车站装饰施工协议

车站装饰施工协议合同目录第一章总则1.1本协议的签订依据1.2协议各方的权利和义务1.3协议的生效、变更和解除第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章施工期限3.1工程启动时间3.2工程竣工时间3.3工期延误的处理第四章施工质量4.1施工标准4.2质量监督与验收4.3质量问题的处理第五章施工材料5.1材料供应5.2材料验收5.3材料保管与使用第六章施工安全6.1安全措施6.2安全事故的处理6.3安全生产的监督第七章工程费用7.1工程总价7.2工程预付款7.3工程进度款7.4工程结算第八章知识产权保护8.1知识产权的归属8.2知识产权的保护8.3侵权行为的处理第九章保密条款9.1保密内容9.2保密义务9.3保密期限第十章违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿第十一章争议解决11.1争议的解决方式11.2争议的管辖法院11.3仲裁条款第十二章合同的转让与分包12.1合同的转让12.2合同的分包12.3分包合同的签订与管理第十三章附则13.1协议的生效13.2协议的终止13.3协议的修订第十四章附件14.1附件清单14.2附件的签订与生效14.3附件的保管与使用合同编号：_________第一章总则第一条款签订依据第二条款各方权利义务第三条款协议生效、变更解除第二章工程概况第一条款工程名称第二条款工程地点第三条款工程规模第四条款工程内容第三章施工期限第一条款工程启动时间第二条款工程竣工时间第三条款工期延误处理第四章施工质量第一条款施工标准第二条款质量监督验收第三条款质量问题处理第五章施工材料第一条款材料供应第二条款材料验收第三条款材料保管使用第六章施工安全第一条款安全措施第二条款安全事故处理第三条款安全生产监督第七章工程费用第一条款工程总价第二条款工程预付款第三条款工程进度款第四条款工程结算第八章知识产权保护第一条款知识产权归属第二条款知识产权保护第三条款侵权行为处理第九章保密条款第一条款保密内容第二条款保密义务第三条款保密期限第十章违约责任第一条款违约行为第二条款违约责任第三条款违约赔偿第十一章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议管辖法院第三条款仲裁条款第十二章合同转让与分包第一条款合同转让第二条款合同分包第三条款分包合同签订与管理第十三章附则第一条款协议生效第二条款协议终止第三条款协议修订第十四章附件第一条款附件清单第二条款附件签订与生效第三条款附件保管与使用（合同方签字盖章区域）甲方签字：_________乙方签字：_________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：工程设计变更第一条工程设计变更的条件和程序1.1甲方因工程需要，有权对工程设计进行变更。1.2甲方应在变更前至少__天内通知乙方，并提供变更方案。1.3乙方应在收到甲方变更通知后__天内，对变更方案进行评估，并向甲方提出书面回复。1.4甲方与乙方就设计变更达成一致后，应及时修改合同相关内容，并签订书面变更协议。附加条款二：工程进度调整第二条工程进度调整的条件和程序2.1因不可抗力或其他特殊情况，导致工程进度受到影响，乙方应及时通知甲方。2.2甲方应在收到乙方通知后__天内，对工程进度进行评估，并根据实际情况提出调整方案。2.3乙方应在收到甲方调整方案后__天内，对调整方案进行评估，并向甲方提出书面回复。2.4甲方与乙方就工程进度调整达成一致后，应及时修改合同相关内容，并签订书面调整协议。附加条款三：工程材料替换第三条工程材料替换的条件和程序3.1甲方有权根据工程需要，要求乙方替换工程材料。3.2甲方应在替换前至少__天内通知乙方，并提供替换材料的相关信息。3.3乙方应在收到甲方通知后__天内，对替换材料进行评估，并向甲方提出书面回复。3.4甲方与乙方就材料替换达成一致后，应及时修改合同相关内容，并签订书面替换协议。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款四：工程质量保证第四条工程质量保证措施4.1乙方应按照合同约定的施工标准进行施工，确保工程质量。4.2乙方应对施工过程中出现的质量问题及时进行整改。4.3工程竣工后，乙方应按照合同约定的期限和方式，对工程进行质量保修。附加条款五：施工安全责任第五条施工安全责任5.1乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。5.2乙方应对施工过程中的安全事故及时进行处理。5.3乙方应按照合同约定的期限，对施工现场进行清理和整改。附加条款六：工程费用结算第六条工程费用结算6.1乙方应按照合同约定的工程总价和付款方式，向甲方提交工程进度款和工程结算款。6.2乙方应按照合同约定的期限，向甲方提供完整的工程决算资料。6.3甲方应在收到乙方提交的工程进度款和工程结算款后，按照约定时间进行审核和支付。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款七：第三方中介服务第七条第三方中介服务7.1甲方和乙方同意，由第三方中介机构负责协调、监督和管理工作。7.2甲方和乙方应按照合同约定的时间和方式，向第三方中介机构支付服务费用。7.3第三方中介机构应按照合同约定的职责和权限，公正、客观地进行协调、监督和管理。7.4甲方和乙方应积极配合第三方中介机构的工作，如实提供相关信息和资料。附加条款八：争议解决方式第八条争议解决方式8.1甲方、乙方和第三方中介机构在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如果协商不成，任何一方均有权向合同约定的争议管辖法院提起诉讼。8.3在诉讼过程中，甲方、乙方和第三方中介机构应继续履行合同约定的义务。附加条款九：合同的转让和分包第九条合同的转让和分包9.1甲方和乙方同意，未经对方书面同意，不得将合同转让给第三方。9.2乙方应按照合同约定的工程内容和规模，自行完成施工。未经甲方书面同意，乙方不得将合同项下的任何工作分包给第三方。9.3如果乙方确需分包部分工作，应向甲方提交分包方案，并经甲方书面同意后方可进行分包。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规格书2.工程材料清单和样品3.施工进度计划和时间表4.施工安全措施和应急预案5.知识产权权利证明文件6.分包合同和相关协议7.工程质量保修书8.支付凭证和财务报表9.争议解决的仲裁协议或法院判决书10.其他双方约定的相关文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付预付款或进度款2.甲方未按约定提供施工场地或施工条件3.乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求4.乙方未按约定使用指定材料或使用不合格材料5.乙方未按约定进行安全防护或发生安全事故6.乙方未按约定保护甲方知识产权或侵犯第三方知识产权7.乙方未按约定进行分包或分包未经甲方同意8.第三方中介机构未按约定履行职责或出现失误9.任何一方未按约定履行合同义务或违反合同条款三、法律名词及解释：1.合同：指本合同及所有附件和补充协议的总称。2.甲方：指合同一方，负责提供工程场地、资金和指定材料等。3.乙方：指合同另一方，负责施工、安装、调试和保修等。4.第三方中介：指合同中约定的协调、监督和管理的机构。5.违约：指未按合同约定履行义务或违反合同条款的行为。6.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。7.质量保修：指乙方对工程质量问题进行修复或更换的义务。8.争议解决：指解决合同履行过程中发生的争议的方法和程序。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工程进度计划，必要时签订书面进度调整协议。2.材料质量问题：及时更换不合格材料，并对已使用材料造成的损失进行赔偿。3.安全事故发生：立即启动应急预案，及时报告并处理，避免扩大损失。4.知识产权侵权：立即停止侵权行为，采取措施消除影响，并承担相应法律责任。5.分包未经同意：终止分包合同，恢复施工，并向甲方承担违约责任。6.第三方中介失误：要求第三方中介机构及时纠正错误，并承担相应责任。7.合同纠纷：通过友好协商解决，协商不成时向约定的争议管辖法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类车