园林工程分包协议书样本

园林工程分包协议书样本合同编号：__________分包协议书一、工程概述1.1本项目位于__________，工程内容包括但不限于园林景观设计、绿化、硬质铺装、园林小品等。1.2乙方在本项目中负责园林景观部分的施工，包括但不限于植物种植、地形整理、园林小品制作及安装等。二、合同价格2.1本协议总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含所有工程材料、施工设备、人工费用、管理费用、税费等一切与工程有关的费用。2.3甲方支付乙方工程进度款的比例为：__________%。三、合同工期3.1本项目的合同工期为__________个月，自双方签订本协议之日起计算。3.2乙方应按照甲方的要求，确保工程按时完成。如乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。四、工程质量4.1乙方应按照甲方的要求及国家相关标准进行施工，确保工程质量。4.2乙方应对施工过程中出现的问题及时与甲方沟通，确保工程顺利进行。4.3工程验收合格后，乙方应按照约定提供相关质保服务。五、保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。5.2保密期限自本协议签订之日起算，至工程验收合格之日止。六、违约责任6.1双方应严格履行本协议各项条款，如一方违约，应承担相应的违约责任。6.2违约金计算方式为：违约方应支付给对方合同总价款的__________%作为违约金。七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________合同编号：__________分包协议书一、工程范围及内容1.1本协议所涉及的工程范围为园林工程项目中的（具体分包内容）。1.2乙方应按照甲方的要求，完成分包工程的施工、竣工、验收及保修等工作。二、合同价格及支付2.1本协议约定的分包工程总价款为人民币（大写：____________________元整），小写：____________________元。2.2甲方应按照本协议约定的付款方式及时支付乙方工程价款。具体付款方式如下：（1）甲方支付乙方预付款人民币（大写：____________________元整），小写：____________________元；（2）乙方完成分包工程后，甲方支付剩余工程价款人民币（大写：____________________元整），小写：____________________元。2.3甲方支付乙方工程价款时，乙方应提供等额的发票。三、施工及质量要求3.1乙方应按照甲方的要求及施工图纸、施工规范等相关资料进行施工。3.2乙方应保证分包工程的施工质量，确保分包工程满足设计要求及验收标准。3.3乙方应严格按照约定的工期完成分包工程。如乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。四、保修及售后服务4.1乙方应对分包工程提供的产品质量及施工质量承担保修责任。保修期限自分包工程验收合格之日起计算，保修期限为（具体年限）。4.2在保修期限内，分包工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的（具体时限）小时内予以修复，如乙方原因造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。五、保密条款5.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。六、违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。七、争议解决7.1对于本协议的解释或履行发生的任何争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交（仲裁机构名称）仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。八、其他约定8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.园林工程设计图纸2.施工方案及相关技术文件3.材料采购清单及品牌规格4.工程进度计划表5.质量检验标准及方法6.安全防护措施及应急预案7.付款申请单及进度款支付凭证8.工程验收报告9.质保服务协议二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。2.乙方工程质量不符合国家标准及甲方要求，视为违约。3.乙方泄露甲方商业秘密或技术秘密，视为违约。4.甲方未按约定时间支付进度款，视为违约。5.甲方未按约定提供施工条件或所需材料，视为违约。6.双方未履行保密义务，泄露对方商业秘密或技术秘密，视为违约。三、法律名词及解释：1.园林工程：指以园林植物、地形、水体、建筑和小品等元素为基础，进行景观设计、施工和养护的活动。2.分包商：指在总包商的授权下，承担部分工程合同的施工任务的企业或个人。3.违约金：指一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应支付给对方的一种经济赔偿。4.质保服务：指施工方在工程验收合格后，按照约定提供一定期限的免费维修、保养等服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应加强与甲方的沟通，调整施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应立即整改，重新检验，直至符合标准。3.支付款项纠纷：双方应按照协议约定的付款比例和时间履行支付义务。4.保密义务泄露：双方应加强内部管理，签订保密协议，确保信息安全。5.合同争议：双方可先进行友好协商，协商不成时，可以向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类园林工程项目的分包合作。2.适用于园林景观施工企业与总包方之间的合同约定。3.适用于涉及园林植物种植、地形整理、园林小品施工等工程分包。4.适用于需要明确工程质量标准、工程进度、支付款项等合同条款。5.适用于双方在合同履行过程中需要保密的技术秘密和商业秘密。一、附件列表：1.园林工程项目图纸及施工规范2.分包工程详细说明3.乙方施工方案及施工组织设计4.乙方资质证明文件5.工程保修条款6.付款凭证及发票7.仲裁机构相关信息二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付预付款或工程价款2.乙方未按约定时间完成分包工程3.乙方分包工程质量不符合约定或验收标准4.乙方未按约定提供发票或保修服务5.双方未按约定保密本协议内容及签订过程6.双方未履行协商解决争议的义务三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托方，负责园林工程项目的实施及管理。2.乙方：指合同中的分包方，负责完成分包工程的施工、竣工、验收及保修等工作。3.分包工程：指甲方将园林工程项目中的一部分工程分包给乙方实施的工程。4.合同价款：指双方约定的分包工程总价款，包括预付款和剩余工程价款。5.违约金：指一方违反合同约定时，应向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付预付款或工程价款：乙方应及时与甲方沟通，催促甲方支付，如甲方仍不支付，乙方可依法向甲方追讨欠款。2.乙方延迟完成分包工程：乙方应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金，并按照甲方的要求加快施工进度。3.乙方分包工程质量不符合约定或验收标准：乙方应按照甲方的要求进行整改，直至分包工程达到约定质量要求。4.乙方未按约定提供发票或保修服务：乙方应立即提供等额发票，并承担因未提供保修服务而产生的损失。5.双方未按约定保密本协议内容及签订过程：如一方违反保密义务，另一方有权要求违约方承担违约责任。五、所有应用场景