纯劳务分包合同协议书

纯劳务分包合同协议书合同编号：__________合同各方：甲方：__________（全称：__________）地址：__________法定代表人：__________联系方式：__________乙方：__________（全称：__________）地址：__________法定代表人：__________联系方式：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、劳务分包范围及要求2.1乙方同意按甲方的要求，完成本合同约定的劳务分包工作，包括但不限于：__________2.2乙方应保证其分包的劳务符合我国法律法规、行业标准及甲方提出的技术要求。2.3乙方应按照甲方的施工组织设计、施工进度计划和施工工艺要求，完成分包工作。2.4乙方应遵守现场管理制度，服从甲方的指挥和监督。三、劳务报酬及支付方式3.1乙方向甲方提供的劳务报酬为：__________元（大写：__________元整）。3.2甲方支付劳务报酬的方式为：__________。3.3甲方支付劳务报酬的时间为：__________。四、合同的履行4.1乙方应按照本合同约定的时间、质量、安全等要求完成分包工作。4.2甲方应按照本合同约定的时间和方式支付劳务报酬。4.3甲方应提供乙方施工所需的现场设施、设备、材料等。4.4乙方应按甲方的要求，提供相关证件、资料等。五、违约责任5.1乙方未按照约定完成分包工作的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。5.2甲方未按照约定支付劳务报酬的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。5.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应承担相应责任。5.4因乙方原因导致工程质量不符合约定的，乙方应承担相应责任。六、争议解决6.1本合同的解释和履行均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且劳务报酬支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.乙方劳务分包能力证明文件2.乙方施工团队人员名单及资质证明3.工程设计图纸及相关技术资料4.施工组织设计及施工进度计划5.现场管理制度及安全规范6.工程质量验收标准及方法7.乙方施工所需材料、设备及设施清单8.甲方支付凭证及劳务报酬支付确认书9.工程停工、窝工证明文件10.争议解决所需的法律法规及司法解释二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成分包工作，认定违约行为的标准为未达到合同约定的工程进度、质量或安全要求。2.甲方未按照约定支付劳务报酬，认定违约行为的标准为未按时支付或支付金额不足。3.甲方未提供乙方施工所需的现场设施、设备、材料等，认定违约行为的标准为影响乙方正常施工。4.乙方未提供相关证件、资料等，认定违约行为的标准为影响甲方工程管理和验收。5.因甲方原因导致工程停工、窝工，认定违约行为的标准为甲方未履行合同约定的义务。6.因乙方原因导致工程质量不符合约定，认定违约行为的标准为工程质量验收不合格。三、法律名词及解释：1.劳务分包：指乙方为甲方提供特定的劳务工作，并按照约定报酬。2.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。3.施工组织设计：指为完成工程，对施工过程进行全面规划和组织的文件。4.施工进度计划：指对施工过程中各阶段工作的时间安排和任务分配。5.现场管理制度：指为保障施工现场秩序、安全和效率，制定的一系列规章制度。6.工程质量验收：指对工程完成后进行质量检查、评定和确认的活动。7.法律法规：指国家立法机关制定、发布的具有普遍约束力的法律文件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定详细施工计划，确保乙方按计划施工。如遇特殊情况，及时沟通协商，调整施工计划。2.劳务报酬支付纠纷：明确劳务报酬支付方式和时间，甲方按时支付，乙方按约定提供服务。如发生纠纷，双方协商解决，必要时可寻求法律途径。3.工程质量问题：乙方应严格按照施工规范和质量标准进行施工，甲方定期进行质量检查。如发现质量问题，及时整改，确保工程质量符合约定。4.现场管理混乱：双方共同制定并遵守现场管理制度，加强现场巡查和监督。如现场管理出现问题，及时沟通，共同解决。5.法律法规变更：双方应密切关注法律法规变化，如有变更，及时调整合同内容，确保合同合法有效。五、所有应用场景：1.建筑工程劳务分包2.装饰