2024版建设项目整体承包协议样本版

2024版建设项目整体承包协议样本版A版本合同目录一览1.承包范围与内容1.1建设项目概述1.2承包工作范围1.3承包工作内容2.合同价格与支付2.1合同价格2.2支付方式与时间2.3价格调整机制3.项目进度与交付3.1项目进度计划3.2工程交付标准3.3延期交付违约金4.质量保证与验收4.1质量标准4.2质量控制措施4.3验收程序与标准5.技术支持与服务5.1技术支持范围5.2技术服务内容5.3技术培训与指导6.保密条款6.1保密信息范围6.2保密义务与期限6.3泄密责任与赔偿7.违约责任与赔偿7.1违约行为与责任7.2赔偿方式与计算7.3违约金支付8.争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁机构与地点8.3法律适用9.合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同终止情形10.合同的履行地点、时间与方式10.1履行地点10.2履行时间10.3履行方式11.合同的附加条款11.1附加条款内容11.2附加条款的效力12.合同的附件12.1附件清单12.2附件的效力13.合同的签署与保管13.1签署程序13.2签署日期与地点13.3合同保管14.其他约定14.1双方的其他约定14.2补充协议的制定14.3合同的翻译与解释第一部分：合同如下：第一条承包范围与内容1.1建设项目概述本合同项下的建设项目是指（项目名称）的建设，工程地点位于（项目地点），工程内容包括（具体工程内容），工程总投资约为（总投资金额）。1.2承包工作范围承包人应按照合同约定，完成本合同项下的全部工作，包括但不限于（列举主要工作内容）。1.3承包工作内容承包人应负责（具体工作内容），并提供相应的工程材料、设备、技术支持和服务。第二条合同价格与支付2.1合同价格本合同的合同价格为（合同总价），币种为（货币类型），支付方式为（支付方式，如分期支付、一次性支付等）。2.2支付方式与时间合同价格的支付方式为（支付方式，如银行转账、现金支付等），支付时间为（支付时间，如工程进度节点、工程交付时等）。2.3价格调整机制合同价格调整的方式和条件按照合同约定的（价格调整机制）执行。第三条项目进度与交付3.1项目进度计划承包人应按照合同约定的时间节点完成工程，具体项目进度计划由双方另行协商确定。3.2工程交付标准3.3延期交付违约金如承包人未按照合同约定的时间节点完成工程，应按照（违约金计算方式）支付违约金。第四条质量保证与验收4.1质量标准工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的质量标准。4.2质量控制措施承包人应采取（质量控制措施）确保工程质量。4.3验收程序与标准工程验收应按照（验收程序）进行，验收标准应符合（验收标准）。第五条技术支持与服务5.1技术支持范围承包人应提供（技术支持范围），包括但不限于（列举技术支持内容）。5.2技术服务内容承包人应提供（技术服务内容），包括但不限于（列举技术服务内容）。5.3技术培训与指导承包人应提供（技术培训与指导），包括但不限于（列举技术培训与指导内容）。第六条保密条款6.1保密信息范围保密信息范围包括（列举保密信息范围）。6.2保密义务与期限承包人应对保密信息承担保密义务，保密期限为（保密期限）。6.3泄密责任与赔偿如承包人违反保密义务，导致保密信息泄露，应承担（泄密责任与赔偿）的责任。第八条争议解决8.1争议解决方式凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁机构与地点如双方同意仲裁解决争议，仲裁机构为（仲裁机构名称），仲裁地点为（仲裁地点）。8.3法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第九条合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并自（其他生效条件，如审批、备案等）之日起正式生效。9.2合同变更程序合同的变更必须经双方协商一致，并以书面形式作出，变更协议成为本合同不可分割的一部分。9.3合同终止情形第十条合同的履行地点、时间与方式10.1履行地点合同履行地点为（履行地点）。10.2履行时间合同履行时间为（履行时间），具体时间节点由双方另行协商确定。10.3履行方式合同履行方式按照（履行方式）进行。第十一条合同的附加条款11.1附加条款内容附加条款内容包括（列举附加条款内容）。11.2附加条款的效力附加条款与本合同具有同等法律效力。第十二条合同的附件12.1附件清单附件清单包括（列举附件清单）。12.2附件的效力附件是本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。第十三条合同的签署与保管13.1签署程序本合同自双方签字盖章之日起生效，并由（签署单位或个人）负责保管。13.2签署日期与地点本合同于（签署日期）在（签署地点）签署。13.3合同保管合同副本一式（份数）份，双方各执（份数）份，其余副本由（保管单位或个人）保管。第十四条其他约定14.1双方的其他约定双方还约定（列举其他约定内容）。14.2补充协议的制定本合同未尽事宜，双方可另行制定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同的翻译与解释第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：建设项目概述详细描述项目的名称、地点、工程内容和总投资金额等信息。附件二：承包工作范围列举承包人应完成的全部工作内容，包括主要工作事项。附件三：承包工作内容详细描述承包人应负责的具体工作内容，以及提供的工程材料、设备、技术支持和服务。附件四：项目进度计划提供项目详细的进度计划，包括各个时间节点的完成目标。附件五：工程交付标准详细列出工程交付时应满足的质量、安全、环保等方面的标准和要求。附件六：技术支持范围详细描述承包人应提供的技术支持范围，包括技术咨询、技术培训、技术指导等内容。附件七：技术服务内容详细列出承包人应提供的技术服务内容，包括设计、施工、验收等各个阶段的技术服务。附件八：保密信息范围明确保密信息的范围，包括技术资料、商业机密、合同文件等内容。附件九：价格调整机制详细说明价格调整的条件、方式和计算方法。附件十：质量保证与验收详细列出工程质量应符合的标准和要求，以及验收程序和标准。附件十一：争议解决详细描述争议解决的方式、仲裁机构和地点、适用法律等信息。附件十二：合同的生效、变更与终止明确合同生效的条件、变更程序和终止情形。附件十三：合同的履行地点、时间与方式详细说明合同履行的地点、时间和方式。附件十四：合同的附加条款列出附加条款的内容，包括特殊约定、补充协议等。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未能按照合同约定的时间节点完成工程。2.承包人提供的工程质量不符合合同约定的质量标准。3.承包人违反保密义务，导致保密信息泄露。4.承包人未能履行合同约定的技术支持和服务义务。5.双方未能按照合同约定的时间、地点和方式履行合同。违约责任认定标准：1.对于承包人未能按照合同约定的时间节点完成工程的情况，按照合同约定的违约金计算方式支付违约金。2.对于承包人提供的工程质量不符合合同约定的质量标准的情况，按照合同约定的质量保证与验收标准进行评估，并由承包人负责修复或重新施工。3.对于承包人违反保密义务，导致保密信息泄露的情况，按照合同约定的泄密责任与赔偿标准进行赔偿。4.对于承包人未能履行合同约定的技术支持和服务义务的情况，按照合同约定的技术支持与服务内容进行评估，并由承包人负责补充履行或赔偿损失。5.对于双方未能按照合同约定的时间、地点和方式履行合同的情况，按照合同约定的履行方式进行调整，并由违约方承担相应的责任。示例说明：如果承包人未能在合同约定的时间内完成工程，根据合同约定的违约金计算方式，承包人需要支付相应的违约金。说明三：法律名词及解释：1.建设项目：指在一定地点和条件下，为特定目的进行的一组相互关联的建筑工程和安装工程。2.承包人：指与发包人签订合同，承担完成合同工作的一方。3.发包人：指委托承包人完成建设项目的一方。4.合同价格：指双方约定的完成合同工作所应支付的金额。5.违约金：指违约方按照合同约定支付给守约方的经济赔偿。6.质量标准：指工程质量应符合的国家相关法律法规、行业标准和合同约定。7.保密义务：指合同双方对合同过程中获知的对方商业机密和敏感信息承担的保密责任。