2024年水电安装工程承包细则协议版

2024年水电安装工程承包细则协议版A版本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.承包商义务2.1承包商的资质2.2承包商的责任2.3施工进度2.4施工质量3.业主义务3.1业主的配合3.2业主的变更3.3业主的支付4.合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3支付方式4.4进度付款5.工期5.1施工期限5.2工期延误5.3工期提前6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3质量标准7.施工标准与规范7.1施工标准7.2施工规范8.变更与调整8.1变更程序8.2变更费用8.3调整方式9.违约责任9.1承包商违约9.2业主违约9.3违约赔偿10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4法律途径11.保险11.1保险责任11.2保险费用11.3保险理赔12.合同的解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后的责任13.一般条款13.1合同的生效13.2合同的终止13.3保密条款13.4知识产权14.附件14.1工程图纸14.2技术说明书14.3材料规格书14.4其他附件第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：2024年水电安装工程1.2工程地点：具体地址1.3工程规模：根据实际工程量确定1.4工程内容：包括但不限于水电安装、管道铺设、设备安装、调试等。第二条承包商义务2.1承包商的资质：承包商应具备相关资质，并按照合同约定完成工程。2.2承包商的责任：承包商应对工程的施工质量、安全、进度等负责。2.3施工进度：承包商应按照合同约定的工期完成工程。2.4施工质量：承包商应保证工程质量符合国家相关标准和规范。第三条业主义务3.1业主的配合：业主应提供施工所需的相关资料、场地、设备等。3.2业主的变更：业主不得随意变更工程内容、规模等，如确需变更，应与承包商协商一致。3.3业主的支付：业主应按照合同约定的付款方式和时间支付合同价款。第四条合同价格4.1合同总价：合同总价根据工程量、材料、设备等成本及合理利润确定。4.2价格调整：合同价款不因材料价格、人工费用等波动而调整。4.3支付方式：业主按照工程进度支付合同价款。4.4进度付款：承包商完成约定的工程量后，业主支付相应比例的价款。第五条工期5.1施工期限：合同约定的工期为个月。5.2工期延误：如承包商原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。5.3工期提前：如承包商提前完成工程，按实际完成时间计算合同价款。第六条材料与设备6.1材料供应：承包商负责采购施工所需材料，并保证材料质量。6.2设备供应：承包商负责采购施工所需设备，并保证设备质量。6.3质量标准：材料和设备应符合国家相关标准和规范。第八条变更与调整8.1变更程序：如工程内容、规模等发生变更，双方应协商一致，并签订变更协议。8.2变更费用：变更费用按照双方协商确定的金额计算。8.3调整方式：如工程进度、工期等需要调整，双方应协商一致，并签订调整协议。第九条违约责任9.1承包商违约：如承包商未按照合同约定完成工程，应承担违约责任。9.2业主违约：如业主未按照合同约定支付价款，应承担违约责任。9.3违约赔偿：违约方应承担因违约产生的损失赔偿责任。第十条争议解决10.1协商解决：双方应通过友好协商解决合同争议。10.2调解解决：如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。10.3仲裁解决：如调解不成，双方同意将争议提交仲裁委员会仲裁。10.4法律途径：如仲裁不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条保险11.1保险责任：承包商应为其施工人员购买工伤保险，并承担因施工导致的人身伤亡赔偿责任。11.2保险费用：保险费用由承包商承担。11.3保险理赔：如发生保险事故，承包商应按照保险合同约定向保险公司申请理赔。第十二条合同的解除12.1解除条件：双方同意解除合同时，可签订解除协议。12.2解除程序：双方应按照解除协议约定的程序办理合同解除手续。12.3解除后的责任：合同解除后，双方应承担相应的后继责任。第十三条一般条款13.1合同的生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同的终止：合同到期或者双方约定的其他终止条件满足时，合同终止。13.3保密条款：双方应对合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密。13.4知识产权：双方同意，合同涉及的知识产权归属按国家相关法律法规规定处理。第十四条附件14.1工程图纸：详见附件图纸。14.2技术说明书：详见附件技术说明书。14.3材料规格书：详见附件材料规格书。14.4其他附件：详见附件其他相关文件。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸详细要求：工程图纸应包括施工平面图、立面图、剖面图等，详细标注工程细节、材料和设备规格等。附件2：技术说明书详细要求：技术说明书应详细描述工程的技术要求、施工工艺、材料和设备的技术参数等。附件3：材料规格书详细要求：材料规格书应详细列出工程所需材料的名称、规格、数量、质量标准等。附件4：其他附件详细要求：其他附件可能包括施工方案、安全措施、质量检测报告等，具体要求应根据工程实际情况确定。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包商未按照合同约定完成工程，包括但不限于工期延误、工程质量不符合标准等。2.业主未按照合同约定支付价款，包括但不限于延迟支付、拒付等。3.双方未按照合同约定履行其他义务，包括但不限于变更未经协商、保密信息泄露等。责任认定标准：1.违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此产生的直接经济损失、延迟履行产生的违约金等。2.违约方的赔偿金额应根据违约程度、损失金额等因素确定。3.违约方应承担因违约产生的其他费用，包括但不限于律师费、仲裁费等。示例说明：如承包商未按照合同约定完成工程，导致工期延误，承包商应承担因此产生的违约金，并赔偿业主因此遭受的损失。例如，工期延误导致业主遭受经济损失，承包商应根据损失金额进行赔偿。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指2024年水电安装工程承包细则协议版A版，由双方签订并生效的法律文件。2.承包商：指承担水电安装工程承包责任的主体，具备相关资质并按照合同约定完成工程。3.业主：指委托承包商进行水电安装工程的法人或其他组织，按照合同约定支付价款并提供施工所需的相关资料、场地、设备等。4.工期：指合同约定的水电安装工程完成的时间期限。5.合同价款：指双方约定的承包商完成工