购物中心装修项目方案

购物中心装修项目方案合同目录第一章总则1.1本合同的签订依据1.2合同各方的权利和义务1.3合同的生效、变更和解除1.4合同的争议解决方式第二章项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资及资金来源第三章装修方案设计3.1设计依据和标准3.2设计内容和范围3.3设计进度和周期3.4设计成果的提交和审核第四章装修施工4.1施工单位的选择和资质要求4.2施工范围和内容4.3施工进度和周期4.4施工质量和安全管理第五章材料供应5.1材料种类和质量要求5.2材料供应方式和时间5.3材料验收和质量保证5.4材料价格和支付方式第六章设备安装6.1设备种类和性能要求6.2设备安装范围和内容6.3设备安装进度和周期6.4设备验收和质量保证第七章工程验收7.1验收标准和程序7.2验收组织和人员7.3验收时间和地点7.4验收结果的处理和整改第八章工程结算8.1结算依据和标准8.2结算方式和时间8.3工程变更和调整的结算8.4工程质量保证金的结算第九章合同的履行和违约责任9.1合同的履行和监督9.2违约责任的发生和承担9.3违约责任的赔偿和处理第十章合同的变更和解除10.1合同变更的条件和程序10.2合同解除的条件和程序10.3合同变更和解除的法律后果第十一章争议解决11.1争议解决的方式和程序11.2仲裁和诉讼的适用11.3仲裁和诉讼的地点和法院第十二章合同的生效、终止和续签12.1合同的生效条件12.2合同的终止条件12.3合同的续签程序和条件第十三章其他约定13.1知识产权的保护13.2保密条款13.3广告和宣传13.4合作开发和利益分配第十四章附则14.1合同的附件和补充协议14.2合同的修改和补充14.3合同的解除和废止14.4合同的签署和盖章合同编号：_________第一章总则1.1本合同的签订依据1.2合同各方的权利和义务1.3合同的生效、变更和解除1.4合同的争议解决方式第二章项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资及资金来源第三章装修方案设计3.1设计依据和标准3.2设计内容和范围3.3设计进度和周期3.4设计成果的提交和审核第四章装修施工4.1施工单位的选择和资质要求4.2施工范围和内容4.3施工进度和周期4.4施工质量和安全管理第五章材料供应5.1材料种类和质量要求5.2材料供应方式和时间5.3材料验收和质量保证5.4材料价格和支付方式第六章设备安装6.1设备种类和性能要求6.2设备安装范围和内容6.3设备安装进度和周期6.4设备验收和质量保证第七章工程验收7.1验收标准和程序7.2验收组织和人员7.3验收时间和地点7.4验收结果的处理和整改第八章工程结算8.1结算依据和标准8.2结算方式和时间8.3工程变更和调整的结算8.4工程质量保证金的结算第九章合同的履行和违约责任9.1合同的履行和监督9.2违约责任的发生和承担9.3违约责任的赔偿和处理第十章合同的变更和解除10.1合同变更的条件和程序10.2合同解除的条件和程序10.3合同变更和解除的法律后果第十一章争议解决11.1争议解决的方式和程序11.2仲裁和诉讼的适用11.3仲裁和诉讼的地点和法院第十二章合同的生效、终止和续签12.1合同的生效条件12.2合同的终止条件12.3合同的续签程序和条件第十三章其他约定13.1知识产权的保护13.2保密条款13.3广告和宣传13.4合作开发和利益分配第十四章附则14.1合同的附件和补充协议14.2合同的修改和补充14.3合同的解除和废止14.4合同的签署和盖章甲方签字：_________________________日期：_____________________________乙方签字：_________________________日期：_____________________________见证方签字：_________________________日期：_____________________________多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：额外设计要求甲方要求乙方在原有设计方案的基础上，增加一项额外的设计要求，即在购物中心的主要入口处设置一个大型LED屏幕，用于播放广告和宣传信息。乙方应在收到甲方要求后的10个工作日内完成设计方案的修改，并将修改后的设计方案提交给甲方审核。附加条款二：品牌入驻协调甲方要求乙方协助甲方与购物中心内的品牌商家进行沟通和协调，以确保装修施工期间品牌的正常运营。乙方应指派专门的工作人员负责与品牌商家沟通，解决施工期间可能出现的任何问题，并确保施工进度不受影响。附加条款三：特殊材料采购甲方要求乙方采购特定的装修材料，用于购物中心的部分区域。乙方应根据甲方的要求，提供相关材料的样品和详细规格，并在甲方确认后按照约定的时间和数量进行采购。若乙方无法满足甲方的要求，应及时通知甲方，并协商解决办法。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：施工方案调整乙方应根据甲方的要求和相关法规，制定详细的施工方案。若在施工过程中，乙方发现原施工方案无法满足实际需求，乙方有权根据实际情况对施工方案进行调整。调整后的施工方案应立即通知甲方，并征得甲方的同意。附加条款二：工程质量保障乙方承诺对施工质量进行严格把控，确保购物中心装修项目的质量符合相关标准和甲方的要求。若甲方在验收过程中发现质量问题，乙方应负责及时整改，并承担由此产生的费用。附加条款三：工程进度报告3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款一：中介服务费用甲方同意支付乙方中介服务费用，作为乙方协助甲方寻找合适的施工单位和材料供应商的费用。中介服务费用的金额和支付方式应在合同中明确。若甲方未能按照约定支付中介服务费用，乙方有权暂停提供相关服务。附加条款二：中介责任限制乙方作为中介，应尽最大努力为甲方寻找合适的施工单位和材料供应商。然而，乙方对于施工单位和材料供应商的质量、信誉和能力不承担任何责任。若甲方对施工单位和材料供应商不满意，甲方应自行承担相应的风险和损失。附加条款三：中介信息的准确性乙方应确保提供给甲方的中介信息准确无误，包括施工单位和材料供应商的资质、业绩、价格等信息。若因乙方提供的信息不准确导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.购物中心装修项目方案设计图纸2.施工方案和施工进度计划3.材料供应清单和品牌资质证明4.设备安装方案和设备清单5.工程验收标准和方法6.工程结算明细表7.合同履行监督报告8.施工质量和安全管理计划9.品牌商家协调沟通记录10.特殊材料采购合同副本11.中介服务费用支付凭证12.中介提供的施工单位和材料供应商信息13.合同修改和补充协议14.合同解除和废止协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付中介服务费用2.乙方未按约定完成设计方案修改3.乙方未按约定协调品牌商家导致施工进度受阻4.乙方未按约定采购指定材料或供应材料质量不符合要求5.乙方未按约定进度完成施工或延迟交付6.乙方未按约定提供工程进度报告7.乙方未按约定确保施工质量导致验收不合格8.乙方未按约定承担因提供不准确信息导致的损失9.甲方未按约定支付工程款项导致施工中断10.甲方未按约定提供施工场地和必要配合导致施工延误三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间为实现特定目的而达成的协议2.甲方：指购物中心装修项目的委托方3.乙方：指承担购物中心装修项目的施工方4.第三方中介：指协助甲方和乙方进行沟通和协调的中介机构6.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律责任7.工程验收：指对购物中心装修项目进行检查和评估，以确定是否符合合同约定的质量标准8.结算：指根据合同约定，对双方的权利和义务进行计算和清算9.仲裁：指通过第三方仲裁机构对合同争议进行解决的方式10.诉讼：指通过法院对合同争议进行解决的方式四、执行中遇到的问题及解决办法：1.设计方案修改需求与原定进度冲突：与乙方协商，调整设计方案修改时间，确保不影响施工进度2.材料供应质量不符合要求：要求乙方更换供应商或采取措施提高材料质量，确保施工质量3.品牌商家协调困难：增派专门协调人员，加强与品牌商家的沟通，确保施工顺利进行4.施工进度延迟：分析原因，采取措施加快施工进度，如增加施工人数或延长施工时间5.工程验收不合格：对不合格部分进行整改，直至符合合同约定的质量标准6.中介服务费用支付延迟：提醒甲方及时支付中介服务费用，确保乙方正常提供服务7.合同争议：通过友好协商解决，如无法解决可考虑采用仲裁或诉讼方