2024年监理考试-设备监理师考试近5年真题附答案

（图片大小可自由调整）2024年监理考试-设备监理师考试近5年真题荟萃附答案第I卷一.参考题库(共100题)1.设备设计是一项复杂的系统工程，对于（）常常需要多个设计承包商通力合作才能完成。A、高端设备B、大型复杂设备C、急需型复杂设备D、成套设备E、小型设备2.如果雇主拟替换工程师，则应当在预计替换的日期之前的（）天通知承包商。A、28B、35C、42D、493.有关工程的术语有（）。A、开工日期B、永久工程C、生产设备D、货物E、材料4.在进行设计方案技术经济分析时，可采用全寿命费用分析法，具体包括（）。A、费用现值法B、净现值法C、投资回收期法D、多因素综合优选法5.在世界银行《设备供应和安装合同条件》下，如果承包商依据合同提议变更，应向业主方项目经理提交一份“变更建议书”。“变更建议书”的内容包括（）。A、变更的简要描述B、对竣工时间的影响C、估计的变更成本D、对功能保证的影响（如果有的话）E、对合同开工日期的影响6.债务资金是项目中除资本金外，需要从金融市场借入的资金，其来源包括（）。A、发行股票B、发行债券C、融资租赁D、外国政府贷款E、商业银行贷款7.当设备已有施工图纸，在安装现场制作的非标准设备，其合同价格应按（）确定。A、成本计算估价法B、按结构分部组合估价法C、定额估价法D、系列设备插入估价法8.如图为某工程项目的S型曲线，其中实线为计划S型曲线，点划线为实际S型曲线。图中a、b、c三个点所提供的信息是（）。A、a点表明进度超前B、a点表明进度拖后C、b点表明实际进度与计划进度一致D、b点表明进度拖后E、c点表明进度超前9.在设备安装调试过程中，影响投资的主要因素包括（）。A、施工组织设计或设备安装调试方案B、设备储运过程投资C、工程索赔D、工程价款结算及工程价款价差的调整方式E、工程变更10.如出现下列（）情况，承包商应有权终止合同。A、承包商在根据通用条件“承包商暂停工作的权利”条款的规定，就未能遵守合同“雇主的资金安排”条款规定的事项发出通知后42天内，承包商仍未收到合理的证明B、在通用条件“付款的时间安排”条款规定的付款时间到期后三个月内，承包商仍未收到该期间的应付款额（按照合同“雇主的索赔”条款规定的减少部分除外）C、雇主实质上未能根据合同规定履行其义务D、雇主未遵守合同“权益转让”条款的规定E、通用条件“拖长的暂停”条款所述的拖长的停工影响了整个工程11.一个项目（）完成的标志就是项目立项书获得批准，有关部门正式发布批文。A、决策期B、启动期C、设计期D、成形期12.合同无效、被撤销或者终止时，下列说法正确的是（）。A、不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力B、影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力C、只影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力D、部分影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力13.诉讼时效中止，必须符合法定条件。在诉讼时效期间的最后（）个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。A、6B、4C、2D、114.当事件的影响仅使分包商受到损害时，承包商的索赔行为属于（）。A、法定代理B、义务C、代为索赔D、合理索赔15.下面对高效团队的表述，正确的有（）。A、高效团队要保证每个成员了解要达到的目标，但对目标的认识可能不同B、高效团队要求成员有完全相同的价值取向C、团队成员必须具备合作的品质D、良好的沟通有利于消除成员之间的误解E、团队成功的重要因素是成员间的理解信任16.按照项目形成的规律，项目生命期可以划分为（）。A、启动期B、决策期C、设计期D、成形期E、结束期17.关于承包商提出的工期延长和工期延误的索赔，以下说法正确的是（）。A、由于业主的原因导致工期延长和延误时，承包商只能提出延长工期的要求B、由于业主的原因导致工期延长和延误时，承包商可以提出延长工期和补偿损失的要求C、由于不可抗力所造成的工期延长和延误时，承包商只能提出延长工期的要求D、由于业主雇用的其他承包商的原因导致工期延长和延误时，承包商只能提出延长工期的要求18.【背景材料】某综合性医院建设工程项目，业主与承包方及监理单位分别签订了工程施工合同及委托监理合同。工程开工后曾发生下列事件。事件一：在工程的基础施工中，由于施工班组的违章作业，使经过监理人员检验合格的基础钢筋出现位移质量事故，在混凝土浇筑不久后被监理方发现，及时口头指示后并书面通知承包方立即停工处理和整改。承包方按监理方指令执行，提出质量事故报告及处理方案，经监理工程师审查批准后实施。整改完成后，经监理方重新检验确认合格后，指令复工，继续基础混凝土施工，并明确由此造成的经济损失由承包方承担，工期不予延长。监理方还将此事故及处理情况向业主作了报告。而业主代表书面提出：出现质量事故，监理公司也应负一定责任，要求扣除1％的监理费作为罚金。事件二：在地下管道施工中，管道铺设完毕后，承包方曾书面通知监理方要求检查管道铺设质量。但监理方收到质量验收通知单后，在合同约定的时间内并未前去检验，也未提出延期检查的书面要求。因此，承包方即将管沟予以回填。为此，监理方书面指令承包方将管沟重新挖开，以便检验管道质量。承包方按监理方要求对管沟进行剥露，经监理方检查后，确认管道铺设质量未达到设计图纸要求和合同要求，也不符合标准和规范要求，管道结合部严重漏水。因此，监理方要求承包方返工。承包方按要求进行了管道的返工处理，经监理方检验质量合格予以确认后，将管沟重新回填。由此，造成工期拖延了7天，经济损失8万元。承包方提出了索赔要求。作为监理方是否接受业主代表要求扣除1％的监理费作为罚金？为什么？19.单台设备试车所需的费用应计入（）。A、设备购置费B、设备安装工程费C、联合试运转费D、与设备工程形成过程有关的其他费用20.下图表示的是（）组织结构。A、直线型B、直线职能型C、功能型D、职能型21.设备监理项目的负责人习惯上称为总监理工程师，相当于一个（）。A、项目经理B、监理公司部门经理C、设备监理工程师D、设备监理公司经理22.以下有关索赔费用构成的说法中，正确的是（）。A、索赔费用通常包括间接费B、分包费的索赔应单独计划，不应列入总承包商的索赔费用总额中C、索赔费用中通常不包括利润D、总部管理费的索赔，目前还缺乏统一的方法23.某设备监理单位与业主签订了一份30万吨尿素成套设备制造和安装项目的《设备工程监理服务合同》。该设备监理单位获取了设备制造阶段业主和承包商签订的《设备供货合同》、《设备供货技术协议书》；设备安装阶段业主和承包商签订的《设备工程安装合同》及该承包商的《安装实施技术方案》。 在《设备供货技术协议书》中规定： （1）承包商对关键零部件的材料应在投料生产前进行机械性能和化学成份复验；材料复验出现“不符合”后，该材料的处置应获得业主书面批准。 （2）在关键零部件装配过程中，承包商应采取必要措施控制装配质量。 （3）在设备最终出厂试验前，承包商应通知业主参加出厂试验。 设备制造前，监理机构进行了本项目设备监理服务实现的策划，并制定了“特殊过程”的评审和批准准则。 设备制造过程中，总监理工程师收到承包商关键零部件的材料机械性能复验报告，其中有一项“不符合”，在此报告上承包商最高技术负责人批示“可以使用”，总监理工程师据此批准该批材料“放行”。在设备质量管理中，对《设备供货技术协议书》中（1）、（2）、（3）条，各应采用怎样的见证方式？24.协调是解决冲突的重要方式。以下对协调的表述，正确的有（）。A、协调都是当事人的主动自觉行为B、协调的目的是取得共识C、协调过程中，信息的交流和沟通起辅助作用D、组织关系的协调主要解决组织内部的分工和配合E、配合关系的协调主要解决人员之问的矛盾25.某分部工程时标网络计划下图所示，当设计执行到第4周末及第8周末时，检查实际进度如图中前锋线所示，该图表明（）。 A、第4周末检查时预计工期将延长1周B、第4周末检查只有工作D拖后而影响工期C、第4周末检查时工作A尚有总时差1周D、第8周末检查时工作G进度拖后并影响工期E、第8周末检查时工作E实际进度不影响总工期26.设备工程建设项目的“三大控制”，通常由（）依据合同实施管理。A、业主B、承包方C、监理单位D、设备监理工程师27.对实施纠正措施要建立程序文件，程序文件的内容之一即为“对不合格进行评审”，这里的"不合格"应包含（）。A、顾客投诉B、不合格的报告C、不合格品退货D、业主投诉E、售后服务报告28.下列各项中，叙述正确的是（）。A、清偿仅限于债务人B、抵消可以附条件，但不可以附期限C、清偿的标的物必须是合同规定的标的物D、合同解除包括约定解除和法定解除29.对设备监理机构资格进行核准，颁发《设备工程监理单位资格证书》是（）的职责。A、国家质检总局/国家发改委B、设备监理工作管理协调办公室C、国务院有关部门D、中国设备工程监理行业自律组织30.组织的最高管理者是指（）。A、执行层B、协调层C、操作层D、决策层31.合同法的基本原则有（）。A、平等原则B、自愿原则C、公平原则D、诚实信用原则E、利益最大化原则32.因（）发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。A、保管合同B、运输合同C、买卖合同D、加工承揽合同E、租赁合同33.功能型组织结构的特点包括（）。A、命令源是唯一的B、如果多维指令产生相互矛盾，下级通常执行级别高的命令C、相互矛盾的指令若级别相同，下级部门往往无所适从，容易造成管理混乱D、出现问题以后，导致责任、后果不清，易产生推诿扯皮E、这种组织结构很少单独使用，只在极端情况下（如混战的战场）才被使用34.【背景材料】某工程项目，建设单位通过招标选择了一家具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理工作，并在监理中标通知书发出后第45天，与该监理单位签订了委托监理合同。之后双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低10％的协议。在施工公开招标中，有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A施工单位有资格参加投标。评标委员会由5人组成，其中，当地建设行政管理部门的招投标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术经济专家3人。评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由；D施工单位投标报价大写金额小于小写金额；F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求；H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》与该施工单位签订了施工合同。工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内，G施工单位向项目监理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元；总价值100万元的待安装设备彻底报废；G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元；租赁的施工设备损坏赔偿10万元；其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后G施工单位停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力？指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用（不考虑保险因素）。35.属于设备安装工程间接费的是（）。A、联合试运转费B、在建企业生产准备费C、安全施工费D、安装企业职工教育经费36.设计承包商应组织进行设计输入的评审，审核设计输入的（），对不完善的、含糊的或矛盾的问题，应在设计输入投入使用前妥善解决。A、经济性B、有效性C、实用性D、完整性E、适宜性37.有关行政监督部门有权依法对招标投标活动中的违法行为进行查处，承担后果责任的形式包括（）。A、判定招标无效，责令改正后重新招标B、构成犯罪的依法追究其刑事责任C、视情节轻重，取消其未来3～5年的招投标资格D、对单位负责人或其他责任者给予行政或纪律处分E、没收非法所得，并处以罚款38.工作或活动间的先后资序，即逻辑关系一般分为（）。A、工艺逻辑B、结构逻辑C、组织逻辑D、它问逻辑E、计划逻辑39.在设备监理合同签订后，由总监理工程师主持编制监理计划，其程序包括（）等。A、明确监理计划的依据（输入）B、纠偏C、按规定的格式和要求分工撰写D、送审E、由总监理工程师负责汇总审核40.下面不属于总监理工程师的职责的是（）。A、建立监理组织机构的工作制度和信息管理制度B、主持确认各设备供应商及承包商的资格C、组织设备交工验收，签署交工文件D、签发工程款支付证书41.下列关于项目信息特点的表述，正确的有（）。A、项目信息的价值与提供时间的长短成反比B、项目信息可以多次被使用和开发C、项目信息是在市场竞争过程中产生的D、项目信息可以通过抽样调查取得E、项目信息总是自上而下传递的42.诉讼时效的特征有（）。A、诉讼时效属于消灭时效B、诉讼时效届满不消灭实体权利C、诉讼时效属于强制性的规定D、诉讼时效是法定代理的结果E、诉讼时效不会失效43.没收、买卖、生产、继承分别是（）的所有权取得方式。A、继受取得、继受取得、原始取得、继受取得B、原始取得、继受取得、原始取得、继受取得C、原始取得、继受取得、原始取得、原始取得D、原始取得、继受取得、继受取得、继受取得44.设备制造合同价格的组成内容应包括（）。A、制造费用B、企业管理费C、制造企业计提的所得税D、制造企业计提的利润E、制造企业计提的流转税金45.在排列图中，累计频率曲线80％～90％部分所对应的影响因素为（）因素。A、主要B、次要C、一般D、其他46.在检验过程中如发现不合格产品要作出标记，并根据具体情况作出（）的处理结果。A、报废B、让步使用C、返修D、义卖E、捐赠47.设计验证的目的是（）。A、确保输出满足输入要求B、确认评审结果的有效性C、确保满足法律法规要求D、A+B+C48.（）是设计质量管理的作业技术和活动，是为了确保设计的适宜性、充分性、有效性和效率，并达到规定的目标所进行的活动。A、设备评审B、设计评审C、初步评审D、技术评审49.在我国的建设工程合同法律体系中，能够有效地实现建筑市场公开、公平、公正竞争的法律是（）。A、《建设工程监理规范》B、《中华人民共和国招标投标法》C、《民法通则》D、《中华人民共和国建筑法》50.承担设备工程监理任务时，设备工程监理人员还应承诺并书面保证的内容是（）。A、与被监理任务无任何其他商业关系B、未曾与被监理方发生聘用合同关系或已解除聘用合同关系（或退休）已连续12个月以上C、与被监理单位的直接责任人无亲属关系D、以上均正确51.承担产品或作业所要求实现的效用的功能属（）。A、实用功能B、必要功能C、总体功能D、局部功能52.对于设备采购合同，除法律另有规定或者当事人另有约定外，设备的所有权自（）起转移。A、合同成立时B、合同生效时C、买受人付款时D、设备交付时53.【背景材料】某厂房建设场地原为农田。按设计要求在厂房建造时，厂房地坪范围内的耕植土应清除，基础必须埋在老土层下2．00m处。为此，业主在“三通一平”阶段就委任土方施工公司清除了耕植土并用好土回填压实至一定设计标高，故在施工招标文件中指出，施工单位无须再考虑清除耕植土问题。然而，开工后，施工单位在开挖基坑（槽）时发现，相当一部分基础开挖深度虽已达到设计标高，但仍未见老土，且在基础和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除。根据修改的设计图纸，基础开挖要加深加大。为此，承包商提出了变更工程价格和延长工期的要求。请问承包商的要求是否合理？为什么？54.项目按照不同的角度去划分有不同的类型。通常人们按照项目的（）等来划分项目类型。A、规模B、属性C、行业特征D、管理要求E、工程情况55.在费用优化时，如果被压缩对象的直接费用率或组合费用率等于工程间接费用率时（）。A、应压缩关键工作B、应压缩非关键工作的持续时间C、停止缩短关键工作D、停止缩短非关键工作的持续时间56.典型的优秀设备供应商应具有（）特点。A、交货质量好B、交货及时C、交货的数量正确D、价格相对较高E、产地好57.监理交底属于沟通，主要指设备工程监理机构进驻现场后与承包商（或承包商代表）第一次全面沟通。主要解决的问题有（）。A、正式确认项目业主向承包商（设备制造方或设备安装施工方）发出的委托监理的书面通知B、监理服务方把监理计划等信息传递给承包商C、明确三方（业主、监理人、承包商）关系及有关配合事宜D、它是合同实施前的必要的沟通活动，可以协调施工秩序和工作效率E、定义了项目的技术目标、成本目标58.新黄皮书规定了通过“争议裁决委员会（DAB）”解决争议的程序。下列关于争议裁决委员会的叙述中，有误的一项是（）。A、争议裁决委员会由合同双方在合同生效日期之后的28天内共同任命B、该争议裁决委员会应由具有恰当资格的3名或5名成员组成C、如果争议裁决委员会由3名成员组成，则合同每一方应提名一位成员，除对方批准，第三名成员作为主席由双方与上述两名成员共同协商任命D、每位成员在整个任命期间独立于合同中的任何一方，并应行为公正、遵守合同59.在工程双代号网络计划中，某项工作的最早完成时间是指其（）。A、完成节点的最迟时间与工作自由时差之差B、开始节点的最早时间与工作自由时差之和C、完成节点的最迟时间与工作总时差之差D、开始节点的最早时间与工作总时差之和60.【背景材料】某大型工程项目进行施工招标，招标人编制了完整、详细的招标文件，其招标文件的内容包括： ①招标公告； ②投标须知； ③通用条款； ④专用条款； ⑤合同格式； ⑥图纸； ⑦工程量清单； ⑧中标通知书； ⑨评标委员会名单； ⑩标底编制人员名单…… 招标人通过资格预审对申请投标人进行审查，而且确定了资格预审表的内容，提出了对申请投标人资格必要合格条件的要求，包括： ①资质等级达到要求标准； ②投标人在开户银行的存款达工程造价的5％； ③主体工程中的重点部位可分包给经验丰富的承包商来完成； ④具有同类工程的施工经验和能力。评标时采用评标价法来确定中标人。采用评标价法评标时，以什么价为最优标书？并简述形成此价的方法。61.FIDIC《设计采购施工（EPC）／交钥匙工程合同条件》通用条件有关开工的规定，下列叙述有误的一项是（）。A、除非合同协议书另有说明，雇主应在不少于7天前向承包商发出开工日期的通知B、开工日期应在通用条件"合同协议书"规定的合同全面实施和生效日期后42天内开工C、承包商应在开工日期后，在合理可能情况下尽早开始工程的设计和施工，随后应以正当速度，不拖延地进行工程D、承包商应在开工日期后56天内，向雇主提交一份进度计划62.工期优化一般通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标。在优化过程中，下列说法正确的是（）。A、可以将关键工作压缩成非关键工作B、被压缩的关键工作在压缩完成后仍应为关键工作C、关键工作可以不经压缩而变成非关键工作D、工期优化的第一步为：首先按标号法确定关键工作和关键线路E、当出现多条关键线路时，必须将各条关键线路的持续时间压缩到同一数值63.设备监理机构除应执行监理合同规定的权利、义务和责任外，（）还应与所属设备监理单位保持密切的联系，接受设备监理单位领导层的领导和各职能部门的业务指导。A、监理工程师代表B、总监理工程师C、监理人员D、专业监理工程师64.【背景材料】某厂房建设场地原为农田。按设计要求在厂房建造时，厂房地坪范围内的耕植土应清除，基础必须埋在老土层下2．00m处。为此，业主在“三通一平”阶段就委任土方施工公司清除了耕植土并用好土回填压实至一定设计标高，故在施工招标文件中指出，施工单位无须再考虑清除耕植土问题。然而，开工后，施工单位在开挖基坑（槽）时发现，相当一部分基础开挖深度虽已达到设计标高，但仍未见老土，且在基础和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除。对合同中未规定的承包商义务，合同实施过程又必须进行的工作，你认为应如何处理？65.采用预测技术方法预测目标值的方法有（）等。A、线性规划法B、动态规划法C、排队法D、网络法E、优选法66.【背景材料】某实施监理的工程项目，在基础施工时，施工人员发现了有研究价值的古墓，监理机构及时采取措施并按有关程序处理了该事件。 设备安装工程开始前，施工单位依据总进度计划的要求编制了如图2-1所示的设备安装双代号网络进度计划（时间单位：天），并得到了总监理工程师批准。 依据施工合同的约定，设备安装完成后应进行所有单机无负荷试车和整个设备系统的无负荷联动试车。本工程共有6台设备，主机由建设单位采购，配套辅机由施工单位采购，各台设备采购者和试车结果见表2-1。 设备安装工程具备试车条件时单机无负荷试车和无负荷联动试车应分别由谁组织试车？67.设备承揽合同可以包含设备加工、定作、修理、复制、测试、检验等多种法律关系，当事人权利义务内容也存在较大差异，因此在设备承揽合同管理中应注意解决好（）问题。A、定作人义务条款B、承揽合同中风险承担C、承揽人留置权特殊效力D、承揽合同解除条件E、共同承揽人义务68.在执行政府定价或政府指导价的合同过程中，如逾期付款，遇标的物的价格发生变化，则处理的原则是（）。A、遇价格上涨，按原价执行；价格下降，按新价执行B、遇价格上涨，按新价执行；价格下降，按原价执行C、无论价格上涨还是下降都按新价执行D、无论价格上涨还是下降都按原价执行69.监理工程师在审查设备安装工程施工组织设计的内容时，需要综合考虑（）。A、设备工程的数量B、设备工程的性质、规模C、设备工程实际的复杂程度D、设备工程工期要求E、设备工程所在地区的自然条件70.如果承包商未能在合理的期限内实施修补工作，业主可以通知承包商继续执行修补工作，业主由此而引起的成本应由承包商支付，或者减少合同价格。一般合理期限（）。A、为15天B、不超过15天C、不少于15天D、不多于15天71.与接收证书的颁发有所不同的是，履约证书的签发，无须（）。A、取得设计单位同意B、取得业主同意C、经过工程师同意D、承包商提出申请72.规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用，其包括（）。A、工程排污费B、工程定额测定费C、社会保障费D、税金E、危险作业意外伤害保险73.对特殊过程进行多频次验证，为确保特殊过程受控，设备监理工程师要做好（）的审查。A、特殊过程的评审和批准要制定准则（如：特殊过程鉴定规范）B、设备的认可和人员资格的鉴定（指加工设备、操作人员）C、使用通用的方法和程序（特定的工艺规程或加工方法）D、及时做好鉴定认可和过程运行的记录E、再确认，当使用上述过程进行加工的条件或要求发生了变化，或超过规定期间，应对上述过程的能力是否满足要求重新予以确认74.某设备工程，业主与承包商采用FIDIC《生产设备和设计—施工合同条件》订立了承包合同；业主与设备监理公司采用FIDIC《业主/咨询工程师标准服务协议书条件》订立了服务合同。在合同履行过程中发生如下事件： 事件1：因业主的原因，承包商实际开工比工程师通知的开工日期晚了5天，致使承包商与某公司签订的施工设备运输协议不能如期履约。承包商提出5天的工期索赔和费用索赔，并要求业主向运输公司承担违约责任。 事件2：承包商的某电器设备因雨季潮湿发生故障，遂向工程师提出设备修复的费用索赔并要求顺延因此延误的工期。 事件3：由于承包商延迟采购，原设计中的一种材料出现短缺，承包商经业主同意采用替代材料。此做法导致加工成本的增加。在结算时，承包商以设计变更为由要求增加费用。 事件4：工程通过了竣工试验，承包商向工程师发出申请颁发接收证书的通知，工程师审核后认为可以颁发，在向业主报告并取得同意后，业主向承包商颁发了接收证书。 事件5：由于颁发工程接收证书的时间晚于竣工时间，业主认为根据FIDIC《生产设备和设计—施工合同条件》的规定，应扣承包商的误期损害赔偿费。事件1中，工程师是否应该同意承包商提出的索赔？说明理由。75.综合评估法的具体方法不包括（）。A、评分法B、综合评标价法C、经评审的最低投标价法D、全寿命费用评标价法E、审查编制依据的保密性76.（）是委托人与设计人就完成设备工程的设计方案明确相互权利义务的协议。A、设备工程调试合同B、设备工程安装合同C、设备工程设计合同D、设备工程采购合同77.【背景材料】某综合楼工程项目合同价为1750万元，该工程签订的合同为可调值合同。合同开工日期为2003年3月，合同工期为12个月，每季度结算一次。工程开工日期为2003年4月1日。施工单位2003年第四季度完成产值是710万元。工程人工费、材料费构成比例以及相关季度造价指数见表2-5。 在施工过程中，发生如下几项事件。 事件一：2003年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与给定地质资料不符造成施工费用增加2．5万元，相应工序持续时间增加了4天。 事件二：2003年5月，施工单位为了保证施工质量，扩大基础底面，开挖量增加导致费用增加3．0万元，相应工序持续时间增加了3天。 事件三：2003年7月，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3．8万元，相应工序持续时间增加了2天。 事件四：2003年8月，进入雨期施工，恰逢20天大雨，造成停工损失2．5万元，工期增加了4天。 以上事件中，除第四项外，其余工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。 针对上述事件，施工单位提出如下索赔要求： （1）增加合同工期13天； （2）增加费用11．8万元。如果在工程保修期间发生了由施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，所发生的维修费用该如何处理？78.南京甲单位与北京乙建筑公司欲签订一份建设工程施工合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章。该合同成立的时间应为（）。A、甲、乙公司就合同内容达成合意时B、乙公司收到甲公司签字盖章的合同时C、甲公司签字盖章时D、乙公司签字盖章时79.纯粹的（）组织结构一般只适用于规模较小、生产过程简单的企业，不适用于生产过程复杂、管理任务繁重的大规模的现代化企业，也不适用于构成现代组织，如企业、项目组织、学校等。A、直线职能型B、直线型C、功能型D、矩阵型80.下列可以进行抵押的财产包括（）。A、抵押人所有的房屋B、抵押人所有的机器C、土地所有权D、耕地的土地使用权E、抵押人依法有权处理的土地使用权81.项目融资的资金渠道主要有（）。A、项目法入自有资金B、政府财政性资金C、国内外证券市场资金D、金融机构信贷资金E、盈余公积金82.设备工程监理（）是接受委托方（顾客）委托并满足委托方需要的特殊产品，是设备工程监理单位履行设备工程监理服务合同并使委托方满意的全部过程活动的结果。A、计划B、目标C、服务D、实施83.【背景材料】某建设工程项目已具备竣工验收条件，承包人提出验收申请后，发包人组织验收组对工程进行竣工验收。在验收前，监理工程师要求进行竣工前的试车。签订质量保修书是在竣工验收前还是竣工验收后？84.设备监理工程师在设备工程设计与采购阶段的主要任务包括（）。A、协助业主进行设备设计与制造的一揽子招标B、在项目设计中，对设计方案进行技术经济分析C、审查设备工程设计概算与预算D、对设计变更进行控制E、对已完工程进行计量85.A钢铁公司投资一条特型钢生产线。委托B设备监理单位对整条生产线设备的制造、安装、调试过程实施监理。整条生产线的设备制造、安装、调试划分为两个标段：C制造厂负责特型轧钢机主机的制造和现场安装；D承包商负责辅助设备的制造、安装及整条生产线的调试。 总监理工程师组建了直线型组织结构形式的监理机构，该监理机构分为2个组，每个组除组长外配备2名监理人员。第一组负责特型轧钢机主机的制造和现场安装过程监理；第二组负责辅助设备的制造、安装及整条生产线的调试过程监理。 在项目实施过程中，C制造厂比合同约定交货时间提前3天将特型轧钢机运抵生产线安装现场准备进场安装，D以工作面受限、C进场将影响其工作为由拒绝其进场。后经总监理工程师协调，D在C的设备到场5天后才允许C制造厂进场安装。此事件中，C发生特型轧钢机现场看管、人员窝工等费用每天1万元，共计5万元。C向D提出5万元的费用索赔未果，随即C通过监理机构向业主提出5万元的费用索赔并要求将合同工期顺延5天。业主认为自己没有过错，要求监理机构拒绝该索赔。从合同关系的角度分析C向D索赔是否成立，说明理由。86.首次申请注册设备监理工程师必须具备的条件有（）。A、取得《中华人民共和国注册设备监理师执业资格证书》B、遵纪守法，恪守职业道德C、须提供接受继续教育的证明D、身体健康，能坚持在设备监理工程师岗位工作E、所在单位考核合格87.在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A、双代号时标网络计划中箭线上无波形线B、与其紧后工作之间的时间间隔为零C、最早开始时间与最迟开始时间相差最小D、双代号网络计划中两端节点均为关键节点88.计算进口设备关税的基数是（）。A、装运港船上交货价B、运费在内价C、关税完税价格D、运费保险费在内价+外贸手续费89.由于承包商的过失引起业主索赔时，设备监理工程师的处理程序包括：①向业主提供承包商违约的事实真相，违约合同的依据；②根据承包商违约的情况提出相应的处理建议；③按业主的意见与承包商沟通、协调；④向业主反馈承包商的意见。正确的处理程序应是（）。A、②①③④B、①②④③C、③②①④D、①②③④90.（）原则是指在保证完成组织目标的前提下，在管理组织的结构、各层次的职能分工、权力和专业的结合、操作层的专门化以及各部门的管理跨度等方面实现最优和组织运行费用最低。A、组织优化B、职能分工C、责任不可下推D、统一指挥91.运输工作的重点是（）的运输。A、软包装设备B、瓷质设备C、小型仪器D、大件设备E、关键设备92.代理的特征是（）。A、代理人必须在代理权限内实施代理行为B、以被代理人的名义实施行为C、在被代理人的权限范围内独立表现自己意志D、被代理人对代理行为承担民事责任E、代理人需与被代理人协商才能进行代理93.合同界面的类型有（）。A、行为系统界面B、目标系统界面C、技术系统界面D、调控系统界面E、信息系统界面94.进度计划（）的工作内容是设备工程实施过程中的进度管理，是进度计划能否付诸实现的关键过程。A、审核阶段B、决策阶段C、制定阶段D、执行阶段95.白皮书中关于项目组织与计划的叙述中，叙述有误的一项是（）。A、承包商应将为履行合同而成立的专门组织机构的清单提供给业主和项目经理B、承包商给业主和项目经理提供的清单应包括主要人员的身份，并在14天内提交其雇用的主要人员的简历C、承包商对组织人员清单修改和变动时，应尽快书面通知业主和项目经理D、签署合同协议书28天后，承包商应按照专用合同条件中规定的形式，准备并提交一份详细的合同履行项目的报告（以下简称进度计划）给项目经理96.（）是指行为人无代理权，但有足以使相对人相信其有代理权的事实和理由而以被代理人的名义与相对人实施民事行为。A、表见代理B、法定代理和指定代理C、委托代理D、无权代理97.某600MW机组电厂建设项目业主通过招标，与某承包商签订设备安装调试合同，同时委托某检测中心对承包商安装调试的设备进行第三方检验检测，委托某设备监理公司对设备安装调试和检测过程实施监理。承包商按合同约定将其中的系统管线绝热防腐工程和控制系统安装工程分别分包给两家公司。在安装调试过程中发生如下事件： 事件1：监理机构在对承包商提交的“设备安装技术方案和安装措施”文件进行审核时发现，该文件是承包商在某地300MW机组电厂建设项目中使用的文件，只是更换了项目名称。承包商对此解释说：“该电厂建设项目，其生产技术路线与300MW机组电厂建设项目基本一样”。 事件2：监理机构在对检测中心使用的检测仪器进行审核时发现，其中某检测设备的检测能力不足，无法满足某项检测项目的要求。检测中心负责人表示：“我们是国家认可的检测机构，监理公司无权对我们的检测能力进行审核”。 事件3：在发电机组的汽轮机部件到达现场时，监理机构按合同约定派出设备监理工程师参加开箱检验。在检验过程中，设备监理工程师因工作需要离开了现场，返回现场时，开箱检验活动已经完成。在检查了开箱检验记录后，该设备监理工程师在记录上签字确认。 事件4：在汽轮发电机组的联轴器安装过程中，设备监理工程师发现，承包商采用“双表法”而没有按照已审核的“设备安装技术方案和安装措施”文件中规定的“采用激光对中仪进行对中找正”要求进行找正。承包商项目负责人表示：设备安装中的“双表法”工法也能保证安装质量。 事件5：在项目实施过程中，因控制系统安装单位的原因，致使管线绝热防腐工程施工单位停工，并造成停工损失。承包商按合同约定向监理机构提交索赔报告向业主索赔。在事件1中，承包商提交的“设备安装技术方案和安装措施”文件是否符合要求？为什么？监理机构应如何处理？98.采用留置担保的条件是（）。A、债权人的债权尚未履行B、留置的财产必须是不动产C、留置的财产必须与债权人的债权有牵连关系D、债权人的债权已届清偿期E、留置的财产必须是动产99.根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件的规定》，设备安装工程期中付款必须符合（）条件。A、质量合格B、变更项目必须有工程师的变更指令C、期中付款必须符合合同条件的规定D、支付的金额必须等于或小于期中付款证书规定的最低限额E、支付的金额必须大于期中付款证书规定的最低限额100.【背景材料】1995年10月20日，某化工厂与某市政工程公司签订钢铁厂地下排水工程总承包合同，总长7000m，市政工程公司将任务下达给该公司第四施工队。事后，第四施工队又与某乡建筑工程队签订分包合同，由乡建筑工程队分包4000m施工任务，合同金额40万元，11月10日正式施工。1995年11月25日市建委主管部门在检查该项工程施工中，发现某乡建筑工程队承包手续不符合有关规定，责令停工。某乡建筑工程队不予理睬。12月6日市政工程公司下达停工文件，某乡建筑工程队不服，以合同经双方自愿签订，并有营业执照为由，于12月12日诉至人民法院，要求第四施工队继续履行合同或承担毁约责任并赔偿经济损失。某市建委主管部门是否有权责令停工？第I卷参考答案一.参考题库1.参考答案：B,D2.参考答案：C3.参考答案：B,C,D,E4.参考答案：A5.参考答案：A,B,C,D6.参考答案：B,C,D,E7.参考答案：C8.参考答案：A,C9.参考答案：A,C,D,E10.参考答案：A,C,D,E11.参