外墙架工劳务分包价

外墙架工劳务分包价合同编号：__________外墙架工劳务分包协议一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：外墙架工程，包括但不限于外墙架的搭设、拆除、维修及相关附属工作。二、合同金额2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方按照本合同约定的工程量和质量要求，支付乙方劳务分包价款。三、合同工期3.1合同工期自双方签订合同之日起至工程竣工交付之日止。3.2乙方应按合同约定的工期完成工程。如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。四、质量标准4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和标准要求进行施工。4.2工程质量应达到甲方要求的质量标准，并符合国家相关法律法规及行业标准。五、甲方的权利和义务5.1甲方应向乙方提供具备施工条件的施工现场、施工图纸、技术规范和其他所需资料。5.2甲方应按时支付乙方的劳务分包价款，并保证乙方的合法收入。5.3甲方应监督乙方按照合同约定进行施工，确保工程质量和进度。5.4甲方应承担因不可抗力因素导致的工程损失。六、乙方的权利和义务6.1乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工。6.2乙方应保证工程质量和安全，严格遵守国家和行业的法律法规。6.3乙方应承担因自身原因导致的工程损失。6.4乙方应按照甲方要求，参加有关工程的技术交流和质量验收。七、违约责任7.1甲方未按合同约定支付劳务分包价款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付劳务分包价款的__________%。7.2乙方未按合同约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。7.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应支付乙方相应的赔偿金。7.4因乙方原因导致工程停工、窝工的，乙方应支付甲方相应的赔偿金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工交付之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.技术规范和标准要求3.工程量清单4.质量验收标准5.安全防护措施方案6.乙方施工组织设计7.甲方支付凭证8.乙方工程进度报告9.工程变更协议10.验收证书和工程移交证书二、违约行为及认定：1.甲方未按合同约定支付劳务分包价款的，认定为违约行为。2.乙方未按合同约定完成工程的，认定为违约行为。3.甲方未按合同约定提供施工条件的，认定为违约行为。4.乙方未按合同约定保证工程质量和安全，认定为违约行为。5.因不可抗力因素导致工程损失的，不认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.外墙架工程：指在外墙施工过程中，为施工人员提供操作平台和材料堆放的临时设施。2.劳务分包：指施工总承包单位将其所承包工程中的部分工程，按照合同约定，交由其他具备相应资质的单位或个人完成的行为。3.不可抗力：指在合同履行过程中，因不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，导致合同无法履行或部分履行的情况。4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照合同约定向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的工程进度计划，并采取措施加快施工进度。2.工程质量问题：乙方应按照技术规范和标准要求进行施工，甲方应加强对工程质量的监督和检查。3.支付纠纷：乙方应按照合同约定的付款节点向甲方提交支付申请，甲方应及时支付约定的款项。4.安全事故：乙方应制定安全防护措施方案，并严格按照方案进行施工，确保施工现场的安全。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑外墙架工程的劳务分包