合同管理真题及答案

2008一、单项选择题（5011个最符合题意委托监理合同法律关系的客体是（）监理工程B．监理服务C．监理规划D．监理投标方案解析：P5合同法律关系客体包括物、行为和智力成果。法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在 解析：P14在国外，建筑工程一切险投保人一般是承包人。我国的《建设工程施工合同（示范文本）》 解析：P20合同公证与鉴证的相同点：合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则。故选D正确。A错误，合同公证与鉴证的性质不同：合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使B应当认定该合同（）。未成立B．补签后成立C．成立D．备案登记后成立解析：P25《合同法》规定的合同形式的不要式原则的一个重要体现在于，即使法律、行政法规规定或依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是 ）招标公 B．投标 C．寄送的价目 答案解析：P27要约是希望和他人订立合同的意思表示。要约必须是对相对人发出的行为，必须由相对人承 有 B．无 C．效力待 答案解析：P33该题情况属于无处分权人处分他人财产订立的合同，属于效力待定的合同的一种，一般情况下列有关合同履行中行使代位权的说法，正确的是 ） 答案解析：P39代位权是合同不当履行中的保全措施中的一种，是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义（A错误）代位行使债务人的债权（B错误）。但该债权专属于债务人时不能行使代位权。代位权的行使范围以债权人债权为限（D正确），其发生的费用由债务人承担（C错误）。日未按约定交货。依照《合同法》的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是（）。 P39 解析：P38本题属于同时履行抗辩权的使用。同时履行抗辩权是指当事人互负债务，没有先后履行顺序 B．投标工期长于招标文件中要求的工期 解析：P58-59投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函；（组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议。（A）A、C属于投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；（B B．利 C．赔偿 答案A、B、C选项的提法均不属于《合同法》对违约责任的规定中承担违约责任的方式。（注：本题在2004年曾经考过。）2010％。同时，甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法 A．2万 B．2.5万 C．3万 D．3.5万 答案解析：P46合同法规定承担违约责任的方式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定方式。（2万元）付违约金承担违约责任。（20×10%=2万元）金条款。但是，这两种责任不能合并使用。（5000元少于造成损失）2 ）。 B．工程项目承包人所在地 解析：P50 C．要求必须使用某种品牌的建筑材料D．对本行业外的投标人提出特别要求答案：B解析：P54（1）不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人 （2）不得对潜在投标人实行歧视待遇（3）A、C、DP57在资格预审须知中明确列出投标人必需满足的最基本条件，可分为必要合格条件和附加合格条件两B正确。与邀请招标相比，公开招标的特点是 ）竞争程度 B．评标量 C．招标时间 答案解析：P55公开招标的优点是招标人可以在较广的范围内选择中标人，投标竞争激烈（A错误），般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大（B错误），所需招标时间长（C正确）、费用高（D错误）。 解析：P58招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，保证招标的公开和在评标委员会成员中，不能包括 ）招标人代 B．招标人上级主管代 C．技术专 答案解析：P58-595人以上2／3。不能包括招标人上级主管代表。价。该投标书的报价应以（）为准。原总价B．原单价与工程量乘积之和C．新总价D．新单价与工程量乘积之和答案：D解析：P59投标文体中总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，属于细微偏差，由评标委员会 下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是（）施工招标B．材料招标C．设备招标D．设计招标解析：P66设计招标与施工、材料、设备招标等不同，其特点表现为承包任务是投标人通过自己的智力 解析：P82监理合同的范围是监理工程师为委托人提供服务的范围和工作量。委托人委托监理业务的范 B．非监理人原因暂停监理业务超过6个月C．委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周 解析：P84如果由于委托人违约严重拖欠应付监理人的酬金，或由于非监理人责任而使监理暂停的期限监理合同的有效期是指 ） 解析：P86尽管双方签订《建设工程委托监理合同》中注明“本合同自×年×月×日开始实施，至×年×月× 解析：P87-88合同履行过程中，由于当事人一方的过错，造成合同不能履行或者不能完全履行，由有损害负责，也不对第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）A、C不属于D属于责任期以外发生的事情，均不能由监理人承担赔偿责任。 B21天内未收到答复，即终止监理合同21352142同解析：P90如果委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义2l35日内发出终止监理合同的通知，合同 解析：P87在监理合同中规定的委托人义务有人员服务一项，当涉及监理服务工作时，委托人所提供的 解析：P84监理合同中涉及到监理人权利的条款可分为两大类，一类是监理人在委托合同中应享有的权 解析：P95-96在勘察合同履行管理中，发包人的责任中包括为勘察人的工作人员提供必要的生产、生工程项目的设计成果完成后，由（）设计人B．监理人C．审图机构D．发包人解析：P98设计合同履行管理中，发包人应承担一定的外部协调工作，就包括设计的阶段成果（初步设60％。若合同终止，发包人应向设计人支付（）。合同约定设计费的60％B．双倍定金作为赔偿C．合同约定设计费的一半D．合同约定的全部设计费解析：P102环境影响评价未获得批准导致项目暂停属于发包人的责任，若合同终止，发包人应承担因工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（）。A．经乙签字的均无效，全部由甲重新确认B．经甲确认的有效，甲不予确认的无效C．经乙签字的全部有效D．需委托造价管理部门确定答案：B解析：P8根据题意，乙的行为属于无权代理行为，即乙的行为没有代理权而以甲的名义进行民事、经下列施工合同文件中，解释顺序优先的是（）中标通知书B．投标书C．施工合同专用条款D．规范解析：P110在协议书和通用条款中规定，对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。公路管理部门B．承包人C．发包人D．承包人与发包人共同解析：P111通用条款规定开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主缺陷给工程造成损失，则该损失应由（）承担。发包人B．工程师C．承包人D．发包人与承包人共同解析：P113对于由承包人设计的图纸，包括部分由承包人负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将列关于损失承担的表述中，正确的是（）。费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延B．费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延C．费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延D．费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延解析：P116在材料和设备的使用前检验中，对于承包人负责采购的材料和设备在使用前，承包人应按 解析：P119同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰属于协调管理的原因，应由发包人新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B．发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C．承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D．承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延解析：P118无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是 ）工程本身的损 B．因工程损害导致的第三方财产损C．承包人的施工机械损坏D．工程所需清理费用解析：P124洪灾属于不可抗力，施工合同范本通用条款规定，合同约定工期内发生的不可抗力，因不承包人承担；（C）（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；（D）（6）延误的工期相应C。的表述中，正确的是（）。发包人办理申报手续并承担费用B．发包人办理申报手续，承包人承担费用C．承包人办理申报手续，发包人承担费用D．承包人办理申报手续并承担费用解析：P117在施工合同履行过程中，若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师 ） B．需经工程师认可，费用由发包人承担 解析：P125对于实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为（ A．3月1 B．3月15 C．3月18 D．3月20 答案解析：P127在竣工时间的确定中，工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工万元。供货方应支付的违约金额为（）。A．10万元B．20万元C．30万元D．50万元解析：P135本题属于供货方的违约责任，因供货方的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在 ）后签订开 B．发出中标 C．提交履约保 答案解析：P145FIDIC28天内，接到承包商提交在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指（ 解析：P147合同有效期是指自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止的这段时间，在在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中（ 解析：P151FIDIC的《施工合同条件》中规定：（1）在业主与承包商双方同意的任何时候，他们可以的赔偿应（）。以履约保函金额为限B．以中标的合同金额为限C．为业主的全部损失D．包括业主的全部损失加违约金解析：P153FIDIC施工合同通用条款的规定，在施工现场属于不包括在保险范围内的，由于承包 在FIDIC的《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于 ）工程维 B．清理施工现 C．报送竣工报 答案解析：P165履约证书是承包商已按合同规定完成全部施工义务的证明，因此该证书颁发后工程师就无《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递 解析：P180索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声《建设工程施工合同（示范文本） ） 解析：P183工程师对索赔的处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承二、多项选择题（302220.5分 解析：P7委托代理，是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。委托代理关系的产生，B的施工企业法定代表人代表企业参加施工投标不属于委托代理。 解析：P12-13在工程建设的过程中，保证是最为常用的一种担保方式。在建设工程中习惯把银行出具 （A错误重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。（C正确）正确在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款。（B正确迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格（）。B．遇价格上涨时，按原价格执行C．遇价格上涨时，按新价格执行D．遇价格下降时，按新价格执行E．遇价格下降时，按原价格执行解析：P38合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能是执行政府定价或政府指导价。本题甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。8月初，乙公司通 解析：P135本题的情况属于供货方提前交付货物。属于约定由采购方自提货物的合同，采购方接到对 解析：P41本题属于合同转让中的债务承担情形。债务承担是指债务人将合同的义务全部或者部分转移发生法律效力。（C错误）法律、行政法规规定转移义务应当办理批准、登记手续的，应当办理批准、登记手续。债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。（B正确债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务。（D正确）合同的权利义务转让给第三人后，该第三人取代原当事人在合同中的法律地位。（AE正确） 解析：P45《合同法》规定的承担违约责任是以补偿性为原则的。补偿性是指违约责任旨在弥补或者补 解析：P56权（）。要求撤回投标文件B．要求赔偿损失C．拒签延长投标保函有效期D．要求将合同授予他们协商推举的中标人E．要求退还投标保证金在招标程序中，（）招标文件B．中标人的投标文件C．中标函D．未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改E．发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改答案：BC解析：P109-110合同文件的组成中包括中标人的投标文件和中标函。招标文件不是合同的组成部分。A不正确。P60确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。中标通知发30D、E均不正 解析：P75可以折算成价格的评审要素一般包括：（1）投标书承诺的工期提前给项目可能带来的超前收益，以月为单位按预定计算规则折算为相应的货币值，从该投标人的报价内扣减此值；（B正确）实施过程中必然发生而标书又属明显漏项部分，给予相应的补项，增加到报价上去；（C正确技术建议可能带来的实际经济效益，按预定的比例折算后，在投标价内减去该值；（D正确价格因素之一；（E正确）（5）对其他可以折算为价格的要素，按照对招标人有利或不利的原则，增 解析：P80 解析：P85作为监理人必须履行的合同义务，除了正常监理工作之外，还应包括附加监理工作和额外监须延长的监理工作时间。（B）又如委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格42天的准备工作时间。（C）如合同履行过程中发生不可抗力，承包人采取应急措施等，以及灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作。（D）C、DA、B、E依据委托监理合同示范文本的规定，正常监理酬金由 ）等构成直接成 B．公司管理成 C．间接成 E．利 答案解析：P88-89监理合同的酬金包括正常监理工作的酬金、附加监理工作的酬金、额外监理工作的酬金 及时通知委托人变动后果B．延长完成监理任务的时间C．终止监理合同中增加内容的执行D．追索委托人的违约金E．申请支付附加工作的报酬答案：ABE解析：P90关于监理合同中协调双方关系的条款中对延误的规定，如果由于委托人或第三方的原因使监 ） 解析：P101设计合同的变更，通常指设计人承接工作范围和内容的改变。按照发生原因的不同，一般围的内容做必要的调整补充。（A正确）施工合同的当事人包括 ） 在施工合同中，发包人的义务通常包括（）平整施工场地B．确保施工所需水、电供应C．提供工程进度计划D．负责施工现场的安全保卫E．办理施工临时用地的批准手续解析：P111根据通用条款规定的属于发包人应完成的工作，办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地人的义务。提供工程进度计划（C）与负责施工现场的安全保卫（D）属于承包人义务。 ） E．立即解除合同 解析：P123发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知。用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括（）。修改施工组织设计B．承担更换设备发生的费用C．要求顺延此项变更导致延误的工期D．自行享有获得的工程收益E．与发包人协议工程收益的分享答案：ACE解析：P121承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，若建议涉及到对设计图纸或施工组织设 解析：P125由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的E不正确。 B．单机无负荷试车由承包人组织 解析：P125单机无负荷试车。由于单机无负荷试车所需的环境条件在承包人的设备现场范围内，因此，内仍不支付结算价款，则承包人可以（）。留置该工程B．与发包人协议将该工程折价C．自行将该工程折价D．申请人民法院将该工程依法拍卖E．优先受偿该工程拍卖的价款解析：P12956天内仍不支付结算价款，承包人可以与发包人某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5％。如果交货时计量的重量与约 计量98吨，则应补交2吨 B．计量98吨，则应补交1.5吨 C．计量99.8吨，则不再补交D．计量99.8吨，则应补交0.2吨 E．计量102吨，则退还2吨 解析：P133有关行政主管部门对通用的物资和材料规定了货物交接过程中允许的合理磅差和尾差界限，在FIDIC的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在（ 解析：P149-150指定分包商与一般分包商处于相同的合同地位，但二者并不完全一致，主要差异体现D的分包合同的当事人是相同的。按照FIDIC的《施工合同条件》规定，属于业主承担责任的风险有（ 解析：P152A、B、CD、E按照FIDIC的《施工合同条件》规定，工程施工的竣工日可能为（ 依据FIDIC的《土木工程施工分包合同条件规定，下列关于分包工程履约保函的表述中，正确的 解析：P173分包合同是承包商将主合同内对业主承担义务的部分工作交给分包商实施，双方约定相互 FIDIC ） 解析：P188解析：P188AB的不可预见的外界条件只补CD的后续法规的调整只补偿工期和2007一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。B．分公司C．建设单位D按照《合同法》的规定，（）B．某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C．某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同D．某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同法人成立进行注册登记时，应当以（）B．主要经营场所所在地C．主要合同履行地D在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）B．施工工程技术C．施工工程款D按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（）。AB．抵押人使用的宅基地C．抵押人拥有的股票D．学校设施应认定经过公证的合同（）。在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B．直接具有强制执行的效力CD．若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同（）。B．成立C．无效D《合同法》规定，要约生效条件为（）B．要约人与受要约人共同在要约文件上签字C．受要约人作出有效承诺D．要约以任何形式到达受要约人《合同法》规定，缔约过失责任属于（）B．侵权C．“先合同义务”D以下说法正确的是（）。习惯确定，则该合同价款应按（）的市场价格履行。B．订立合同时履行地C．履行合同时订立地D据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的（）。B．后履行抗辩权C．不安抗辩权D8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的（）。A．债权转让B．合同变更C．债务转移D．合同转让设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同土签字、盖章时，表明（）B．承诺生效C．合同成立D建设工程合同纠纷由（）B．仲裁申请人所在地C．纠纷发生地D某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方（）。A．必须适用违约金条款B．必须适用定金条款C．可以选择适用违约金或定金条款8000万元人民币，该项目（）B．必须邀请招标C．可直接委托发包D（）B．以书面解答为准C．以招标文件为准D投标文件对招标文件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是（）。A．投标文件没有加盖公章B．投标文件中的大写金额与小写金额不一致C．投标担保金额多于招标文件的规定D．投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认（）B．要求投标人补交投标保函C．进入评标程序后淘汰D设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是（）。A．投标单位的企业规模大小B．投标方案的投入、产出比高低CD．投标单位的质量管理体系是否科学在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，（）。A．中标人不承担合同责任B．招标人应退还其投标保证金在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）B．完成评标后C．提交履约担保后D报价1000万元，评标价950万元；乙报价980万元，评标价990万元，此时（）。A950万元B1000万元C980万元D990《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定的合同有效期指（）。AB．监理合同约定的监理工作的日历天数《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，实施监理工作过程中的额外工作是指（）。30日措施是（）。B14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止1442日内《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人承担违约责任的原则是（）B．惩罚性原则C．无过错原则D设计合同履行过程中，属于设计人责任的是（）。A．组织对设计文件的审查、鉴定和验收B．办理设计文件的报批手续CD．为现场的设计人提供必要的工作条件设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即（）。A．发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计B．由原设计合同承包人完成设计修改任的方式应为（）。C．建设单位支付合同设计费的50％D50％（）CD．双方的损失都由审批部门承担要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由（）。审查单位与监理单位共同承担B．承包人与审查单位连带承担CD某工程，设计图纸由发包人提供，承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图纸，则（）。A．由发包人复制，复制费用发包人承担B．由发包人复制，复制费用承包人承担C．由承包人复制，复制费用承包人承担D．由承包人复制，复制费用发包人承担则发包人（）。B．无须赔偿承包人损失，工期应予顺延CD．应当赔偿承包人损失，工期不予顺延就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由（）承担。A．承包人B．钢材供应商C．监理单位D．发包人某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由（）。A．发包人负责，并承担检验费用B．发包人负责，检验费用由承包人承担C．承包人负责，并承担检验费用D．承包人负责，检验费用由发包人承担损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（）。甲、乙都应向发包人索赔B．甲、乙分别承担对方的损失CD．甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担1020日竣工。9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际工程饰的确认，则（）。1020102010251030某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则（）AB．防护措施由发包人完成，费用由承包人承担CD．防护措施由承包人完成，费用由发包人承担56天内仍不支付，则承包人（）AB．无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权C．可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿D．可以留置该工程直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由（）承担。B．监理单位C．承包人D70万元。合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货，施工工承包人（）。A．30万元B．70C．100万元D．17038天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为（）A．500天B．538C．865天D．903更换，则（）。FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金（）。A．在颁发接收证书时全部返还B．在颁发履约证书时全部返还C．在颁发接收证书和履约证书时各返还一半D．不再返还FIDIC10201010日提前占用10131030日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为（）A．1010日B．1013日C．1020日D．1030加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据（）进行分类。B．索赔的目的C．索赔事件的性质D28天内向工程师递交（）。B．索赔意向通知C．索赔依据和资料D下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）。二、多项选择题（30222个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分下列行为中属于委托代理的法律行为有（）。在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有（）投标人提供投标保函B．中标人提供担保公司出具的履约保证书CD．发包人提供的在建工程留置权担保建设工程一切险的被保险人可以包括（）B．总承包商C．分包商D．业主聘用的监理工程师E根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（）。A．要约所处法律效力状态不同B．撤回和撤销的目的不同D．受要约人对要约知晓的情况不同E．对要约人的约束条件不同《合同法》规定的合同有效条件包括（）。A．合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力B．当事人意思表示真实CDE．不违反法律或社会公共利益特点为（）。甲、乙公司作为合同主体不变BCD．丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任《合同法》中，有关承担违约责任的规定，采用的原则包括（）B．严格责任原则C．惩罚性原则D．有限责任原则E某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是（）。A．施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构B．通过有关调解仍未解决合同纠纷C．施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议D．和解无效E．人民法院没有管辖权招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时，应予纠正的不合理要求包括（）。A．要求施工企业必须具备一定的资质等级B．要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级C．要求投标人必须拥有进口的施工机具D．要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材（）B．参加现场考察投标人的费用由招标人承担52人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为（）。A．只减少1名招标人代表B．减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家C1D2名招标人以外的专家E4名招标人以外的专家在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括（）B．监理大纲C．总监理工程师业绩D．监理单位业绩E《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人的主要义务包括（）。AB．推荐选择工程的施工单位C．选派合格的监理人员及总监理工程师