2024的施工分包合同模板

合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（全称）地址：联系人：联系电话：一、工程概况1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程质量标准：__________二、分包范围及工程量2.1乙方分包范围：__________2.2工程量：__________2.3分包工程的施工图纸、施工方案和技术要求等，由甲方提供。乙方应严格按照甲方提供的图纸、方案和技术要求进行施工。三、合同价格及支付方式3.1合同总价：__________元（大写：____________________________元整）。3.2支付方式：（1）甲方在合同签订后7个工作日内，向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款；（2）甲方在乙方完成分包工程进度达到约定比例后，向乙方支付相应比例的工程进度款；（3）乙方在工程验收合格后，向甲方提供完整的结算资料，经甲方审核无误后，甲方应在验收合格后15个工作日内支付剩余款项。四、工期4.1工期自双方签订合同之日起至甲方书面通知工程验收合格之日止。4.2乙方应按照约定的工期要求完成施工。如乙方原因导致工程延期，甲方有权按约定向乙方追究违约责任。五、质量及验收5.1乙方应保证分包工程的质量和安全，严格按照国家及行业标准进行施工。5.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。5.3工程验收合格后，乙方应按照约定向甲方提供完整的施工资料和验收资料。六、违约责任6.1乙方未按照约定完成分包工程的，甲方有权按约定向乙方追究违约责任。6.2甲方未按照约定支付工程款项的，乙方有权按约定向甲方追究违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.注意合同双方的主体资格：确保甲方和乙方均为具有合法经营资格的法人或其他组织，具有签订和履行合同的权力。解决办法：在签订合同前，对合同对方的资质进行审查，必要时可咨询法律顾问。2.明确工程范围和分包内容：详细约定乙方分包的具体范围和工程量，避免因模糊不清导致的争议。解决办法：在合同中详细列明分包范围，包括工程量、施工图纸、施工方案等，并可附上相关文件作为附件。3.合同价格和支付条款：明确合同总价、预付款、进度款及尾款的支付方式和时间，确保支付的公平性和合理性。解决办法：在合同中明确规定支付方式和时间，并约定违约支付的法律责任。4.工期约定：合理设定工期，并明确工期延误的违约责任。解决办法：根据工程实际情况合理约定工期，并在合同中明确工期延误的违约责任。5.工程质量和验收：确保工程质量符合约定标准，明确验收程序和不合格的处理方式。解决办法：在合同中约定详细的验收程序和不合格的处理方式，确保工程质量。6.违约责任：明确双方违约的情形和违约责任，保障合同的履行。解决办法：在合同中详细列明违约情形和违约责任，包括违约金、赔偿限额等。7.争议解决：约定明确的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。解决办法：在合同中明确约定争议解决方式，并可选择有经验的法律顾问或专业机构进行调解或仲裁。法律名词及名词解释：1.法人：依法成立，具有独立法人资格，可以自己的名义享有民事权利和承担民事义务的组织。2.分包商：在承包商承包的工程中，承担部分工程承包的合同主体。3.合同履行：当事人按照合同约定全面、适当地履行合同义务的行为。4.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，按照合同约定向对方支付的金钱。5.工程验收：工程项目完成后，由业主或其委托的第三方对工程的质量、安全、进度、投资控制等方面进行评估的过程。6.仲裁：由双方协议选择仲裁机构，通过仲裁员对合同争议进行审理并作出裁决的一种解决方式。7.诉讼：争议当事人通过人民法院，依照法定程序和司法审判权，解决合同争议的方式。应用场合：1.建筑工程：适用于建筑工程的分包合同，如土建、装修、安装工程等。2.土木工程：适用于土木工程的分包合同，如道路、桥梁、隧道等。3.园林绿化：适用于园林绿化的分包合同，如公园、花园、广场等。4.水利工程：适用于水利工程的分包合同，如水库、河道、灌溉等。5.电力工程：适用于电力工程的分包合同，如变电站、线路、电缆等。补充条款：1.保密条款：约定双方在合同履行过程中对商业秘密、技术秘密等信息的保密义务。2.知识产权保护：明确双方在合同履行过程中对知识产权的保护责任和相关权益。3.变更条款：约定合同履行过程中，如发生工程范围、工程量、工期等变更，双方应如何协商调整。4.不可抗力：明确不可抗力的定义和处理方式，如自然灾害、社会事件等对合同履行造成影响的情况。5.保险条款：约定双方在合同履行过程中应购买的保险类型和保险责任，以及保险费用承担方。6.环保要求：明确双方在合同履行过程中应遵守的环保法规和标准，如废水、废气、固体废物处理等。附件列表：1.乙方的资质证明文件2