集中式光伏施工合同范本_第1页
集中式光伏施工合同范本_第2页
集中式光伏施工合同范本_第3页
集中式光伏施工合同范本_第4页
集中式光伏施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

集中式光伏施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

名称:光伏科技有限公司(以下简称“甲方”)

地址:中华人民共和国某省某市某区科技园甲路1号

法定代表人:张三

联系方式:依照我国法律规定,甲方的联系方式由甲方法定代表人或授权代表提供,具体联系方式如下:

电子邮箱:[按照实际填写]

联系电话:[按照实际填写]

传真:[按照实际填写]

乙方(卖方/承租方/服务提供方):

名称:某新能源工程有限责任公司(以下简称“乙方”)

地址:中华人民共和国某省某市某区乙路88号

法定代表人:李四

联系方式:依照我国法律规定,乙方的联系方式由乙方法定代表人或授权代表提供,具体联系方式如下:

电子邮箱:[按照实际填写]

联系电话:[按照实际填写]

传真:[按照实际填写]

合同简介:

甲方是一家专业从事光伏科技研发、光伏产品生产及光伏电站建设的企业,为响应国家新能源发展战略,甲方拟在某地区投资建设集中式光伏电站。乙方作为一家具备丰富新能源工程经验,特别是在集中式光伏电站施工领域具有较高专业水平和良好口碑的服务提供商,甲方决定与乙方进行合作。

双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方集中式光伏电站的施工事项达成一致,特签订本合同,以明确双方的权利、义务及责任。

本合同的签订,旨在确保集中式光伏电站项目的顺利实施,充分发挥双方在各自领域的优势,共同为我国新能源事业的发展贡献力量。双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利与义务,确保项目按期完成,达到预期效果。

本合同内容包括但不限于当事人信息、定义、双方权利与义务、价格与支付条件、履行期限、违约责任、不可抗力、争议解决、其他条款、附则、签署等部分,双方应认真阅读并充分理解本合同各条款的含义,共同遵守。如有未尽事宜,双方可另行协商补充。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是甲乙双方共同合作,在甲方指定的地点建设集中式光伏电站。具体内容包括但不限于:乙方负责光伏电站的设计、采购、施工、调试、验收及售后服务等全过程,确保光伏电站按期投入使用,满足甲方对电站性能和质量的预期要求。

第二条定义

1.集中式光伏电站:指在甲方指定的地点,由乙方负责建设的光伏发电系统,包括光伏组件、支架、逆变器、电气设备、监控设备等。

2.项目施工期:指甲方根据本合同约定,要求乙方完成光伏电站施工的时间期限。

3.电站性能指标:指乙方施工的光伏电站应达到的技术参数,包括发电效率、系统稳定性等。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权利和义务

1.权利:

(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、技术标准完成光伏电站的施工。

(2)甲方有权对乙方施工过程进行监督、检查,并提出合理建议。

(3)甲方有权获得乙方提供的技术培训、操作手册等资料。

(4)甲方有权在合同约定范围内使用光伏电站。

2.义务:

(1)甲方应提供光伏电站建设的场地,并确保场地符合施工要求。

(2)甲方应协助乙方办理施工所需的各项审批手续,并承担相关费用。

(3)甲方应按照合同约定向乙方支付合同款项。

(4)甲方应保护乙方施工过程中的知识产权和商业秘密。

二、乙方的权利和义务

1.权利:

(1)乙方有权按照合同约定获得甲方支付的合同款项。

(2)乙方有权要求甲方提供符合施工要求的场地和协助办理相关审批手续。

(3)乙方有权对甲方在使用光伏电站过程中出现的问题提供技术支持和解决方案。

2.义务:

(1)乙方负责光伏电站的设计、采购、施工、调试、验收及售后服务等工作,确保光伏电站达到约定的性能指标。

(2)乙方应按照合同约定的项目施工期完成光伏电站的施工。

(3)乙方应确保施工过程中的安全、环保等要求,遵守国家相关法律法规。

(4)乙方应对甲方在使用光伏电站过程中出现的技术问题提供及时、有效的解决方案。

(5)乙方应向甲方提供光伏电站的操作和维护培训,确保甲方能够正确、安全地使用电站。

第四条价格与支付条件

1.价格条款:双方经协商一致,确定本合同总价为人民币【按照实际填写】元整(大写:【按照实际填写】元整)。该价格包括但不限于乙方施工过程中的人工费、材料费、设备费、运输费、安装费、调试费等。

2.支付方式:甲方采用银行转账方式向乙方支付合同款项。

3.支付时间:

(1)合同签订后【按照实际填写】日内,甲方向乙方支付合同总价的【按照实际填写】%作为预付款。

(2)光伏电站施工进度达到【按照实际填写】%时,甲方向乙方支付合同总价的【按照实际填写】%。

(3)光伏电站竣工验收合格后【按照实际填写】日内,甲方向乙方支付合同总价的【按照实际填写】%。

(4)剩余合同总价款的【按照实际填写】%作为质保金,待光伏电站运行满【按照实际填写】个月后支付。

第五条履行期限

1.本合同自双方签署之日起生效,有效期为【按照实际填写】年。

2.关键时间节点:

(1)合同签订后【按照实际填写】日内,乙方完成光伏电站设计。

(2)合同签订后【按照实际填写】日内,乙方完成施工材料、设备的采购。

(3)合同签订后【按照实际填写】日内,乙方开始施工。

(4)光伏电站施工进度达到【按照实际填写】%时,进行中期验收。

(5)光伏电站竣工验收合格后【按照实际填写】日内,完成合同款项的支付。

第六条违约责任

1.甲方违约情形及后果:

(1)甲方未按约定时间、金额支付合同款项,应向乙方支付逾期付款金额的【按照实际填写】%作为违约金。

(2)甲方未履行协助乙方办理施工审批手续的义务,导致施工进度延误,应承担相应的违约责任。

(3)甲方违反合同约定,侵犯乙方知识产权和商业秘密,应承担相应的法律责任。

2.乙方违约情形及后果:

(1)乙方未按约定时间、质量、技术标准完成光伏电站施工,应向甲方支付逾期完工违约金,违约金金额为合同总价的【按照实际填写】%。

(2)乙方施工过程中发生重大安全、环保事故,应承担相应的法律责任。

(3)乙方未履行合同约定的售后服务,导致甲方损失,应承担相应的赔偿责任。

双方应严格遵守本合同的约定,如发生违约行为,应依法承担相应的违约责任。违约方应向守约方支付违约金并赔偿因其违约行为给对方造成的损失。守约方有权选择要求违约方支付违约金或赔偿损失。违约金不足以弥补损失的,守约方有权要求违约方赔偿损失。

第七条不可抗力

1.不可抗力:指在合同履行过程中,由于不能预见、不能避免并不能克服的客观情况所导致的违约行为。包括但不限于自然灾害(如地震、洪水、台风等)、社会事件(如战争、动乱、政府行为等)。

2.责任免除条件:

(1)发生不可抗力事件后,受影响的一方应立即通知对方,并在合理时间内提供相关证明材料。

(2)受不可抗力影响的一方在履行合同过程中出现迟延、部分或全部不能履行合同义务的,可根据不可抗力对合同履行的影响程度,部分或全部免除责任。

(3)双方应积极采取措施,减少不可抗力事件造成的损失。在不可抗力事件消除后,双方应继续履行合同。

(4)若不可抗力事件持续发生,导致合同无法继续履行,双方均有权终止合同,并按合同终止条款处理相关事宜。

第八条争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成,双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。

3.若调解不成,双方同意将争议提交【按照实际填写】仲裁委员会进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

4.若双方未选择仲裁,任何一方均有权将争议提交合同签订地人民法院诉讼解决。

5.争议解决期间,除争议事项外,双方应继续履行合同其他条款。

6.争议解决过程中产生的律师费、仲裁费、诉讼费等费用,由败诉方承担。如双方部分胜诉,上述费用按责任比例承担。

第九条其他条款

1.通知方式:双方根据本合同履行需要发出的通知、文件等,应以书面形式送达对方指定的地址。如采用电子邮件、传真等方式送达,需确认对方已收到。

2.合同变更:双方同意,对本合同的任何修改、补充均应以书面形式作出,并经双方签字盖章确认。修改、补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.终止条件:在以下情况下,一方有权书面通知对方终止本合同:

(1)对方严重违反本合同约定,导致合同无法继续履行。

(2)不可抗力事件持续发生,使合同无法继续履行。

(3)双方协商一致终止本合同。

4.合同终止后,双方应按照合同终止条款处理相关事宜,包括但不限于合同款项结算、已履行部分的权利义务处理等。

第十条附则

1.本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论