总包和商混站合同范本

总包和商混站合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

名称：XX建设工程有限公司（以下简称“甲方”）

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：张三

联系方式：XX市XX区XX路XX号，邮编：XXXXXX

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

名称：YY商混站有限公司（以下简称“乙方”）

地址：YY省YY市YY区YY路YY号

法定代表人：李四

联系方式：YY市YY区YY路YY号，邮编：YYYYYY

合同简介：

鉴于甲方为一家具备建筑工程施工总承包资质的企业，且正在承担一项名为“XX城市综合体”的工程项目，需大量混凝土及其相关服务；而乙方作为一家专业从事商品混凝土生产、销售的企业，具备为甲方提供优质混凝土及其技术服务的能力。为了确保工程项目的顺利进行，同时满足双方在业务发展、经济效益等方面的需求，经双方友好协商，达成以下合同：

一、甲方将其工程项目的混凝土采购及技术服务委托给乙方负责，乙方同意接受甲方的委托，向甲方提供符合国家及行业标准、满足工程需求的混凝土及其技术服务。

二、双方同意按照本合同的约定，明确双方的权利、义务，确保合同的履行。甲方按照约定支付款项，乙方按照约定提供混凝土及其技术服务。

三、本合同签订的前提条件：

1.甲方已获得工程项目所需的全部批准文件，具备开展工程建设的法定条件；

2.乙方具备相应的生产、销售资质，有能力履行本合同项下的义务；

3.双方对合同条款达成一致，自愿签订本合同。

本合同旨在确保双方在公平、公正、互利的基础上开展合作，共同为工程项目的顺利推进贡献力量。以下为双方具体的权利、义务、价格与支付条件、履行期限、违约责任等条款，请双方严格遵守，共同维护合同的法律效力。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于明确甲方委托乙方为其“XX城市综合体”工程项目提供商品混凝土及其技术服务的相关事项。具体内容包括但不限于：混凝土的生产、运输、泵送、浇筑、养护、技术支持等，以保证工程项目中混凝土部分的施工质量、进度和安全。

第二条定义

1.商品混凝土：指乙方按照甲方提供的技术要求、国家标准及行业标准生产的预拌混凝土。

2.技术服务：包括乙方在混凝土生产、施工过程中提供的技术咨询、技术指导、质量检测等服务。

3.工程项目：指甲方承担的“XX城市综合体”工程项目。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权利与义务

1.权利：

（1）按照合同约定，要求乙方提供符合国家及行业标准的商品混凝土及其技术服务；

（2）对乙方提供的混凝土及其技术服务进行质量监督、检查；

（3）在乙方履行合同过程中，如发现质量问题，有权要求乙方及时整改。

2.义务：

（1）向乙方提供工程项目的相关技术资料，包括但不限于混凝土技术要求、施工图纸等；

（2）按照合同约定及时支付混凝土采购款项；

（3）为乙方提供施工所需的现场条件，确保乙方顺利履行合同；

（4）在合同约定的范围内，保障乙方的合法权益。

二、乙方的权利与义务

1.权利：

（1）按照合同约定，收取甲方支付的混凝土采购款项；

（2）在合同约定的范围内，要求甲方提供必要的现场条件，以便顺利完成施工任务；

（3）对甲方在合同履行过程中的违约行为，有权要求甲方承担相应的法律责任。

2.义务：

（1）按照甲方提供的技术要求、国家标准及行业标准，生产、供应符合质量要求的商品混凝土；

（2）确保混凝土的生产、运输、泵送、浇筑、养护等环节符合相关法规及合同约定；

（3）为甲方提供混凝土施工的技术服务，包括技术指导、质量检测等；

（4）在合同履行过程中，如发生质量问题，应及时采取整改措施，确保工程进度不受影响；

（5）遵守国家及地方的相关法律法规，确保生产、施工安全。

双方应严格按照本合同约定的权利与义务履行合同，共同为工程项目的顺利推进和双方的合作共赢而努力。

第四条价格与支付条件

1.价格条款：双方根据市场价格、工程需求等因素，协商确定商品混凝土的价格。具体价格见附件一《混凝土价格表》。

2.支付方式：甲方通过银行转账方式支付乙方混凝土采购款项。

3.支付时间：甲方应在收到乙方开具的发票后七个工作日内支付相应款项。如遇特殊情况，双方可协商调整支付时间。

4.逾期支付：甲方逾期支付款项的，应按照逾期金额的万分之五每日向乙方支付违约金。

第五条履行期限

1.合同有效期限：自本合同签订之日起至工程项目混凝土工程全部完工之日止。

2.关键时间节点：

（1）乙方应在合同签订后十五日内完成混凝土生产线的调试，具备生产条件；

（2）乙方应在甲方通知后五个工作日内，将混凝土泵送至指定地点；

（3）双方应在工程项目混凝土工程完工后十五日内，完成工程验收及结算。

第六条违约责任

一、甲方的违约责任

1.甲方未按约定时间支付款项的，应承担逾期支付的违约金；

2.甲方未按约定提供必要的现场条件，导致乙方无法履行合同的，应赔偿乙方因此造成的损失；

3.甲方违反合同其他约定的，应承担相应的违约责任。

二、乙方的违约责任

1.乙方未按约定提供符合质量要求的商品混凝土的，应负责整改，并承担由此造成的损失；

2.乙方未按约定完成混凝土泵送、浇筑等工作的，应承担逾期完成的违约金；

3.乙方在生产、施工过程中发生质量事故，导致工程进度延误或质量问题的，应承担相应的赔偿责任；

4.乙方违反合同其他约定的，应承担相应的违约责任。

双方应严格遵守合同约定，如发生违约行为，应按照本条规定承担相应的违约责任。在合同履行过程中，双方应积极沟通，共同解决合同履行中出现的问题。

第七条不可抗力

1.不可抗力：指在合同履行期间，由于不可预见、不可避免且不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、政府行为等）导致一方或双方无法履行或部分履行合同。

2.责任免除条件：发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。在不可抗力事件发生后的合理时间内，双方应协商确定是否延期履行合同或部分免除责任。受不可抗力影响的一方在满足以下条件时，可不承担违约责任：

（1）及时通知对方；

（2）提供不可抗力事件的证明；

（3）尽力采取补救措施，减少损失。

第八条争议解决

1.双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，双方同意将争议提交至合同签订地所在的人民调解委员会进行调解。

3.若调解不成，双方同意提交至合同签订地所在的仲裁委员会，按照该仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁。

4.仲裁裁决是终局的，对双方具有法律约束力。

5.仲裁费用由败诉方承担，双方在仲裁过程中产生的其他费用，按照仲裁裁决承担。

6.在争议解决过程中，除争议部分外，双方应继续履行合同的其他条款。

双方确认，在签订本合同时，已充分了解争议解决方式，并同意按照本条规定解决合同履行过程中可能发生的争议。

第九条其他条款

1.通知方式：双方就本合同履行过程中的相关事宜，应以书面形式进行通知。通知送达对方指定的地址视为有效。

2.合同变更：本合同的任何修改、补充均须以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容。

3.终止条件：在以下情况下，一方有权书面通知对方终止本合同：

（1）对方严重违反合同，导致合同无法继续履行；

（2）对方发生破产、清算、解散等情形，丧失合同履行能力；

（3）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；

（4）双方协商一致终止合同。

4.法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

第十条附则

1.附录：本合同附录包括但不限于《混凝土价格表》、《工程项目技术要求》等，均为合同的有效组成部分。

2.附件：与本合同相关的其他文件、资料，包括但不限于