银行网点装修施工合同

银行网点装修施工合同合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订地点和时间1.4合同生效条件第二章施工内容和要求2.1施工项目2.2施工标准和要求2.3施工进度计划2.4施工质量保证第三章合同价格3.1合同总价3.2付款方式3.3工程进度款支付3.4竣工结算第四章施工场地和条件4.1施工场地提供4.2施工条件保障4.3施工期间的安全保障第五章施工质量管理5.1施工质量监督5.2质量问题处理5.3验收标准和方法第六章施工变更和解除6.1合同变更条件6.2合同解除条件第七章违约责任7.1违约行为7.2违约责任认定和承担第八章争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁或诉讼地点和法院第九章合同的转让和分包9.1合同转让条件9.2分包管理责任第十章合同的解除和终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件第十一章保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任第十二章合同的生效、修改和补充12.1合同生效条件12.2合同修改条件12.3合同补充内容第十三章其他条款13.1合同的书面形式13.2合同的保管和复制13.3合同的language版本第十四章附则14.1合同的生效日期14.2合同的终止日期14.3合同的签署地点和签署人合同编号_________第一章总则第一条款合同主体第二条款合同标的第三条款合同签订地点和时间第四条款合同生效条件第二章施工内容和要求第一条款施工项目第二条款施工标准和要求第三条款施工进度计划第四条款施工质量保证第三章合同价格第一条款合同总价第二条款付款方式第三条款工程进度款支付第四条款竣工结算第四章施工场地和条件第一条款施工场地提供第二条款施工条件保障第三条款施工期间的安全保障第五章施工质量管理第一条款施工质量监督第二条款质量问题处理第三条款验收标准和方法第六章施工变更和解除第一条款合同变更条件第二条款合同解除条件第七章违约责任第一条款违约行为第二条款违约责任认定和承担第八章争议解决第一条款争议解决方式第二条款仲裁或诉讼地点和法院第九章合同的转让和分包第一条款合同转让条件第二条款分包管理责任第十章合同的解除和终止第一条款合同解除条件第二条款合同终止条件第十一章保密条款第一条款保密内容第二条款保密期限第三条款泄密责任第十二章合同的生效、修改和补充第一条款合同生效条件第二条款合同修改条件第三条款合同补充内容第十三章其他条款第一条款合同的书面形式第二条款合同的保管和复制第三条款合同的language版本第十四章附则第一条款合同的生效日期第二条款合同的终止日期第三条款合同的签署地点和签署人甲方签字：_______________________日期：_______________________乙方签字：_______________________日期：_______________________多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：附加条款一：专用条款第一条款：甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方在施工过程中使用的材料供应商。乙方应按照甲方的要求，采购甲方指定的材料，并保证材料的质量、数量和交货时间符合合同要求。附加条款二：进度调整第二条款：甲方变更工程进度甲方根据业务需求，有权调整工程进度。乙方应根据甲方的要求，及时调整施工计划，确保工程按时完成。如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。附加条款三：质量把控第三条款：甲方质量监督甲方有权对施工过程进行质量监督。乙方应积极配合甲方的质量检查，对检查出的问题及时整改。如因乙方原因导致质量问题，乙方应承担修复费用及相关损失。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：附加条款四：技术支持第一条款：乙方提供技术指导乙方应向甲方提供施工过程中的技术指导，确保甲方在施工过程中遵循相关规范。如甲方在施工过程中遇到问题，乙方应立即提供协助，确保工程顺利进行。附加条款五：人员培训第二条款：乙方负责人员培训乙方应对甲方施工人员进行培训，确保甲方施工人员掌握施工技能和安全知识。培训内容包括但不限于施工工艺、安全防护、应急预案等。附加条款六：工程保险第三条款：乙方承担工程保险乙方应负责为施工工程购买相应的保险，包括但不限于建筑工程一切险、第三者责任险等。保险费用由乙方承担。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：附加条款七：中介费用第一条款：中介费用承担如合同履行过程中涉及第三方中介，中介费用由甲方承担。如乙方原因导致中介费用的产生，乙方应承担相应费用。附加条款八：中介协调第二条款：乙方协助中介协调乙方应协助甲方与第三方中介进行协调，确保合同履行过程中中介服务的顺利进行。如因乙方原因导致协调不畅，乙方应承担相应责任。附加条款九：中介变更第三条款：中介变更程序如甲方要求更换中介，乙方应积极配合。更换中介的过程中，乙方应确保施工进度和质量不受影响。如因乙方原因导致施工进度延误或质量问题，乙方应承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸和技术规范2.材料供应商名录和材料规格3.施工进度计划表4.质量检查标准和流程5.人员培训计划和应急预案6.保险单据和相关证书7.中介服务协议和相关费用明细8.工程验收报告和验收合格证书9.付款凭证和工程进度款支付记录10.违约行为认定和相关证据二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付进度款或合同款2.乙方未按约定时间完成施工或严重影响进度3.乙方使用非甲方指定材料供应商提供的材料4.乙方施工质量不符合约定标准或规范5.乙方未按约定提供技术支持和人员培训6.乙方未按约定购买和维持工程保险7.乙方未经甲方同意擅自分包或转让合同8.乙方泄露甲方商业秘密或个人信息9.甲方未按约定提供施工场地或影响施工条件10.甲方未按约定时间支付中介费用或中介服务未达到约定标准三、法律名词及解释：1.合同主体：指合同双方及可能的第三方中介2.施工内容：指合同约定的施工项目、工程量和质量要求3.合同价格：指合同约定的工程总价、付款方式和进度款支付4.施工场地：指合同约定的施工地点和提供的相关设施5.施工质量管理：指合同约定的施工质量监督、问题和处理流程6.违约行为：指合同一方或多方未履行合同约定的义务7.违约责任：指违约方应承担的法律责任，包括但不限于赔偿、整改等8.争议解决：指合同双方在履行过程中发生争议时采取的解决方式9.仲裁：指合同双方约定将争议提交仲裁机构进行裁决10.诉讼：指合同双方约定将争议提交法院进行审判四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：及时沟通，调整施工计划，合理分配资源2.材料质量问题：更换供应商，重新采购符合标准的材料3.质量问题处理：按约定流程进行质量检查和整改4.人员培训不足：加强培训力度，确保施工人员掌握相关技能5.保险购买和维护：及时购买和更新工程保险，保障工程安全6.分包和转让问题：严格禁止未经甲方同意的分包和转让行为7.商业秘密泄露：签订保密协议，加强信息安全管理8.施工场地和条件问题：与甲方沟通，确保施工场地和条件的提供9.中介服务问题：选择合格的中介服务提供商，及时沟通和协调10