宠物店防水改造协议模板

宠物店防水改造协议模板合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同目的1.3合同效力1.4词语解释第二章宠物店防水改造项目2.1改造范围2.2改造内容2.3改造标准2.4改造时间第三章改造费用3.1费用预算3.2费用支付3.3费用结算3.4费用变更第四章施工单位责任4.1施工质量4.2施工安全4.3施工进度4.4施工售后服务第五章宠物店责任5.1配合施工5.2提供施工条件5.3施工期间的业务调整5.4防水改造后的使用规范第六章合同的履行和验收6.1施工完成时间6.2验收标准6.3验收程序6.4验收结果的处理第七章违约责任7.1施工单位的违约责任7.2宠物店的违约责任7.3违约赔偿第八章争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3法律适用第九章合同的变更和解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更和解除的程序第十章合同的终止10.1合同终止条件10.2终止合同的程序10.3合同终止后的处理第十一章保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密义务第十二章合同的转让12.1转让条件12.2转让程序12.3转让后的责任承担第十三章附件13.1施工图纸13.2改造预算表13.3施工方案第十四章其他约定14.1合同的签订地点和时间14.2双方联系方式14.3合同的复印本14.4合同的生效条件合同编号_________第一章总则1.1合同主体甲方：（宠物店名称），地址：（宠物店地址），联系方式：（宠物店联系方式）乙方：（施工单位名称），地址：（施工单位地址），联系方式：（施工单位联系方式）1.2合同目的为保证宠物店经营过程中免受水患影响，提高宠物店经营环境的舒适度和安全性，双方达成协议，进行宠物店防水改造。1.3合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的改造工程完毕并验收合格后终止。1.4词语解释宠物店：指甲方经营场所，位于（具体地址）。施工单位：指乙方，具备相关资质，负责宠物店防水改造工程的施工。防水改造：指对宠物店现有防水设施进行升级或重新施工，以达到约定的防水效果。第二章宠物店防水改造项目2.1改造范围本工程改造范围包括但不限于：宠物店地下室、卫生间、厨房、墙面、地面等易受水患影响的区域。2.2改造内容包括但不限于：检查现有防水层，铲除损坏部分，重新施工防水层，完善排水系统，确保无渗漏问题。2.3改造标准按照国家标准《建筑防水工程技术规范》GB502082011执行。2.4改造时间自合同签订之日起至施工完毕，总工期为（具体天数），如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。第三章改造费用3.1费用预算双方根据改造内容和标准，预算总费用为（具体金额），包含材料费、人工费、交通费等。3.2费用支付甲方按工程进度分阶段支付乙方工程款，具体支付方式及比例双方协商确定。3.3费用结算工程完成后，双方按照实际发生费用进行结算，多退少补。3.4费用变更如因工程实际情况与预算有较大差异，双方可协商调整费用，并签订补充协议。第四章施工单位责任4.1施工质量乙方应按照合同约定和国家标准进行施工，确保改造工程质量。4.2施工安全乙方应严格遵守施工安全规范，确保施工过程中人员安全和宠物店正常经营。4.3施工进度乙方应按合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。4.4施工售后服务质保期内，如改造工程出现质量问题，乙方负责修复并承担相应费用。第五章宠物店责任5.1配合施工甲方应提供施工所需的水、电等资源，并协助乙方完成相关手续。5.2提供施工条件甲方保证宠物店在施工期间正常经营，如因施工需要暂停经营，甲方应提前通知乙方。5.3施工期间的业务调整甲方在施工期间应自行调整业务布局，确保施工顺利进行。5.4防水改造后的使用规范甲方应按照乙方指导的正确方式使用宠物店设施，确保防水效果。第六章合同的履行和验收6.1施工完成时间乙方按照合同约定的工期完成改造工程。6.2验收标准按照国家标准《建筑防水工程技术规范》GB502082011进行验收。6.3验收程序双方共同进行验收，形成验收报告，确认工程合格。6.4验收结果的处理如验收不合格，乙方负责修复直至合格；如验收合格，甲方按照约定支付剩余款项。第七章违约责任7.1施工单位的违约责任乙方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合国家标准，乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。7.2宠物店的违约责任甲方未按合同约定支付工程款，或提供施工条件不充分，甲方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。7.3违约赔偿违约方应按照实际损失金额支付赔偿金，最高不超过合同总金额的20%。第八章争议解决8.1争议解决方式1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；2）向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。8.2争议解决机构如选择诉讼，合同签订地的人民法院为有管辖权的法院；如选择仲裁，双方共同认可的仲裁机构为争议解决机构。8.3法律适用本合同的签订、效力、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第九章合同的变更和解除9.1合同变更条件双方同意，可以书面形式变更本合同的部分内容，但不得与原合同的本质内容相冲突。9.2合同解除条件如因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。9.3变更和解除的程序合同变更或解除应由双方签署书面协议，经对方确认后生效。第十章合同的终止10.1合同终止条件1）合同约定的改造工程完毕并验收合格；2）双方协商一致终止合同；3）因不可抗力导致合同无法履行。10.2终止合同的程序合同终止前，双方应共同进行工程验收，结清款项，并在终止协议上签字盖章。10.3合同终止后的处理合同终止后，双方应按照本合同约定处理后续事宜，包括但不限于工程残值处理、资料归档等。第十一章保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、运营数据等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或解除之日起两年。11.3保密义务双方不得向任何第三方泄露保密信息，不得自行使用或允许他人使用保密信息。第十二章合同的转让12.1转让条件除非双方另有约定，本合同不得转让给第三方。12.2转让程序如双方同意转让合同，应签署书面转让协议，并经对方确认。12.3转让后的责任承担合同转让给第三方后，第三方取代原合同方的权利和义务。第十三章附件13.1施工图纸附件一：施工图纸（包括但不限于改造区域、防水层施工方法、排水系统设计等）13.2改造预算表附件二：改造预算表（包括但不限于材料费、人工费、交通费等详细费用）13.3施工方案附件三：施工方案（包括但不限于施工步骤、施工周期、安全防护措施等）第十四章其他约定14.1合同的签订地点和时间本合同于（签订日期）在（签订地点）签订。14.2双方联系方式甲方联系地址：____________________联系电话：____________________乙方联系地址：____________________联系电话：____________________14.3合同的复印本本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.4合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的改造工程完毕并验收合格后终止。合同编号：____________甲方（宠物店）签字：____________乙方（施工单位）签字：____________签订日期：____________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定防水材料供应商，乙方应使用甲方指定的材料进行施工。如乙方未经甲方同意使用其他材料，视为违约，承担相应责任。1.2甲方监督施工过程甲方有权对施工过程进行监督，确保乙方按照约定标准进行施工。乙方应积极配合甲方的监督工作。1.3甲方验收权甲方对改造工程拥有最终验收权，如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方进行修复或重新施工。1.4甲方变更权甲方在合同履行过程中有权提出变更要求，包括但不限于改造范围、施工标准等。乙方应按甲方的变更要求进行调整。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方提供施工方案乙方应根据甲方提供的宠物店实际情况，提供详细的施工方案，包括施工步骤、施工周期等，并提交甲方审批。2.2乙方施工人员资质乙方应确保施工人员具备相关资质，并按照施工方案进行施工。如施工人员未具备资质，乙方应承担相应责任。2.3乙方工程进度报告乙方应定期向甲方报告工程进度，如有特殊情况导致工期延误，乙方应提前通知甲方，并采取措施减少甲方损失。2.4乙方质保期服务乙方在质保期内应提供售后服务，如工程出现质量问题，乙方负责修复并承担相应费用。附加条款三：第三方中介参与时的特殊约定3.1第三方中介职责第三方中介负责协调甲方和乙方之间的合同履行，确保双方合法权益。中介费用由甲方和乙方协商承担。3.2第三方中介监督权第三方中介有权对施工过程进行监督，确保工程质量和进度符合合同约定。乙方应积极配合中介的监督工作。3.3第三方中介调解权如甲方和乙方在合同履行过程中发生争议，第三方中介有权进行调解。调解不成的，双方可依法解决争议。3.4第三方中介保密义务第三方中介应对合同履行过程中的商业秘密、技术秘密等予以保密，不得向任何第三方泄露。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.改造预算表3.施工方案4.材料供应商资质证明5.施工人员资质证明6.工程进度报告7.第三方中介资质证明8.保密协议9.调解协议10.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。2.乙方施工质量不符合国家标准或甲方要求，视为违约。3.乙方未按照甲方指定的材料供应商进行采购，视为违约。4.乙方未按照施工方案进行施工，视为违约。5.乙方未在质保期内提供售后服务，视为违约。6.甲方未按约定时间支付工程款，视为违约。7.甲方未提供施工所需资源或未协助乙方施工，视为违约。8.甲方未按照约定标准对工程进行验收，视为违约。9.第三方中介未履行协调、监督、调解职责，视为违约。10.任何一方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.宠物店：指甲方经营场所，位于（具体地址）。2.施工单位：指乙方，具备相关资质，负责宠物店防水改造工程的施工。3.防水改造：指对宠物店现有防水设施进行升级或重新施工，以达到约定的防水效果。4.质保期：自工程验收合格之日起，双方约定的工程保修期限。5.违约金：违约方应支付给守约方的赔偿金，具体金额双方约定。6.不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。7.第三方中介：指独立于甲方和乙方之外，协助双方履行合同的机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应及时与甲方沟通，制定补救措施，确保工程按时完成。2.施工质量问题：乙方应立即修复或重新施工，并向甲方支付违约金。3.材料供应问题：乙方应提