施工招标文件的内容构成

施工招标文件的内容构成合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为某项工程的施工招标，乙方愿意参加投标，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程预算：__________1.5工程质量标准：__________第二条投标须知2.1乙方应按照甲方的要求，提交投标书及有关投标文件。2.2乙方应按照甲方的要求，参加投标答疑会，并对甲方提出的问题给予书面答复。2.3乙方应按照甲方的要求，提交投标保证金。第三条合同的签订3.1甲方在接到乙方的投标书及有关投标文件后，应按照招标文件的要求进行审查。3.2甲方应在投标截止时间后及时通知乙方是否中标。3.3甲方应在乙方中标后与乙方签订书面合同，明确双方的权利和义务。第四条乙方的义务4.1乙方应按照合同约定完成施工任务，并保证工程质量达到约定的标准。4.2乙方应按照甲方的要求，提交工程进度报告，并及时处理甲方提出的问题。4.3乙方应按照甲方的要求，提交工程验收报告，并参加工程验收。第五条甲方的义务5.1甲方应按照合同约定支付工程价款。5.2甲方应按照合同约定提供施工场地，并保证施工场地符合施工要求。5.3甲方应按照合同约定提供施工所需的水、电、通信等基础设施。第六条合同的变更和解除6.1任何一方不得单方面变更或解除合同，除非经双方协商一致。6.2合同的变更或解除，应签订书面协议，并经双方盖章生效。第七条违约责任7.1任何一方违反合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2甲方逾期支付工程价款，应按照逾期支付金额的万分之五支付违约金。7.3乙方逾期完成工程，应按照逾期完成工程价值的万分之五支付违约金。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并支付完工程价款后失效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.投标书2.投标保证金收据3.工程设计图纸4.工程量清单5.施工组织设计6.施工方案7.施工进度计划8.工程质量保证措施9.安全生产管理措施10.合同协议书11.履约担保12.支付凭证13.验收报告14.工程保修书二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付工程价款：指合同约定的支付日期届满后，甲方未支付应付款项。3.工程质量不符合约定：指工程质量未达到合同约定的标准。4.安全生产管理措施不落实：指乙方在施工过程中，未按照合同约定采取安全生产管理措施。5.甲方提供施工场地不符合约定：指甲方未按照合同约定提供符合施工要求的场地。6.甲方未提供施工所需基础设施：指甲方未按照合同约定提供水、电、通信等基础设施。三、法律名词及解释：1.施工招标：指业主单位通过公开方式选择施工单位的过程。2.投标：指施工单位按照招标文件的要求，提交投标书及有关投标文件的行为。3.中标：指施工单位被业主单位选定为工程承包单位。4.工程质量：指工程满足使用目的的各种性能指标。5.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。6.履约担保：指承包单位为了保证履行合同义务，向业主单位提供的担保。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：按照合同约定，根据延误时间计算违约金，并协商采取措施加快进度。2.工程质量问题：解决办法：立即停工，由乙方负责修复，并承担修复费用。严重质量问题可能导致合同解除。3.甲方支付问题：解决办法：按照合同约定，向甲方发送催款通知，必要时通过法律途径解决。4.施工场地和基础设施问题：解决办法：甲方应及时解决场地和基础设施问题，确保施工顺利进行。五、所有应用场景：1.建筑工程施工合同2.土木工程施工合同3.园林绿化工程施