城市绿化带装修发包合同_第1页
城市绿化带装修发包合同_第2页
城市绿化带装修发包合同_第3页
城市绿化带装修发包合同_第4页
城市绿化带装修发包合同_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

城市绿化带装修发包合同合同目录第一章总则1.1合同双方的定义与资质1.2合同的目的与范围1.3合同的有效期限1.4法律的适用与解释第二章绿化带装修项目描述2.1项目地点与面积2.2绿化带装修的设计标准与要求2.3项目的主要工程内容2.4项目的完成标准和验收标准第三章发包人的义务与责任3.1发包人的义务3.2发包人提供的条件与支持3.3发包人对工程进度和质量的监督3.4发包人的违约责任第四章承包人的义务与责任4.1承包人的义务4.2承包人的资质与条件4.3承包人工程质量与安全责任4.4承包人的违约责任第五章工程进度与工期5.1工程整体进度计划5.2关键节点与工期要求5.3工程延期的处理5.4工期延误的违约责任第六章工程质量与标准6.1工程质量标准6.2质量检验与验收程序6.3质量问题的处理6.4质量违约的责任第七章工程费用与支付7.1工程总价与预算7.2工程款的支付方式与时间7.3工程变更与调整的费用7.4违约金与赔偿的支付第八章合同的变更与解除8.1合同变更的条件与程序8.2合同解除的条件与程序8.3合同变更与解除的法律后果8.4合同变更与解除的违约责任第九章争议解决9.1争议解决的方式9.2仲裁条款9.3诉讼管辖法院9.4保密条款第十章合同的生效与终止10.1合同的生效条件10.2合同的终止条件10.3合同终止后的义务与责任10.4合同终止的违约责任第十一章合同的继承与转让11.1合同继承的条件与程序11.2合同转让的条件与程序11.3继承与转让的违约责任11.4继承与转让的费用与分配第十二章合同信息与保密12.1合同信息的范围与保护12.2保密信息的获取与使用12.3保密协议的违约责任12.4保密期限与解除第十三章合同的监督与检查13.1监督与检查的权利与义务13.2监督与检查的程序与标准13.3监督与检查的记录与报告13.4监督与检查的违约责任第十四章附则14.1合同的解释与适用14.2合同的附件与补充协议14.3合同的修订与更新14.4合同的最终条款合同编号:_________第一章总则1.1合同双方的定义与资质1.2合同的目的与范围本合同旨在明确甲乙双方在城市绿化带装修项目中的权利、义务和责任,确保项目按期、优质完成。1.3合同的有效期限本合同自签字盖章之日起生效,有效期为____年,自工程验收合格之日起终止。1.4法律的适用与解释本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第二章绿化带装修项目描述2.1项目地点与面积项目地点:_________项目面积:_________2.2绿化带装修的设计标准与要求乙方应按照甲方提供的设计方案进行施工,确保绿化带装修效果符合设计要求。2.3项目的主要工程内容主要包括:_________2.4项目的完成标准和验收标准第三章发包人的义务与责任3.1发包人的义务甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件等,确保项目顺利实施。3.2发包人提供的条件与支持3.3发包人对工程进度和质量的监督甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督,并提出合理化建议。3.4发包人的违约责任甲方如未按照合同约定履行义务,应承担相应的违约责任。第四章承包人的义务与责任4.1承包人的义务乙方应按照合同约定进行施工,确保项目按期、优质完成。4.2承包人的资质与条件4.3承包人工程质量与安全责任乙方应确保工程质量符合合同约定,严格遵守施工安全规范。4.4承包人的违约责任乙方如未按照合同约定履行义务,应承担相应的违约责任。第五章工程进度与工期5.1工程整体进度计划乙方应按照甲方要求制定工程进度计划,并报甲方批准。5.2关键节点与工期要求5.3工程延期的处理如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应责任。5.4工期延误的违约责任乙方如未按照合同约定完成工程,应承担相应的违约责任。第六章工程质量与标准6.1工程质量标准乙方应按照合同约定和国家标准进行施工,确保工程质量。6.2质量检验与验收程序乙方应按照甲方要求进行质量检验和验收。6.3质量问题的处理如出现质量问题,乙方应负责及时整改。6.4质量违约的责任乙方如未按照合同约定保证工程质量,应承担相应的违约责任。第八章合同的变更与解除8.1合同变更的条件与程序在合同履行过程中,如需变更合同内容,甲乙双方应协商一致,并签订书面变更协议。8.2合同解除的条件与程序在合同履行过程中,如出现合同解除的情形,甲乙双方应协商一致,并签订书面解除协议。8.3合同变更与解除的法律后果合同变更与解除不影响甲乙双方各自承担的违约责任。8.4合同变更与解除的违约责任如甲乙双方未按照合同约定进行变更或解除,应承担相应的违约责任。第九章争议解决9.1争议解决的方式甲乙双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2仲裁条款双方同意提交_________仲裁委员会进行仲裁。9.3诉讼管辖法院如双方约定仲裁无效或仲裁裁决未被履行,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.4保密条款甲乙双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密,未经对方同意不得泄露给第三方。第十章合同的生效与终止10.1合同的生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。10.2合同的终止条件本合同在工程验收合格之日起终止。10.3合同终止后的义务与责任合同终止后,乙方向甲方提供必要的资料和文件,并按照甲方要求进行工程保修。10.4合同终止的违约责任如乙方未按照合同约定终止合同,应承担相应的违约责任。第十一章合同的继承与转让11.1合同继承的条件与程序本合同在甲方发生继承时,自动由继承人继承合同权利和义务。11.2合同转让的条件与程序本合同在甲方同意的情况下,可以转让给第三方。11.3继承与转让的违约责任继承与转让不影响甲乙双方各自承担的违约责任。11.4继承与转让的费用与分配继承与转让的费用由甲乙双方协商确定。第十二章合同信息与保密12.1合同信息的范围与保护甲乙双方在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息,应予以保密。12.2保密信息的获取与使用甲乙双方应按照合同约定获取和使用保密信息。12.3保密协议的违约责任如甲乙双方未按照合同约定保密,应承担相应的违约责任。12.4保密期限与解除保密期限自合同终止之日起计算,为期____年。第十三章合同的监督与检查13.1监督与检查的权利与义务甲方有权对乙方的施工进度、质量等方面进行监督与检查。13.2监督与检查的程序与标准乙方应按照甲方要求接受监督与检查。13.3监督与检查的记录与报告乙方应按照甲方要求提交监督与检查的记录和报告。13.4监督与检查的违约责任如乙方未按照合同约定接受监督与检查,应承担相应的违约责任。第十四章附则14.1合同的解释与适用本合同的解释与适用均适用中华人民共和国法律。14.2合同的附件与补充协议本合同的附件和补充协议均为合同的有效组成部分。14.3合同修订与更新本合同如有修订或更新,甲乙双方应签订书面修订协议。14.4合同的最终条款本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同编号:_________甲方(签字):_________乙方(签字):_________签订日期:_________多方为主导时的,附件条款及说明附加条款一:甲方为主导时的特殊约定1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料供应商。乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的产品,并按照甲方的要求进行施工。1.2甲方监督工程进度甲方有权对乙方的施工进度进行监督。乙方应定期向甲方报告工程进度,并按照甲方的要求及时调整施工计划。1.3甲方对工程质量的审查甲方有权对乙方的施工质量进行审查。乙方应接受甲方的审查,并提供相关资料和文件。1.4甲方对工程设计的修改甲方有权对乙方提供的工程设计进行修改。乙方应根据甲方的修改要求进行调整,并承担由此产生的费用。附加条款二:乙方为主导时的特殊约定2.1乙方自主选择材料供应商乙方有权自主选择工程所需材料供应商,但需保证供应商提供的产品符合合同约定的质量标准。2.2乙方负责工程进度管理乙方应负责工程进度的管理,并按照合同约定的工期完成工程。2.3乙方保证工程质量乙方应对工程的质量和安全负责,并按照合同约定的标准进行施工。2.4乙方提供工程设计乙方应提供符合合同约定的工程设计,并按照甲方的要求进行修改。附加条款三:第三方中介参与时的特殊约定3.1第三方中介的职责第三方中介应负责协调甲乙双方的关系,并协助双方履行合同义务。3.2第三方中介的报酬第三方中介的报酬由甲乙双方协商确定,并应在合同中明确。3.3第三方中介的保密义务第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲乙双方的商业秘密和机密信息予以保密,未经甲乙双方同意不得泄露给第三方。3.4第三方中介的违约责任如第三方中介未按照合同约定履行义务,应承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程设计图纸与施工方案2.材料供应商名单及产品规格说明书3.工程进度计划与施工时间表4.工程质量标准与验收规范5.合同履行过程中产生的所有往来函件与沟通记录6.工程变更与调整的书面协议7.保密协议8.第三方中介的服务协议9.所有附件均为合同的有效组成部分,甲乙双方应严格按照附件的约定履行合同义务。二、违约行为及认定:1.甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件等,导致工程无法正常进行。2.甲方未按照合同约定支付工程款,导致工程进度受到影响。3.甲方未按照合同约定进行工程监督与检查,导致工程质量问题。4.乙方未按照合同约定进行施工,导致工程进度延误或工程质量不符合标准。5.乙方未按照合同约定使用甲方指定的材料供应商产品,导致工程质量问题。6.第三方中介未按照合同约定履行协调、协助义务,导致甲乙双方产生纠纷。7.任何一方未按照合同约定保密,泄露对方商业秘密和机密信息。三、法律名词及解释:1.合同履行:合同双方按照约定履行各自的权利和义务。3.工程验收:甲方对乙方完成的工程进行检验,以确认工程是否达到合同约定的质量标准。4.工程保修:乙方在合同约定的保修期内对工程进行维护和修复。5.保密协议:双方约定对合同履行过程中获得的商业秘密和机密信息予以保密。6.第三方中介:协助甲乙双方履行合同义务,协调双方关系的中立机构。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:甲方应与乙方协商,制定合理的调整方案,并根据实际情况调整工程进度计划。2.工程质量问题:甲方有权要求乙方及时整改,必要时可聘请第三方专业机构进行质量评估。3.材料供应问题:甲方应与乙方协商,及时解决材料供应不足或质量问题。4.合同变更:双方应签订

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论