茶叶店装修项目管理范本

茶叶店装修项目管理范本合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订地点和日期第二章茶叶店装修项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目预算第三章甲方义务与责任3.1甲方提供的条件3.2甲方应提供的资料和文件3.3甲方的其他义务和责任第四章乙方义务与责任4.1乙方的资质与能力4.2乙方的施工方案与工艺4.3乙方的工程进度与质量保证4.4乙方的其他义务和责任第五章工程进度与验收5.1工程进度计划5.2工程验收标准5.3验收程序与时间5.4验收结果的处理第六章工程费用与支付6.1工程总价款6.2付款方式与时间6.3工程变更费用6.4乙方索赔的条件与程序第七章合同的变更与解除7.1合同变更的条件与程序7.2合同解除的条件与程序7.3合同变更与解除的法律后果第八章违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3违约赔偿金额的计算方法第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁机构9.3诉讼管辖法院第十章合同的生效、终止与失效10.1合同的生效条件10.2合同的终止条件10.3合同失效后的处理事项第十一章保密条款11.1保密信息的定义与范围11.2保密责任的期限11.3违反保密条款的后果第十二章合同的转让与分包12.1合同转让的条件与程序12.2分包的条件与程序12.3分包商的责任与义务第十三章法律法规与标准规范13.1适用法律法规13.2标准规范的要求13.3法律法规与标准规范的变更第十四章其他条款14.1不可抗力14.2合同的解释与适用14.3合同的附件与补充协议14.4合同的签字盖章与备案合同编号_________第一章总则1.1合同主体甲方：（全称）乙方：（全称）1.2合同标的本合同旨在明确甲方委托乙方进行茶叶店装修项目的具体事宜，明确双方的权利和义务。1.3合同签订地点和日期合同签订地点：（地点）合同签订日期：（日期）第二章茶叶店装修项目概述2.1项目名称茶叶店装修项目2.2项目地点（项目具体地址）2.3项目规模（项目具体规模描述）2.4项目预算人民币：（金额）元第三章甲方义务与责任3.1甲方提供的条件甲方应提供装修所需的相关资料，包括土地使用权证、营业执照、装修许可等相关证件。3.2甲方应提供的资料和文件设计图纸、施工图纸、工程量清单、材料要求、质量标准等。3.3甲方的其他义务和责任甲方应保证所提供的资料和要求的真实性、合法性，并负责现场管理，确保乙方正常施工。第四章乙方义务与责任4.1乙方的资质与能力乙方应具备相应的装修资质，并具备完成本项目的能力。4.2乙方的施工方案与工艺乙方应根据甲方的要求，制定详细的施工方案和工艺流程，并报甲方审批。4.3乙方的工程进度与质量保证乙方应按合同约定的工期完成工程，并保证工程质量符合合同约定的质量标准。4.4乙方的其他义务和责任乙方应负责施工现场的安全，遵守相关法律法规，确保工程顺利进行。第五章工程进度与验收5.1工程进度计划乙方应制定详细的工程进度计划，并定期向甲方报告工程进度。5.2工程验收标准工程验收应按照双方约定的验收标准进行。5.3验收程序与时间验收程序应按照双方约定的程序进行，验收时间应在工程完成后的一定期限内。5.4验收结果的处理验收不合格的，乙方应负责无偿整改，直至达到验收标准。第六章工程费用与支付6.1工程总价款工程总价款为人民币：（金额）元。6.2付款方式与时间付款方式为：（付款方式，如银行转账、现金等）付款时间为：（具体付款时间）6.3工程变更费用工程变更费用按照约定的单价和工程量计算。6.4乙方索赔的条件与程序乙方索赔应按照合同约定的条件和程序进行。第八章违约责任8.1甲方违约责任甲方违反合同的，应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。8.2乙方违约责任乙方违反合同的，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。8.3违约赔偿金额的计算方法违约赔偿金额按照实际损失计算，包括直接损失和间接损失。第九章争议解决9.1争议解决方式双方发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。9.2仲裁机构如选择仲裁，仲裁机构为：（仲裁机构名称）9.3诉讼管辖法院如选择诉讼，诉讼管辖法院为：（法院名称）第十章合同的生效、终止与失效10.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同的终止条件合同终止的条件为：（具体终止条件）10.3合同失效后的处理事项合同失效后，双方应按照合同约定处理未了事项。第十一章保密条款11.1保密信息的定义与范围保密信息包括合同内容、双方商业秘密等。11.2保密责任的期限保密责任期限为：（期限）年。11.3违反保密条款的后果违反保密条款的，应承担违约责任，赔偿因此遭受的损失。第十二章合同的转让与分包12.1合同转让的条件与程序合同转让应经过双方同意，并办理相关手续。12.2分包的条件与程序分包应经过甲方同意，并报乙方备案。12.3分包商的责任与义务分包商应承担分包工程的质量、安全等责任。第十三章法律法规与标准规范13.1适用法律法规本合同受中华人民共和国法律法规的保护。13.2标准规范的要求工程应符合国家和行业的标准规范要求。13.3法律法规与标准规范的变更如法律法规或标准规范发生变更，双方应遵守新的规定。第十四章其他条款14.1不可抗力不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等。14.2合同的解释与适用本合同的解释应遵循合同条款的通常含义和行业习惯。14.3合同的附件与补充协议附件和补充协议为本合同的有效组成部分。14.4合同的签字盖章与备案本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，并报相关备案机关备案。甲方：（签字）乙方：（签字）签订日期：（日期）多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附件一：甲方主导下的附加条款1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定材料供应商，乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的材料。如乙方需使用非甲方指定供应商的材料，需事先征得甲方的同意。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量和进度符合甲方的要求。甲方有权要求乙方提供施工进度报告和质量检验报告。1.3甲方变更权甲方有权根据实际情况变更工程内容、规模、设计等。如甲方提出变更，乙方应按照甲方的要求进行调整，并承担因变更引起的额外费用。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附件二：乙方主导下的附加条款2.1乙方质量保证乙方应对施工质量负责，确保工程质量符合合同约定的质量标准。如工程质量不符合标准，乙方应负责无偿整改，并承担由此产生的费用。2.2乙方进度保证乙方应按照合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工程延期，乙方应承担因延期产生的违约金。2.3乙方保密义务乙方应对甲方提供的商业秘密和合同内容予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。如乙方违反保密义务，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附件三：第三方中介下的附加条款3.1第三方中介职责第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同的顺利履行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。具体费用标准和支付方式应在合同中约定。3.3第三方中介的解除权如甲方和乙方发生严重争议，经第三方中介调解无效的情况下，第三方中介有权解除合同。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：甲方主导下的附加条款2.附件二：乙方主导下的附加条款3.附件三：第三方中介下的附加条款二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定提供材料或提供的材料不符合质量标准未按约定支付工程款项未按约定提供施工条件或干涉乙方施工未按约定时间提出变更或变更导致工程延期2.乙方违约行为及认定：未按约定时间完成工程或工程质量不符合标准未按约定使用甲方指定的材料供应商未按约定保密甲方商业秘密和合同内容未按约定处理工程变更和解决问题3.第三方中介违约行为及认定：未能公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题未能按约定时间完成调解或调解无效未按约定收取和分配中介费用三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.违约责任：违约方因违约行为应当承担的民事责任。4.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.仲裁：由仲裁机构对合同争议进行审理并作出具有法律约束力的裁决。6.诉讼：当事人通过人民法院解决合同争议的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：协商调整工期，必要时签订工期延长协议。2.工程质量问题：解决办法：及时整改，必要时更换不合格材料或重做不合格部分。3.合同变更：解决办法：双方协商一致后，签订合同变更协议。4.保密泄露：解决办法：违约方承担违约责任，赔偿损失，必要时签订补充保密