版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
游乐场水电安装合同合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2合同文件的优先顺序1.3法律法规的适用1.4合同的生效与终止第二章工程范围与要求2.1工程概述2.2水电安装工程的具体要求2.3工程质量标准2.4工程进度要求第三章合同价格与支付3.1合同价格的确定3.2预付款3.3工程进度款的支付3.4竣工结算3.5价格调整机制第四章工程实施与验收4.1承包人的义务与责任4.2发包人的义务与责任4.3工程验收程序4.4工程质量问题的处理第五章违约责任5.1承包人的违约行为5.2发包人的违约行为5.3违约责任的具体处理方式第六章争议解决6.1争议的解决方式6.2仲裁或诉讼的地点与法院6.3仲裁或诉讼的适用法律第七章合同的变更与解除7.1合同变更的条件与程序7.2合同解除的条件与程序第八章保险与安全保障8.1承包人的保险责任8.2发包人的安全保障义务第九章保密条款9.1保密信息的定义与范围9.2保密责任的期限与条件第十章不可抗力10.1不可抗力的定义与范围10.2不可抗力事件的处理程序第十一章合同的转让与分包11.1合同转让的条件与程序11.2分包工程的管理与监督第十二章税收与财务12.1税收责任与义务12.2财务管理的要求与程序第十三章合同的书面形式与语言13.1合同的书面形式要求13.2合同的语言版本第十四章其他条款14.1合同的修订与补充14.2合同的解除与终止14.3合同的解除与终止后的权利与义务14.4合同的完整性与独立性声明合同编号游乐场水电安装合同第一章总则1.1定义与解释本合同是指游乐场水电安装工程的相关当事人之间,就工程的建设、管理、维护、使用等方面达成的明确权利义务关系的协议。1.2合同文件的优先顺序本合同文件的优先顺序如下:合同协议书;中标通知书;投标文件;专用条款;通用条款;图纸;技术说明书;规范;其他文件。1.3法律法规的适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.4合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效,合同约定的工程完工并经验收合格,支付完合同价款后终止。第二章工程范围与要求2.1工程概述本合同涉及的游乐场水电安装工程,包括水电供应系统的安装、调试、验收等。2.2水电安装工程的具体要求承包人应按照图纸、技术说明书、规范等文件的要求,完成水电安装工程。2.3工程质量标准本合同约定的工程质量标准应符合国家及行业相关质量标准。2.4工程进度要求承包人应按照合同约定的工期完成工程,如有延期,应承担相应的违约责任。第三章合同价格与支付3.1合同价格的确定本合同的价格为固定价格,即合同总价。3.2预付款发包人应在合同签订后的一定时间内支付预付款。3.3工程进度款的支付工程进度款支付的条件和比例按照合同约定执行。3.4竣工结算工程完工并经验收合格后,进行竣工结算。3.5价格调整机制本合同不设立价格调整机制。第四章工程实施与验收4.1承包人的义务与责任承包人应按照合同约定,完成水电安装工程,并保证工程质量。4.2发包人的义务与责任发包人应提供施工场地、协调相关关系,确保工程的顺利实施。4.3工程验收程序工程验收按照合同约定的程序进行。4.4工程质量问题的处理工程质量问题按照合同约定的方式处理。第五章违约责任5.1承包人的违约行为承包人迟延履行、不适当履行合同义务的,应承担违约责任。5.2发包人的违约行为发包人迟延支付价款、不适当履行合同义务的,应承担违约责任。5.3违约责任的具体处理方式违约责任的具体处理方式按照合同约定执行。第八章保险与安全保障8.1承包人的保险责任承包人应按照合同约定,为工程购买并维持必要的保险。8.2发包人的安全保障义务发包人应确保施工场地及相关设施的安全,防止安全事故的发生。第九章保密条款9.1保密信息的定义与范围保密信息是指合同双方在合同履行过程中产生或获取的,未公开且具有保密性的信息。9.2保密责任的期限与条件保密责任的期限自合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。第十章不可抗力10.1不可抗力的定义与范围不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件的处理程序不可抗力事件发生时,双方应立即协商,采取措施减少损失。第十一章合同的转让与分包11.1合同转让的条件与程序合同转让应取得对方的书面同意,并按照合同约定的程序进行。11.2分包工程的管理与监督承包人应对分包工程进行管理与监督,确保分包工程的质量和安全。第十二章税收与财务12.1税收责任与义务双方应遵守国家税收法律法规,依法纳税。12.2财务管理的要求与程序双方应按照合同约定,进行财务管理,确保资金的安全与合规。第十三章合同的书面形式与语言13.1合同的书面形式要求本合同应采用书面形式,一式两份,双方各执一份。13.2合同的语言版本本合同的语言版本为中文。第十四章其他条款14.1合同的修订与补充合同的修订与补充应采用书面形式,经双方协商一致后生效。14.2合同的解除与终止合同的解除与终止应按照合同约定的条件和程序进行。14.3合同的解除与终止后的权利与义务合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理后续事项。14.4合同的完整性与独立性声明本合同的各部分文件构成完整合同,相互独立,互不依赖。(发包人签字)(承包人签字)签订日期:____年__月__日多方为主导时的,附件条款及说明1.当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方在施工过程中所需材料的供应商。乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的材料,并按照合同约定的质量标准进行检验。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应配合甲方的监督工作,提供必要的资料和信息,确保施工过程的透明度。1.3甲方变更权甲方有权根据项目需要,对合同约定的工程范围、质量标准、进度要求等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知,及时调整施工计划,并承担因变更引起的额外费用。2.当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1乙方技术指导乙方有权对甲方的施工方案、设计要求等进行技术指导。甲方应接受乙方的技术指导,并按照乙方的建议进行调整。2.2乙方质量控制权乙方有权对施工过程中的质量问题进行控制。甲方应积极配合乙方的质量控制工作,确保工程质量符合合同约定的标准。2.3乙方进度协调权乙方有权对施工过程中的进度进行协调。甲方应按照乙方的进度要求,及时提供施工所需的各种条件,确保工程按计划进行。3.当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系,协助双方解决合同履行过程中的问题。第三方中介应保持中立,公正地处理双方的争议。3.2第三方中介的报酬第三方中介的报酬由双方协商确定,并按照合同约定的方式支付。3.3第三方中介的独立性第三方中介在履行合同过程中,应保持独立性,不受任何一方的不当影响。附件及其他补充说明一、附件列表:1.合同协议书2.中标通知书3.投标文件4.专用条款5.通用条款6.图纸7.技术说明书8.规范9.其他文件二、违约行为及认定:1.承包人迟延履行、不适当履行合同义务2.发包人迟延支付价款、不适当履行合同义务3.合同一方未按约定提供施工场地、设施或材料4.合同一方未按约定完成工程或工程质量不符合标准5.合同一方未按约定维护工程安全、造成安全事故6.合同一方未按约定保守保密信息、导致信息泄露7.合同一方未按约定处理不可抗力事件、导致损失扩大8.合同一方未经对方同意、擅自转让合同或分包工程三、法律名词及解释:1.合同:双方或多方当事人之间,为实现一定目的,明确相互权利义务关系的协议。2.违约行为:合同一方或多方未履行或未适当履行合同约定的义务。3.违约责任:违约方因违约行为而应承担的法律责任。4.不可抗力:不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。5.保密信息:合同双方在合同履行过程中产生或获取的,未公开且具有保密性的信息。6.分包工程:承包人将其承揽的工程的一部分分包给其他单位或个人履行。7.不可抗力事件:不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.施工进度延误:协商确定合理的施工计划,明确进度要求和违约责任。2.工程质量问题:严格按照质量标准进行施工,发现问题及时整改。3.安全事故发生:加强安全管理,遵守安全规定,定期进行安全检查。4.保密信息泄露:签订保密协议,明确保密责任和保密期限。5.合同争议解决:通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。6.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 上海商学院《实验室安全》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 课题申报书:高校“一站式”学生社区思政课教师与辅导员协同育人机制研究与实践
- 课题申报书:高等教育现代化进程中合作治理的风险防范与效能提升研究
- 课题申报书:高标准农田建设对粮食生产气候韧性的影响机制及强化策略研究
- 课题申报书:多神经生理信号下基于虚拟现实的康复训练评估及干预策略研究
- 课题申报书:多模态话语分析视角下的人机自然交互设计研究
- 2023-2024届高考语文复习备考高考诗歌鉴赏试题分析及备考建议
- 上海欧华职业技术学院《无机非金属材料导论》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 上海闵行职业技术学院《多媒体课件制作》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 上海旅游高等专科学校《水产养殖及疾病防治》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 《物联网系统安装与调试》期末复习试题
- Unit4UnderstandingIdeasClickforafriend教学设计-2023-2024学年高中英语
- GB/T 43417-2023儿童青少年脊柱侧弯矫形器的配置
- 品管圈QCC成果汇报提高瞳孔测量准确率(近距瞳孔测量指引)
- 公司投标书密封条模板
- 幼儿园小中大班健康、社会:《防拐防骗我知道》 课件
- 东北农业大学作业封皮
- SPC控制程序(含流程图)
- 中学生法制教育讲座完整版资料课件
- 湖南金旺铋业股份有限公司年产4000吨高纯铋搬迁技改建设工程原料变更及综合回收利用项目环境影响报告书
- 3500常用字(带拼音)及词组
评论
0/150
提交评论