用，甲方有权拒绝交付房屋，并按照逾期交付房屋的违约金计算方式向乙方追讨违约金。

第七条争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至装修工程完成并验收合格之日终止。

甲方（开发商）：[填写甲方全称]

乙方（业主）：[填写乙方全称]

签订日期：[填写签订日期]

附件一：装修内容详细清单

附件二：装修设计方案

（注：以上内容仅供参考，具体合同内容需根据实际情况调整，并在签订合同时征求法律专业人士的意见。）

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：[填写具体的合同编号]

交房简易装修合同模板

甲方（开发商）：[填写甲方全称]

乙方（业主）：[填写乙方全称]

丙方（装修公司）：[填写丙方全称]

鉴于甲方已按照合同约定完成了房屋的建设和装修，并准备将位于[填写房屋地址]的房屋交付给乙方，乙方同意接受该房屋，并同意按照本合同的约定进行简易装修。甲方为保证装修工程的质量和服务，特选择丙方作为装修施工方。为明确各方权利和义务，经友好协商，特订立本合同。

第一条装修范围及标准

1.1装修范围：本合同约定的装修范围包括但不限于客厅、卧室、厨房、卫生间等生活区域。具体装修内容详见附件一。

1.2装修标准：装修工程应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方提供的装修设计方案。装修材料应符合环保、安全、健康的标准。

第二条装修费用

2.1装修费用总计：[填写装修费用总额]元，包括但不限于装修材料费、施工费、管理费、税费等。

2.2乙方应在签订本合同时一次性向甲方支付装修费用。甲方开具正规发票。

第三条装修时间

3.1甲方应按照本合同约定的装修范围和标准完成装修工程。装修工程自乙方支付装修费用之日起计算，预计装修周期为[填写装修周期，如30天]。

3.2甲方如因特殊情况需延长装修周期，应提前通知乙方，并与乙方协商延长装修时间。

第四条质量保证

4.1甲方对装修工程的质量负责，自交付之日起[填写保修期限，如1年]内，如出现非乙方使用不当造成的质量问题，甲方负责免费维修或更换。

4.2甲方提供的装修材料应符合国家相关法律法规和行业标准，如有质量问题，甲方应承担相应责任。

第五条交付及验收

5.1装修工程完成后，甲方应通知乙方进行验收。乙方应在收到通知后[填写验收期限，如7天]内进行验收。

5.2乙方验收合格后，甲乙双方签署《房屋验收单》。乙方接受房屋后，视为本合同约定的装修工程已完成。

第六条甲方权利及利益保障

6.1甲方有权对丙方的装修施工过程进行监督，确保装修工程的质量和服务符合本合同的约定。

6.2甲方有权要求丙方按照约定的工期完成装修工程，如有延期，甲方有权要求丙方支付违约金。

6.3甲方有权要求丙方对装修工程中的问题进行整改，直至符合本合同的约定。

6.4甲方在合同约定的保修期内，有权要求甲方免费维修或更换装修工程中出现的质量问题。

第七条乙方违约及限制条款

7.1乙方未按照本合同约定支付装修费用，甲方有权拒绝交付房屋，并按照逾期交付房屋的违约金计算方式向乙方追讨违约金。

7.2乙方未按照本合同约定接受房屋验收，甲方有权拒绝交付房屋，并按照逾期接受房屋验收的违约金计算方式向乙方追讨违约金。

7.3乙方在合同约定的保修期内，不得以任何理由拒绝接受甲方提供的维修或更换服务。

第八条争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第九条其他约定

9.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，丙方执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至装修工程完成并验收合格之日终止。

甲方（开发商）：[填写甲方全称]

乙方（业主）：[填写乙方全称]

丙方（装修公司）：[填写丙方全称]

签订日期：[填写签订日期]

附件一：装修内容详细清单

附件二：装修设计方案

第三方介入的意义和目的：

第三方主体，即丙方装修公司的介入，旨在为甲方和乙方提供专业、高效的装修服务，确保装修工程的质量和服务符合甲方的要求。丙方作为专业的装修公司，具有丰富的施工经验和专业的技术团队，能够更好地完成装修工程，并确保装修工程的质量和服务。同时，丙方的介入也有助于甲乙双方在合同履行过程中产生争议时，有专业的第三方进行调解和解决，保障甲方的权益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为开发商，是房屋建设和装修的责任主体，有权对装修工程的质量和服务进行监督和控制。通过本合同的约定，甲方明确了乙方的权利和义务，以及丙方的责任和服务标准，保障了甲方的权益。同时，甲方通过增加甲方的权利及利益保障条款，进一步强化了甲方的权益，确保甲方在合同履行过程中能够获得满意的装修效果和服务。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：[填写具体的合同编号]

家具定制购买合同模板

甲方（家具供应商）：[填写甲方全称]

乙方（购买方）：[填写乙方全称]

丙方（物流公司）：[填写丙方全称]

鉴于甲方为乙方提供定制家具产品，并委托丙方负责货物的运输和交付，乙方同意接受定制家具产品并支付相应的货款。为明确各方权利和义务，经友好协商，特订立本合同。

第一条定制家具产品范围及标准

1.1定制家具产品范围：本合同约定的定制家具产品包括但不限于客厅沙发、卧室床、厨房橱柜等。具体产品规格和数量详见附件一。

1.2定制家具产品标准：定制家具产品应符合乙方提供的定制方案和设计要求，产品质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方提供的产品质量保证。

第二条货款支付及交付

2.1货款支付：乙方应在签订本合同时向甲方支付定制家具产品的总价款。甲方开具正规发票。

2.2货物交付：甲方应在合同约定的交付期限内将定制家具产品交付给丙方，并由丙方负责运输和交付给乙方。

第三条交付时间及验收

3.1交付时间：甲方应按照本合同约定的交付期限完成定制家具产品的生产及交付。如有特殊情况需延长交付时间，甲方应提前通知乙方，并与乙方协商延长交付时间。

3.2验收：乙方应在收到定制家具产品后及时进行验收。如发现产品存在质量问题，乙方有权要求甲方进行修复或更换。

第四条乙方权利及利益保障

4.1乙方有权要求甲方按照本合同约定的定制方案和设计要求生产定制家具产品。

4.2乙方有权要求甲方在约定的交付期限内完成货物的交付。

4.3乙方有权对定制家具产品的质量进行验收，并对存在问题要求甲方进行修复或更换。

4.4乙方在合同约定的保修期内，有权要求甲方提供产品质量保证服务。

第五条甲方违约及限制条款

5.1甲方未按照本合同约定提供定制家具产品，或产品存在质量问题，乙方有权拒绝支付尾款，并要求甲方承担违约责任。

5.2甲方未按照本合同约定交付货物，乙方有权要求甲方支付逾期交付的违约金。

5.3甲方提供的定制家具产品不符合乙方的定制方案和设计要求，乙方有权要求甲方进行修复或更换，并要求甲方承担因此产生的费用。

第六条争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第七条其他约定

7.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，丙方执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至定制家具产品交付并验收合格之日终止。

甲方（家具供应商）：[填写甲方全称]

乙方（购买方）：[填写乙方全称]

丙方（物流公司）：[填写丙方全称]

签订日期：[填写签订日期]

附件一：定制家具产品详细清单

附件二：定制方案和设计要求

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为购买方，是定制家具产品的最终用户，有权对产品的质量和定制要求进行监督和控制。通过本合同的约定，乙方明确了甲方的责任和服务标准，保障了乙方的权益。同时，乙