合同协议范本工程项目

合同协议范本工程项目合同编号：__________合同协议书甲方：__________乙方：__________一、项目概述1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目内容：__________1.4项目工期：__________二、甲方的权利和义务2.1甲方应按照合同约定提供项目实施所需的各项资料、证件和其他必要条件。2.2甲方应按时支付乙方合同约定的项目款项。2.3甲方应负责项目实施过程中的协调工作，确保项目顺利进行。2.4甲方应承担因自身原因导致项目延误、质量问题等所产生的费用和责任。三、乙方的权利和义务3.1乙方应按照合同约定完成项目施工，确保项目质量、安全、进度达到预期目标。3.2乙方应遵守国家法律法规，严格按照施工规范操作，确保施工安全。3.3乙方应承担因自身原因导致项目延误、质量问题等所产生的费用和责任。3.4乙方应按照合同约定向甲方提供相关工程资料和验收报告。四、合同价款及支付方式4.1合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方支付乙方合同款项，按照双方约定的付款进度分阶段支付。4.3支付方式为：__________（银行转账、现金等）。五、项目验收及保修5.1项目完成后，乙方应按照合同约定进行自检、初验和正式验收。5.2验收合格后，甲方应向乙方支付合同约定的尾款。5.3项目保修期为：__________年，自验收合格之日起计算。5.4保修期内，乙方应对项目出现的质量问题负责维修或更换，所产生的费用由乙方承担。六、违约责任6.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。6.2违约方应支付对方因此所遭受的损失赔偿金，赔偿金额为本合同总金额的__________%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为：__________年。8.3合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.项目实施计划2.工程设计图纸3.施工方案和技术规范4.工程量清单5.材料和设备清单6.付款凭证7.验收报告8.保修条款9.补充协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付款项，或乙方未按约定完成施工。2.甲方提供的施工资料不完整、不真实或不符合规定。3.乙方施工不符合设计要求、施工规范或合同约定。4.乙方未按约定时间完成项目或项目质量不符合要求。5.双方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行或造成对方损失。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。2.工程项目：指根据合同约定进行的工程设计、施工、验收等过程。3.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。4.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。5.违约行为：指合同一方或双方未履行合同约定的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付款项。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，催促甲方支付款项，必要时可依法申请仲裁或诉讼。2.问题：乙方未按约定完成施工。解决办法：甲方应及时与乙方沟通，要求乙方按约定完成施工，必要时可依法申请仲裁或诉讼。3.问题：甲方提供的施工资料不完整、不真实或不符合规定。解决办法：乙方应及时向甲方提出异议，要求甲方提供完整的、真实的、符合规定的施工资料。4.问题：乙方施工不符合设计要求、施工规范或合同约定。解决办法：甲方应及时指出乙方的问题，要求乙方按照设计要求、施工规范或合同约定进行整改。5.问题：双方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行或造成对方损失。解决办法：双方应及时沟通，协商解决合同履行中的问题，必要时可依法申请仲裁或诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、装修装饰等。2.适用于乙方为具有相应资质的施工单位，甲方为工程项目发包人的情况。3.适用于合同双方在工程项