金融机构装饰监理合同模板

金融机构装饰监理合同模板合同目录第一章总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3合同双方的权益与义务1.4适用法律与争议解决第二章项目范围与内容2.1监理项目的概述2.2监理工作的范围与边界2.3监理内容的具体要求第三章监理团队与人员3.1监理团队的组建3.2监理人员的资质要求3.3监理人员的职责与分工第四章监理流程与方法4.1监理工作的基本流程4.2监理过程中的关键环节4.3监理方法的选用与实施第五章质量控制与验收5.1质量控制的标准与要求5.2验收程序与方法5.3质量问题的处理与整改第六章进度管理6.1施工进度的计划与控制6.2进度变更的管理与协调6.3进度延误的责任与赔偿第七章费用管理7.1监理费用的构成与支付7.2费用的调整与结算7.3违约责任与赔偿第八章沟通协调8.1沟通协调的组织与方式8.2信息共享与资料管理8.3争议与问题的解决第九章安全管理9.1安全生产的要求与措施9.2安全事故的处理与报告9.3安全责任的界定与赔偿第十章保密与知识产权保护10.1保密义务与保密内容10.2知识产权的保护与归属10.3违约责任与赔偿第十一章合同的变更、解除与终止11.1合同变更的条件与程序11.2合同解除的条件与后果11.3合同终止的条件与后续处理第十二章违约责任与赔偿12.1违约行为的界定与责任12.2损失赔偿的计算与支付12.3违约责任的特殊情形第十三章争议解决13.1争议的解决方式13.2仲裁与诉讼的选择13.3仲裁或诉讼的地点与法院第十四章其他条款14.1合同的生效与终止日期14.2合同的书面形式与副本14.3合同的修改与附件合同编号：_________第一章总则1.1合同背景与目的1.1.1本合同是金融机构与装饰监理单位之间，为了确保装饰工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现，明确双方权责关系，依据相关法律法规和行业标准，经双方协商一致而签订的。1.2定义与解释1.2.1金融机构：指本合同一方，依据中华人民共和国法律法规设立，经中国银行业监督管理机构批准，从事金融业务的机构。1.2.2装饰监理单位：指本合同另一方，具备相应资质，接受金融机构委托，对装饰工程进行监督管理的专业单位。1.3合同双方的权益与义务1.3.1金融机构的权益与义务1.3.1.1金融机构有权按照合同约定，对装饰监理单位的工作进行监督和检查。1.3.1.2金融机构应按照合同约定，及时向装饰监理单位支付监理费用。1.3.2装饰监理单位的权益与义务1.3.2.1装饰监理单位有权根据合同约定和工程实际情况，提出监理意见和建议。1.3.2.2装饰监理单位应按照合同约定，认真履行监理职责，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。1.4适用法律与争议解决1.4.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.4.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二章项目范围与内容2.1监理项目的概述2.1.1本合同涉及的监理项目为金融机构的装饰工程，包括但不限于土建、装修、安装、园林绿化等工程。2.2监理工作的范围与边界2.2.1装饰监理单位的工作范围包括工程质量、安全、进度、投资控制、材料和设备等方面的监督管理。2.2.2装饰监理单位不负责工程设计、施工、材料供应等与监理无关的工作。2.3监理内容的具体要求2.3.1装饰监理单位应按照合同约定和相关法律法规，对工程的质量、安全、进度和投资控制等进行全面监督管理。2.3.2装饰监理单位应制定详细的监理计划，并于合同开始实施前提交给金融机构。第三章监理团队与人员3.1监理团队的组建3.1.1装饰监理单位应在合同签订后10日内，向金融机构提交监理团队组建方案，包括项目总监理工程师、专业监理工程师、监理员等人员名单及其资质证明。3.2监理人员的资质要求3.2.1装饰监理单位应确保监理人员具备相应的专业资质和经验，能够胜任监理工作。3.3监理人员的职责与分工3.3.1项目总监理工程师负责监理团队的全面工作，对工程质量、安全、进度和投资控制等负总责。3.3.2专业监理工程师负责相应专业领域的监理工作，包括但不限于土建、装修、安装、园林绿化等。3.3.3监理员负责现场监理工作，包括但不限于材料验收、工序检查、记录报表等。第四章监理流程与方法4.1监理工作的基本流程4.1.1装饰监理单位应按照合同约定和相关法律法规，执行现场踏勘、方案审查、材料验收、工序检查、进度监督、质量评定、投资控制等监理工作流程。4.2监理过程中的关键环节4.2.1装饰监理单位应重点关注工程的关键环节，包括但不限于设计交底、工程验收、分部工程验收、竣工验收等。4.3监理方法的选用与实施4.3.1装饰监理单位应根据工程特点和合同约定，选用适当的监理方法，包括但不限于现场检查、资料审查、试验检测、协调会议等。第五章质量控制与验收5.1质量控制的标准与要求5.1.1装饰监理单位应按照国家和行业的质量标准、设计文件和合同约定，对工程质量进行控制。5.2验收程序与方法5.2.1装饰监理单位应协助金融机构组织工程验收，按照验收程序和方法，对工程质量、安全、进度和投资控制等进行评估。5.3质量问题的处理与整改5.3.1装饰监理单位应发现质量问题及时通知施工单位整改，并对整改结果进行复查。5.3.2施工单位整改不力的第八章沟通协调8.1沟通协调的组织与方式8.1.1装饰监理单位应定期组织项目沟通会议，与金融机构和施工单位进行沟通协调。8.1.2沟通协调可采用现场会议、电话、电子邮件等方式进行。8.2信息共享与资料管理8.2.1装饰监理单位应建立完善的信息共享和资料管理机制，确保各方及时获取工程相关信息。8.2.2装饰监理单位应定期向金融机构提交监理报告，包括工程质量、安全、进度和投资控制等情况。8.3争议与问题的解决8.3.1装饰监理单位应积极协调解决工程过程中的争议和问题，必要时可邀请专业机构或专家协助解决。第九章安全管理9.1安全生产的要求与措施9.1.1装饰监理单位应监督施工单位严格执行安全生产法律法规和标准规范。9.1.2装饰监理单位应定期对施工现场进行安全检查，及时发现并整改安全隐患。9.2安全事故的处理与报告9.2.1装饰监理单位应发现安全事故及时报告金融机构和施工单位，并协助调查和处理。9.2.2装饰监理单位应按照事故调查结果，提出整改措施，并监督实施。9.3安全责任的界定与赔偿9.3.1装饰监理单位应根据事故原因和责任划分，协助确定安全责任。9.3.2装饰监理单位应监督施工单位依法承担安全事故导致的责任和赔偿。第十章保密与知识产权保护10.1保密义务与保密内容10.1.1装饰监理单位应对金融机构提供的工程相关资料、商业秘密等信息予以保密。10.1.2保密内容不包括法律要求公开的信息或已经公开的信息。10.2知识产权的保护与归属10.2.1装饰监理单位应尊重并保护工程中的知识产权，包括但不限于专利、商标、著作权等。10.2.2工程中的知识产权归属按法律法规和合同约定执行。10.3违约责任与赔偿10.3.1装饰监理单位违反保密义务或知识产权保护责任的，应承担相应的违约责任。第十一章合同的变更、解除与终止11.1合同变更的条件与程序11.1.1合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.1.2合同变更不得违背法律法规和合同的基本原则。11.2合同解除的条件与后果11.2.1合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。11.2.2合同解除后，装饰监理单位应按照合同约定履行后续义务。11.3合同终止的条件与后续处理11.3.1合同终止的条件按照合同约定或法律法规执行。第十二章违约责任与赔偿12.1违约行为的界定与责任12.1.1双方违约行为应按合同约定和法律法规界定。12.1.2违约方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.2损失赔偿的计算与支付12.2.1损失赔偿金额应根据实际损失和合同约定计算。12.2.2违约方应在确定的赔偿金额内向守约方支付。12.3违约责任的特殊情形12.3.1双方应特别注意合同中约定的特殊违约责任情形。第十三章争议解决13.1争议的解决方式13.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。13.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2仲裁与诉讼的选择13.2.1双方可以在合同中约定仲裁或诉讼作为争议解决方式。13.2.2如选择仲裁，仲裁地点和机构应按合同约定执行。13.3仲裁或诉讼的地点与法院13.3.1双方应约定明确的仲裁或诉讼地点和法院。13.3.2双方应遵守约定的仲裁或诉讼地点和法院的法律法规。第十四章其他条款14.1合同的生效与终止日期14.1.1合同自双方签字盖章多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方对工程的特殊要求甲方对工程有特殊质量要求，包括但不限于材料品牌、施工工艺、验收标准等。乙方应根据甲方要求，制定详细的施工方案和监理计划，并报甲方审批。1.2甲方对进度的特殊要求甲方要求工程必须在规定的时间内完成，乙方应制定合理的施工进度计划，并报甲方审批。乙方应确保工程按进度进行，如有延期，应承担相应的违约责任。1.3甲方对投资的特殊要求甲方要求工程投资控制在预算范围内，乙方应制定详细的工程预算，并报甲方审批。乙方应严格控制工程投资，如有超出预算，应承担相应的违约责任。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方对工程的质量控制乙方应严格按照国家和行业的质量标准进行施工，并确保工程质量符合甲方的要求。乙方应对施工过程中的质量问题及时进行整改，确保工程质量。2.2乙方对施工安全的责任乙方应严格执行安全生产法律法规和标准规范，确保施工安全。乙方应对安全事故及时进行报告，并采取相应的措施进行处理。2.3乙方对工程进度的承诺乙方应制定合理的施工进度计划，并确保工程按进度进行。乙方应承担因自身原因导致的工程延期责任，并按合同约定承担相应的违约责任。附加条款三：第三方中介时的特殊条款3.1第三方中介的角色与责任第三方中介作为甲乙双方的协调者和监督者，应确保合同的顺利履行。第三方中介应对甲乙双方的行为进行监督，协调解决甲乙双方之间的争议和问题。3.2第三方中介的费用与支付第三方中介的费用应由甲乙双方按照合同约定承担。双方应按时支付第三方中介的费用，如有延迟支付，应承担相应的违约责任。3.3第三方中介的违约责任第三方中介如未能履行其职责，导致合同无法顺利履行，应承担相应的违约责任。第三方中介应按照合同约定承担因违约产生的损失赔偿责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.金融机构装饰工程设计文件2.金融机构装饰工程施工图纸3.金融机构装饰工程预算书4.金融机构装饰工程进度计划5.金融机构装饰工程材料清单6.金融机构装饰工程验收标准7.监理计划与监理报告8.施工单位资质证明文件9.监理单位资质证明文件10.第三方中介服务合同11.工程保险合同12.安全生产管理措施文件13.工程质量保证书14.工程进度承诺书二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付监理费用未按约定时间提供施工场地未按约定要求提供相关资料未按约定时间审批乙方提交的文件2.乙方违约行为未按约定标准进行施工未按约定进度完成工程未按约定投资控制范围执行未及时整改质量问题3.第三方中介违约行为未能及时协调解决甲乙双方争议未能按约定监督合同履行未能及时报告安全事故未按约定提供专业咨询意见三、法律名词及解释：1.金融机构：指依法设立，从事金融业务的机构。2.装饰监理单位：指具备相应资质，对装饰工程进行监督管理的专业单位。3.监理计划：指监理单位根据工程特点和合同要求制定的监理工作实施方案。4.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务或履行不符合约定的行为。5.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法定责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。6.第三方中介：指在甲乙双方之间提供协调、监督和咨询等服务的独立第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误原因：设计变更、材料供应延误、不可抗力等。解决办法：调整施工计划、提前采购材料、备用方案等。2.质量问题原因：施工不规范、材料不合格、