建设工程施工合同三篇

建设工程施工合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于业主拟进行建设工程，乙方具备相关施工资质和经验，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就建设工程施工事项达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程预算：____________________二、合同价格及支付方式2.1双方确认，本合同约定的工程总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2业主应在合同签订后的7个工作日内，向承包商支付合同总价款的30%作为预付款。2.3剩余的70%合同总价款，按照工程进度分阶段支付。具体支付时间及金额如下：（1）工程进度达到20%时，支付合同总价款的20%；（2）工程进度达到40%时，支付合同总价款的20%；（3）工程进度达到60%时，支付合同总价款的20%；（4）工程进度达到80%时，支付合同总价款的10%；（5）工程验收合格并交付使用后7个工作日内，支付剩余的10%。2.4业主支付款项时，应等额的正式发票。三、施工期限3.1双方确认，本工程的施工期限为____个月，自开工之日起计算。3.2承包商如因客观原因导致工程延期，应提前向业主提出书面申请，并征得业主同意。延期天数不超过____天，免收延期费用。如延期超过____天，超出部分按每天____元收取延期费用。3.3承包商如未按约定工期完成工程，应按逾期工程金额的____%支付逾期违约金。四、工程质量4.1承包商应按照约定的工程内容和质量标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。4.2工程验收不合格的，承包商应按照业主的要求进行整改，直至达到约定质量标准。4.3工程验收合格后，承包商应承担一定的保修责任，保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限为____年。五、安全生产5.1承包商应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工过程中的安全生产。5.2承包商应建立健全安全生产责任制度，配备充足的安全生产管理人员和必要的安全生产设施、设备。5.3工程安全事故的处理：如施工过程中发生安全事故，承包商应立即报告业主，并按照有关规定及时处理。六、保密条款6.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。6.2保密期限自合同签订之日起计算，至合同解除或终止之日起____年。七、违约责任7.1双方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。7.2承包商如未按约定工期完成工程，应支付逾期违约金。7.3工程质量不符合约定，承包商应承担整改和赔偿责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格并交付使用后____日内终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日（注：以上合同，具体条款请根据实际情况和法律法规进行调整和完善。）《合同篇二》一、服务内容、数量与质量1.1服务内容：乙方应根据甲方的要求，包括但不限于设计、施工、设备安装、调试、培训等服务。1.2服务数量：按照双方约定的工程内容和规模进行。1.3服务质量：乙方应确保的服务质量符合国家相关法律法规、行业标准及甲方的要求。二、费用与支付2.1双方确认，本合同约定的工程总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2支付方式：按照本合同约定的付款条款进行支付。三、交付及验收3.1交付时间：乙方应按照双方约定的时间完成工程，并交付给甲方。3.2验收标准：工程验收应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方的要求。四、知识产权4.1乙方保证，其的服务不侵犯任何第三方的知识产权。4.2工程成果的知识产权归属：双方另有约定的除外，工程成果的知识产权归甲方所有。五、违约责任5.1乙方如未按约定完成工程，应支付逾期违约金。5.2乙方如的服务质量不符合约定，应承担整改和赔偿责任。六、合同变更与解除6.1双方同意，合同的变更或解除应书面协商一致。6.2合同变更或解除后，乙方应按照双方约定处理未完成的服务。七、双方权利与义务7.1甲方的权利与义务：（1）工程相关的资料、场地、设备等；（2）按照约定的时间支付工程款项；（3）对乙方的工程成果进行验收；（4）按照合同约定使用工程成果。7.2乙方的权利与义务：（1）按照约定服务，确保工程质量；（2）遵守国家相关法律法规，确保施工安全；（3）对甲方的资料、场地、设备等进行合理使用；（4）按照约定时间完成工程，并交付给甲方。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。9.2保密期限自合同签订之日起计算，至合同解除或终止之日起____年。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格并交付使用后____日内终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日（注：以上合同，具体条款请根据实际情况和法律法规进行调整和完善。）《合同篇三》《合同篇三》一、服务范围与具体内容1.1乙方应包括但不限于设计、施工、设备安装、调试、培训等服务，以满足甲方的需求。1.2乙方应根据甲方的要求，完成工程的设计和施工，确保工程质量符合相关标准。二、合同价格与支付方式2.1双方确认，本合同约定的工程总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付合同款项。三、工程进度与交付3.1乙方应按照双方约定的时间表完成工程，并交付给甲方。3.2工程交付后，甲方应进行验收，确保工程符合约定的质量和标准。四、知识产权保护4.1乙方保证其的设计和施工等服务不侵犯任何第三方的知识产权。4.2工程成果的知识产权归属：双方另有约定的除外，工程成果的知识产权归甲方所有。五、合同的变更与解除5.1双方同意，合同的变更或解除应书面协商一致。5.2合同变更或解除后，乙方应按照双方约定处理未完成的服务。六、违约责任与赔偿6.1乙方如未按约定完成工程，应支付逾期违约金。6.2乙方如的服务质量不符合约定，应承担整改和赔偿责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、保密条款8.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。8.2保密期限自合同签订之日起计算，至合同解除或终止之日起____年。九、权利与义务9.1甲方的权利与义务：（1）工程相关的资料、场地、设备等；（2）按照约定的时间支付工程款项；（3）对乙方的工程成果进行验收；（4）按照合同约定使用工程成果。9.2乙方的权利与义务：（1）按照约定服务，确保工程质量；（2）遵守国家相关法律法规，确保施工安全；（3）对甲方的资料、场地、设备等进行合理使用；（4）按照约定时间完成工程，并交付给甲方。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格并交付使用后____日内终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日（注：以上合同，具体条款请根据实际情况和法律法规进行调整和完善