历史建筑装饰分包协议

历史建筑装饰分包协议合同目录第一章总则1.1合同双方的定义与资质1.2合同文件的组成1.3合同的生效与解释第二章工作范围与内容2.1分包工作的范围2.2分包工作的具体内容2.3分包工作的技术要求第三章工期与进度3.1工期的约定3.2进度的汇报与审核3.3工期延误的处理第四章质量与标准4.1质量要求的依据4.2质量验收的标准4.3质量问题的处理第五章材料与设备5.1分包方提供的材料与设备5.2总包方提供的材料与设备5.3材料与设备的质量标准第六章费用与支付6.1合同价格的确定6.2支付的方式与时间6.3价款调整的条件第七章安全与环保7.1安全生产的要求7.2环保标准的遵守7.3安全事故的处理第八章变更与解除8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件8.3变更与解除的程序第九章违约责任9.1分包方的违约责任9.2总包方的违约责任9.3违约责任的计算与赔偿第十章争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁的程序与规则10.3诉讼的管辖法院第十一章信息与沟通11.1信息的交换与保管11.2沟通渠道的建立11.3保密条款的约定第十二章附则12.1合同的修改与补充12.2合同的终止条件12.3合同的继承与转让第十三章其他条款13.1合同附件的清单13.2专用条款的约定13.3补充协议的效力第十四章签字盖章14.1合同的签字14.2附件的签字盖章14.3合同的生效日期合同编号：_________第一章总则1.1合同双方的定义与资质1.1.1分包方的定义与资质1.1.2总包方的定义与资质1.2合同文件的组成1.2.1合同1.2.2附件清单1.3合同的生效与解释1.3.1合同的生效条件1.3.2合同的解释原则第二章工作范围与内容2.1分包工作的范围2.1.1分包工作具体项目的范围2.1.2分包工作不包括的项目2.2分包工作的具体内容2.2.1工作清单2.2.2工作量与质量要求2.3分包工作的技术要求2.3.1技术标准与规范2.3.2技术交底与培训第三章工期与进度3.1工期的约定3.1.1合同约定的工期3.1.2工期延误的后果3.2进度的汇报与审核3.2.1进度报告的提交3.2.2进度审核与调整3.3工期延误的处理3.3.1工期延误的责任归属3.3.2工期延误的赔偿机制第四章质量与标准4.1质量要求的依据4.1.1相关法律法规4.1.2行业标准与规范4.2质量验收的标准4.2.1验收程序与方法4.2.2验收不合格的处理4.3质量问题的处理4.3.1质量问题的报告4.3.2质量问题的改正措施第五章材料与设备5.1分包方提供的材料与设备5.1.1材料与设备的质量要求5.1.2材料与设备的交付时间5.2总包方提供的材料与设备5.2.1总包方提供的材料与设备清单5.2.2总包方提供的材料与设备质量要求5.3材料与设备的质量标准5.3.1材料与设备的检验标准5.3.2材料与设备的维护保养第六章费用与支付6.1合同价格的确定6.1.1合同价格的构成6.1.2价格调整的条件6.2支付的方式与时间6.2.1支付方式6.2.2支付时间与次数6.3价款调整的条件6.3.1价款调整的情形6.3.2价款调整的程序第七章安全与环保7.1安全生产的要求7.1.1安全生产责任制7.1.2安全事故的报告与处理7.2环保标准的遵守7.2.1环保法规的遵守7.2.2环保设施的配置7.3安全事故的处理7.3.1安全事故的责任归属7.3.2安全事故的赔偿责任第八章变更与解除8.1合同变更的条件8.1.1变更的条件与程序8.1.2变更内容的确认与通知8.2合同解除的条件8.2.1解除的条件与程序8.2.2解除后的责任与权益处理8.3变更与解除的程序8.3.1变更与解除的申请8.3.2变更与解除的审批第九章违约责任9.1分包方的违约责任9.1.1分包方违约的情形9.1.2分包方违约的赔偿方式9.2总包方的违约责任9.2.1总包方违约的情形9.2.2总包方违约的赔偿方式9.3违约责任的计算与赔偿9.3.1违约损失的计算9.3.2违约赔偿的支付时间与方式第十章争议解决10.1争议的解决方式10.1.1友好协商解决10.1.2仲裁解决10.2仲裁的程序与规则10.2.1仲裁机构的选择10.2.2仲裁程序的启动与进行10.3诉讼的管辖法院10.3.1诉讼管辖法院的选择10.3.2诉讼程序的启动与进行第十一章信息与沟通11.1信息的交换与保管11.1.1信息交换的方式与频率11.1.2重要文件的保管与复制11.2沟通渠道的建立11.2.1沟通渠道的建立与维护11.2.2沟通会议的安排与记录11.3保密条款的约定11.3.1保密信息的范围与期限11.3.2保密违约的责任与赔偿第十二章附则12.1合同的修改与补充12.1.1修改与补充的程序12.1.2修改与补充的内容生效条件12.2合同的终止条件12.2.1合同终止的情形12.2.2合同终止后的处理事项12.3合同的继承与转让12.3.1合同继承的条件12.3.2合同转让的条件第十三章其他条款13.1合同附件的清单13.1.1附件清单的编制与确认13.1.2附件清单的更新与保管13.2专用条款的约定13.2.1专用条款的内容与效力13.2.2专用条款的修改与补充13.3补充协议的效力13.3.1补充协议的签订程序13.3.2补充协议的生效条件第十四章签字盖章14.1合同的签字14.1.1合同签字的要求14.1.2合同签字的日期14.2附件的签字盖章14.2.1附件签字盖章的要求14.2.2附件签字盖章的日期14.3合同的生效日期14.3.1合同生效的条件14.3.2合同生效的日期（合同方签字盖章处）_________________________授权代表签字：_________________________授权代表签字：多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方指定分包商甲方有权指定分包商进行特定工作的分包。乙方应接受甲方的指定，并按照甲方的要求完成分包工作。1.2甲方监督与检查甲方有权对乙方的工作进行监督和检查，以确保分包工作符合甲方的要求。乙方应积极配合甲方的监督和检查。1.3甲方变更权甲方有权根据工程实际需要，对分包工作进行变更。乙方应按照甲方的变更要求，及时调整分包工作。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方的自主管理乙方应自主管理分包工作，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。甲方有权对乙方的管理情况进行监督和检查。2.2乙方的技术支持乙方应提供必要的技术支持，确保分包工作的顺利进行。乙方应协助甲方解决分包过程中出现的技术问题。2.3乙方的培训责任乙方应对分包商的工作人员进行必要的培训，确保他们了解工程要求、安全规范等相关内容。甲方有权对培训情况进行监督和检查。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的协调作用第三方中介应充分发挥协调作用，确保甲方、乙方之间的沟通与协作顺利进行。第三方中介应定期组织会议，协调解决分包过程中的问题。3.2第三方中介的质量监督第三方中介有权对分包工作进行质量监督，确保分包质量符合甲方的要求。第三方中介应定期对分包工作进行检查，并提出改进建议。3.3第三方中介的协调费用第三方中介应承担分包过程中发生的协调费用。包括但不限于会议费、通讯费、差旅费等。甲方、乙方应予以配合和支持。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工作范围与内容详细清单2.材料与设备清单及规格书3.工程进度计划表4.质量验收标准与方法5.安全防护措施与应急预案6.技术交底培训资料7.合同附件清单8.专用条款与补充协议9.分包商资质证明文件10.总包方提供的设施与服务清单11.第三方中介的服务协议12.工程变更记录13.工程验收报告14.违约行为记录二、违约行为及认定：1.乙方未按约定完成分包工作，或质量不符合约定标准。2.乙方未按约定时间提交进度报告或隐瞒工程进度。3.乙方提供的材料与设备不符合质量要求或延迟交付。4.乙方未遵守安全生产规定，导致安全事故发生。5.乙方未按约定履行保密义务，泄露甲方或第三方中介的商业秘密。6.甲方未按约定时间支付价款或延迟支付。7.甲方未提供约定范围内的设施与服务。8.甲方未履行合同约定的监督与检查职责。9.第三方中介未履行协调、监督、协调费用的义务。10.第三方中介未按约定组织会议，协调解决分包过程中的问题。三、法律名词及解释：1.分包商：指与总包商签订分包协议，承担分包工作的法人或其他组织。2.总包商：指与甲方签订总包合同，承担整个工程建设任务的法人或其他组织。3.第三方中介：指在分包过程中提供协调、监督、协调费用等服务的法人或其他组织。4.违约行为：指违反合同约定，未能履行合同义务的行为。5.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的合同责任，包括赔偿损失、支付违约金等。6.工期延误：指分包工作完成时间超过合同约定的完成时间。7.质量验收：指对分包工作进行质量检查，以确认其是否符合合同约定的质量标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：分包工作进度延误解决办法：协商调整工程进度计划，必要时签订进度调整协议。2.问题：材料与设备质量不符合要求解决办法：立即更换不符合要求的材料与设备，必要时索赔损失。3.问题：安全事故发生解决办法：立即启动应急预案，报告相关部门，按约定承担责任。4.问题：保密信息泄露解决办法：采取补救措施，违约方承担