工程款项风险担保协议典范版

工程款项风险担保协议典范版A版本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程周期2.款项支付2.1付款方式2.2付款进度2.3付款条件2.4付款账户3.风险担保3.1工程质量担保3.1.1质量标准3.1.2质量检测3.1.3质量问题处理3.2工程进度担保3.2.1进度要求3.2.2进度延误处理3.3工程安全担保3.3.1安全标准3.3.2安全事故处理4.担保措施4.1担保方式4.2担保金额4.3担保期限4.4担保解除5.违约责任5.1违约情形5.2违约责任承担5.3违约金计算6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3诉讼管辖7.合同的生效、变更和终止7.1合同生效条件7.2合同变更7.3合同终止8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约保密9.合同的附件9.1附件列表9.2附件的有效性10.其他条款10.1法律适用10.2合同语言10.3合同解释权11.合同签订日期12.合同签订地点13.合同双方盖章14.合同双方代表签字第一部分：合同如下：1.工程概况1.1工程名称：X工程项目1.2工程地点：市区路号1.3工程规模：平方米1.4工程周期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。2.款项支付2.1付款方式：银行转账2.2付款进度：按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间详见附件一。2.3付款条件：工程验收合格，并按照合同约定提供相关发票和资料。2.4付款账户：收款人名称：X工程有限公司；账号：X；开户银行：X银行X分行。3.风险担保3.1工程质量担保3.1.1质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。3.1.2质量检测：工程验收合格，并按照合同约定进行相关检测。3.1.3质量问题处理：如发生质量问题，承包人应在接到通知后个工作日内进行修复，并承担由此产生的费用。3.2工程进度担保3.2.1进度要求：按照合同约定的工程进度计划执行。3.2.2进度延误处理：如因承包人原因导致工程进度延误，应按照合同约定承担违约责任。3.3工程安全担保3.3.1安全标准：符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。3.3.2安全事故处理：如发生安全事故，承包人应立即报告并按照相关法律法规和合同约定处理。4.担保措施4.1担保方式：提供工程质量保函、履约保证金等担保措施。4.2担保金额：按照合同约定支付的款项金额。4.3担保期限：自工程验收合格之日起至工程保修期满之日止。4.4担保解除：按照合同约定解除担保。5.违约责任5.1违约情形：违反合同约定的义务。5.2违约责任承担：按照合同约定承担违约责任。5.3违约金计算：违约金计算方式详见附件二。6.争议解决6.1争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼。6.2争议解决机构：如选择仲裁，则提交X仲裁委员会；如选择诉讼，则提交合同签订地人民法院。6.3诉讼管辖：合同签订地人民法院。8.保密条款8.1保密内容：本合同及其附件中的所有信息、资料、技术等。8.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止之日起年。8.3违约保密：如一方违反保密义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。9.合同的附件9.1附件列表：附件一：付款进度表；附件二：违约金计算方式；附件三：工程质量保函；附件四：履约保证金。9.2附件的有效性：附件是本合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。10.其他条款10.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。10.2合同语言：本合同采用中文书写。10.3合同解释权：本合同的解释权归双方共同所有。11.合同签订日期：12.合同签订地点：13.合同双方盖章：14.合同双方代表签字：第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：付款进度表详细要求和说明：本附件详细列出了工程款项的支付进度和时间节点，包括工程开工、进度过半、工程验收合格等关键节点的付款比例和时间。付款进度表中的付款比例和时间节点应严格按照合同约定的执行，除非双方另有约定。附件二：违约金计算方式详细要求和说明：本附件明确了违约金的计算方式，包括计算基数、违约利率、违约金计算公式等。违约金计算方式应严格按照本附件约定的执行，除非双方另有约定。附件三：工程质量保函详细要求和说明：本附件为工程质量保函的样本，保函由承包人向发包人提供，保证工程质量符合合同约定。工程质量保函的金额、有效期限、担保银行等均在本附件中详细列明。附件四：履约保证金详细要求和说明：本附件为履约保证金的支付凭证，履约保证金由承包人向发包人支付，以确保承包人履行合同义务。履约保证金的金额、支付时间、退还条件等均在本附件中详细列明。说明二：违约行为及责任认定：1.违约情形：违反合同约定的义务。示例说明：如承包人未按照合同约定的时间节点完成工程进度，导致工程进度延误，视为违约行为。2.违约责任承担：按照合同约定承担违约责任。示例说明：如承包人违约导致工程进度延误，应按照合同约定的违约金计算方式向发包人支付违约金。3.违约金计算：违约金计算方式详见附件二。示例说明：如承包人违约导致工程进度延误，违约金的计算基数为合同总价款的5%，违约利率为同期贷款利率，违约金计算公式为：违约金=计算基数×违约利率×违约天数。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指发包人和承包人之间关于工程款项风险担保的协议。2.发包人：指委托承包人进行工程建设的法人或其他组织。3.承包人：指承担工程建设的法人或其他组织。4.工程：指本合同约定的工程名称、工程地点、工程规模等工程概况。5.款项支付：指根据合同约定，发包人向承包人支付工程款项