劳务分包招标文件条款全解读

劳务分包招标文件条款全解读合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将部分工程项目的劳务作业分包给乙方施工，经双方协商一致，订立本合同，共同遵守执行。第一条工程概况1.1工程名称：（全称）1.2工程地点：（详细地址）1.3工程内容：（简述）第二条劳务分包范围2.1乙方承担本合同工程项目的全部劳务作业，包括但不限于：（具体作业内容）2.2乙方应按照甲方的要求，完成劳务作业，并保证劳务作业的质量、安全、进度等满足甲方的要求。第三条合同价格3.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付乙方劳务分包价款。第四条付款方式及时间4.1甲方在本合同签订后7个工作日内，支付乙方预付款人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方在乙方完成劳务作业后，按照乙方的实际完成量进行计量，支付乙方劳务分包价款。4.3甲方支付乙方劳务分包价款的方式为：（银行转账/现金支付）第五条劳务作业质量及安全5.1乙方应按照甲方的要求，保证劳务作业的质量，确保工程项目的顺利进行。5.2乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的安全要求，做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全。5.3乙方应对其施工过程中的质量、安全问题负责，并承担相应责任。第六条工期6.1乙方应在本合同约定的工期内完成劳务作业。6.2乙方因自身原因导致工期延误的，应承担相应的违约责任。第七条违约责任7.1甲方未按约定支付乙方劳务分包价款的，应支付违约金，违约金为应付劳务分包价款的____%。7.2乙方未按约定完成劳务作业的，应支付违约金，违约金为应付劳务分包价款的____%。7.3乙方施工过程中出现质量、安全问题的，应承担相应的修复费用及违约金。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至劳务分包工程完毕，并经甲方验收合格后失效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程图纸2.技术规范书3.工程量清单4.乙方施工组织设计5.乙方施工方案6.安全生产管理制度7.质量保证措施8.乙方资质证明文件9.甲方支付凭证10.乙方完成工程量的证明文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定支付乙方劳务分包价款的，属于违约行为。2.乙方未按约定完成劳务作业的，属于违约行为。3.乙方施工过程中出现质量、安全问题的，属于违约行为。4.双方未按约定履行合同义务的，视为违约行为。三、法律名词及解释：1.劳务分包：指乙方承担甲方工程项目的一部分或全部劳务作业，并按照约定的价格支付报酬的行为。2.合同法：指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称。3.建筑法：指调整建筑活动过程中各方民事权利义务关系的法律规范总称。4.违约金：指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，按照约定向对方支付的金钱。5.工期：指乙方完成劳务作业的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定支付价款：乙方可以与甲方沟通协商，要求甲方支付应付价款；协商不成时，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.乙方未按约定完成劳务作业：甲方可以与乙方沟通协商，要求乙方按照约定完成劳务作业；协商不成时，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.乙方施工过程中出现质量、安全问题：甲方可以要求乙方立即整改，并承担相应的修复费用及违约金；情节严重的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.工程变更导致合同价款调整：双方应按照合同约定的方式进行价款调整，并签订补充协议。五、所