地产玻璃安装合同模板

地产玻璃安装合同模板第一篇范文：合同编号：[insertcontractnumber]

合同签订日期：[insertdateofcontractsigning]

甲方（以下简称“业主”）：[insertowner'sname]

地址：[insertowner'saddress]

联系方式：[insertowner'scontactinformation]

乙方（以下简称“承包商”）：[insertcontractor'sname]

地址：[insertcontractor'saddress]

联系方式：[insertcontractor'scontactinformation]

鉴于业主为[建筑名称或项目名称]（以下简称“项目”）的开发商，需要对该项目进行玻璃安装工作，乙方具备完成该工作的资质和能力，双方经协商，达成如下协议：

第一条工作内容

1.1乙方负责根据甲方提供的技术要求和施工图纸，按照本合同约定的时间和质量标准，完成项目所需的玻璃安装工作。

1.2乙方应按照甲方的要求，提供合格的玻璃产品，并确保玻璃安装的牢固性和安全性。

第二条工作时间

2.1乙方应按照甲方提供的施工计划，按时完成玻璃安装工作。

2.2乙方应保证施工过程中的安全和环保，遵守相关法律法规和甲方制定的施工现场管理制度。

第三条质量标准

3.1乙方应按照甲方提供的技术要求和施工图纸，保证玻璃安装的质量。

3.2乙方应承担因玻璃产品质量问题导致的修复、更换等责任。

第四条价格和支付

4.1双方协商确定玻璃安装的总价为[inserttotalprice]，大写：[inserttotalpriceincapitalletters]。

4.2甲方应按照乙方提供的进度报表，按时支付玻璃安装的进度款。

4.3乙方完成玻璃安装工作后，甲方应按照本合同约定的质量标准进行验收，并在验收合格后支付剩余款项。

第五条违约责任

5.1乙方未按照约定时间完成玻璃安装工作的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：[insertcalculationmethodofliquidateddamages]。

5.2乙方未按照约定质量标准完成玻璃安装工作的，甲方有权要求乙方重新施工，直至达到约定质量标准。

第六条争议解决

6.1双方在签订本合同时，应遵守国家法律法规，严格按照合同约定履行各自的权利和义务。

6.2双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第七条附件

7.1本合同附件包括：技术要求和施工图纸、施工计划、进度报表等。

7.2附件与本合同具有同等法律效力，甲乙双方应予以重视和遵守。

甲方（业主）：[signatureofowner]

乙方（承包商）：[signatureofcontractor]

签订日期：[insertdateofcontractsigning]

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：[insertcontractnumber]

合同签订日期：[insertdateofcontractsigning]

甲方（以下简称“业主”）：[insertowner'sname]

地址：[insertowner'saddress]

联系方式：[insertowner'scontactinformation]

乙方（以下简称“承包商”）：[insertcontractor'sname]

地址：[insertcontractor'saddress]

联系方式：[insertcontractor'scontactinformation]

第三方（以下简称“担保方”）：[insertguarantor'sname]

地址：[insertguarantor'saddress]

联系方式：[insertguarantor'scontactinformation]

鉴于业主为[建筑名称或项目名称]（以下简称“项目”）的开发商，需要对该项目进行玻璃安装工作，乙方具备完成该工作的资质和能力，甲方为保证项目质量和进度，引入第三方担保方，以增加合同的履行保障。双方经协商，达成如下协议：

第一条工作内容

1.1乙方负责根据甲方提供的技术要求和施工图纸，按照本合同约定的时间和质量标准，完成项目所需的玻璃安装工作。

1.2乙方应按照甲方的要求，提供合格的玻璃产品，并确保玻璃安装的牢固性和安全性。

第二条工作时间

2.1乙方应按照甲方提供的施工计划，按时完成玻璃安装工作。

2.2乙方应保证施工过程中的安全和环保，遵守相关法律法规和甲方制定的施工现场管理制度。

第三条质量标准

3.1乙方应按照甲方提供的技术要求和施工图纸，保证玻璃安装的质量。

3.2乙方应承担因玻璃产品质量问题导致的修复、更换等责任。

第四条价格和支付

4.1双方协商确定玻璃安装的总价为[inserttotalprice]，大写：[inserttotalpriceincapitalletters]。

4.2甲方应按照乙方提供的进度报表，按时支付玻璃安装的进度款。

4.3乙方完成玻璃安装工作后，甲方应按照本合同约定的质量标准进行验收，并在验收合格后支付剩余款项。

第五条甲方权益保障

5.1担保方作为第三方主体，为本合同的履行提供担保。若乙方未能按照约定时间完成玻璃安装工作，甲方有权要求担保方按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：[insertcalculationmethodofliquidateddamages]。

5.2若乙方未能按照约定质量标准完成玻璃安装工作，甲方有权要求乙方重新施工，直至达到约定质量标准。同时，甲方也有权要求担保方承担相应的赔偿责任。

5.3甲方有权根据合同履行情况，要求担保方提供额外的担保措施，以保障甲方的权益。

第六条乙方的违约及限制条款

6.1乙方未按照约定时间完成玻璃安装工作的，甲方有权要求乙方支付违约金，并要求担保方承担连带责任。

6.2乙方未按照约定质量标准完成玻璃安装工作的，甲方有权要求乙方重新施工，并要求担保方承担连带责任。

6.3乙方在合同履行过程中，如有违法行为或违反甲方现场管理制度的情况，甲方有权要求乙方立即改正，并要求担保方承担连带责任。

第七条争议解决

7.1双方在签订本合同时，应遵守国家法律法规，严格按照合同约定履行各自的权利和义务。

7.2双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第八条第三方介入的意义和目的

8.1担保方的介入，旨在提高合同的履行保障，确保乙方按照约定的时间和质量完成玻璃安装工作。

8.2担保方的介入，增加了甲方的权益保障，甲方在乙方违约的情况下，可以要求担保方承担相应的违约责任。

8.3第三方主体的介入，有助于维护合同的稳定性和公平性，促进合同的顺利履行。

第九条甲方为主导的目的和意义

9.1甲方作为项目开发商，引入第三方担保方，旨在确保项目的质量和进度，提高合同的履行保障。

9.2甲方通过本合同的约定，明确了乙方的违约责任，以及担保方的连带责任，确保了甲方的权益得到充分保障。

9.3甲方作为主导方，通过本合同的约定，对乙方和担保方进行了有效的约束，提高了合同的履行效率和质量。

甲方（业主）：[signatureofowner]

乙方（承包商）：[signatureofcontractor]

第三方（担保方）：[signatureofguarantor]

签订日期：[insertdateofcontractsigning]

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：[insertcontractnumber]

合同签订日期：[insertdateofcontractsigning]

甲方（以下简称“业主”）：[insertowner'sname]

地址：[insertowner'saddress]

联系方式：[insertowner'scontactinformation]

乙方（以下简称“承包商”）：[insertcontractor'sname]

地址：[insertcontractor'saddress]

联系方式：[insertcontractor'scontactinformation]

第三方（以下简称“担保方”）：[insertguarantor'sname]

地址：[insertguarantor'saddress]

联系方式：[insertguarantor'scontactinformation]

鉴于业主为[建筑名称或项目名称]（以下简称“项目”）的开发商，需要对该项目进行[具体工程名称]工程，乙方具备完成该工作的资质和能力，甲方为保证项目质量和进度，引入第三方担保方，以增加合同的履行保障。双方经协商，达成如下协议：

第一条工作内容

1.1乙方负责根据甲方提供的技术要求和施工图纸，按照本合同约定的时间和质量标准，完成项目所需的[具体工程名称]工程。

1.2乙方应按照甲方的要求，提供合格的产品或服务，并确保工程的质量、安全性和功能性。

第二条工作时间

2.1乙方应按照甲方提供的施工计划或服务时间表，按时完成[具体工程名称]工程。

2.2乙方应保证施工过程中的安全和环保，遵守相关法律法规和甲方制定的施工现场管理制度或服务规范。

第三条质量标准

3.1乙方应按照甲方提供的技术要求和施工图纸，保证[具体工程名称]工程的质量和效果。

3.2乙方应承担因工程质量问题导致的修复、更换等责任。

第四条价格和支付

4.1双方协商确定[具体工程名称]工程的总价[inserttotalprice]，大写：[inserttotalpriceincapitalletters]。

4.2甲方应按照乙方提供的进度报表或服务报告，按时支付工程进度款或服务费用。

4.3乙方完成[具体工程名称]工程后，甲方应按照本合同约定的质量标准进行验收，并在验收合格后支付剩余款项。

第五条乙方权益保障

5.1担保方作为第三方主体，为本合同的履行提供担保。若乙方未能按照约定时间完成[具体工程名称]工程，甲方有权要求担保方按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：[insertcalculationmethodofliquidateddamages]。

5.2若乙方未能按照约定质量标准完成[具体工程名称]工程，甲方有权要求乙方重新施工，直至达到约定质量标准。同时，甲方也有权要求担保方承担相应的赔偿责任。

5.3乙方有权根据合同履行情况，要求担保方提供额外的担保措施，以保障乙方的权益。

第六条甲方的违约及限制条款

6.1甲方未按照约定时间提供技术要求、施工图纸或施工计划等，导致乙方无法按时完成工程的，乙方有权要求甲方支付违约金，并要求担保方承担连带责任。

6.2甲方未按照约定支付进度款或服务费用，导致乙方无法正常开展工作的，乙方有权要求甲方支付违约金，并要求担保方承担连带责任。

6.3甲方在合同履行过程中，如有违法行为或违反甲方制定的施工现场管理制度或服务规范的情况，乙方有权要求甲方立即改正，并要求担保方承担连带责任。

第七条争议解决

7.1双方在签订本合同时，应遵守国家法律法规，严格按照合同约定履行各自的权利和义务。

7.2双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第八条第三方介入的意义和目的

8.1担保方的介入，旨在提高合同的履行保障，确保乙方按照约定的时间和质量完成[具体工程名称]工程。

8.2担保方的介入，增加了甲方的权益保障，甲方在乙方违约的情况下，可以要求担保方承担相应的违约责任。

8.3第三方主体的介入，有助于维护合同的稳定性和公平性，促进合同的顺利履行。

第九条乙方为主导的目的和意义

9.1乙方作为[具体工程名称]工程的承包商，引入第三方