家具生产车间装修方案

家具生产车间装修方案合同目录第一章总则1.1合同签订主体1.2合同目的1.3合同适用范围1.4合同生效条件第二章装修方案内容2.1设计风格2.2设计面积2.3设计布局2.4设计材料2.5设计费用第三章施工单位及施工人员3.1施工单位资质3.2施工人员配备3.3施工进度安排3.4施工质量保障3.5施工安全责任第四章装修材料供应4.1材料质量要求4.2材料供应时间4.3材料供应数量4.4材料价格及支付方式4.5材料验收程序第五章设备采购与安装5.1设备采购要求5.2设备安装标准5.3设备验收程序5.4设备售后服务第六章合同价款及支付方式6.1合同总价款6.2支付方式及时间6.3进度款支付比例6.4尾款支付条件6.5违约金计算方式第七章合同履行期限7.1装修施工期限7.2材料供应期限7.3设备安装期限第八章合同的变更和解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更和解除合同的程序第九章违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担方式9.3违约金计算方式第十章争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁机构10.3诉讼管辖法院第十一章合同的生效、终止和解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二章保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三章其他约定13.1合同附件13.2补充协议13.3合同修改权第十四章合同的签署14.1签署主体14.2签署日期14.3签字盖章14.4合同正本与副本合同编号_________第一章总则第一条款合同签订主体第二条款合同目的第三条款合同适用范围第四条款合同生效条件第二章装修方案内容第一条款设计风格第二条款设计面积第三条款设计布局第四条款设计材料第五条款设计费用第三章施工单位及施工人员第一条款施工单位资质第二条款施工人员配备第三条款施工进度安排第四条款施工质量保障第五条款施工安全责任第四章装修材料供应第一条款材料质量要求第二条款材料供应时间第三条款材料供应数量第四条款材料价格及支付方式第五条款材料验收程序第五章设备采购与安装第一条款设备采购要求第二条款设备安装标准第三条款设备验收程序第四条款设备售后服务第六章合同价款及支付方式第一条款合同总价款第二条款支付方式及时间第三条款进度款支付比例第四条款尾款支付条件第五条款违约金计算方式第七章合同履行期限第一条款装修施工期限第二条款材料供应期限第三条款设备安装期限第八章合同的变更和解除第一条款合同变更条件第二条款合同解除条件第三条款变更和解除合同的程序第九章违约责任第一条款违约行为第二条款违约责任承担方式第三条款违约金计算方式第十章争议解决第一条款争议解决方式第二条款仲裁机构第三条款诉讼管辖法院第十一章合同的生效、终止和解除第一条款合同生效条件第二条款合同终止条件第三条款合同解除条件第十二章保密条款第一条款保密内容第二条款保密期限第三条款违约责任第十三章其他约定第一条款合同附件第二条款补充协议第三条款合同修改权第十四章合同的签署第一条款签署主体第二条款签署日期第三条款签字盖章第四条款合同正本与副本签字部分：甲方（盖章）：乙方（盖章）：多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：设计变更管理附加条款二：工期延误赔偿条款内容：如乙方因自身原因导致施工进度延误，需向甲方支付违约金。违约金计算方式为：延误天数×每日违约金比例（‰）×合同总价。附加条款三：质量保证条款内容：乙方应对施工质量承担责任。自验收合格之日起，质保期为两年。质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后7个工作日内予以修复，否则甲方有权扣除相应违约金。附加条款四：材料品牌及供应商条款内容：乙方应按照甲方要求采购指定品牌或等级的材料。如乙方未能按照要求采购，甲方有权要求乙方更换或退款，并按合同约定扣除相应违约金。附加条款五：甲方代表条款内容：甲方指派的代表有权对施工现场进行监督和检查，乙方应予以配合。甲方代表在施工现场的意见视为甲方意愿，乙方应遵循。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：技术支持与培训条款内容：乙方应在合同执行过程中为甲方提供必要的技术支持与培训。培训内容包括但不限于设备操作、维护及常见问题解决。附加条款二：售后服务条款内容：质保期内，乙方负责提供设备故障的排查与维修服务。如甲方设备出现故障，乙方应在接到甲方通知后48小时内作出响应，并尽快安排维修。附加条款三：知识产权保护条款内容：乙方承诺施工过程中使用的技术、设计等成果均不侵犯第三方的知识产权。如发生侵权行为，乙方应承担全部责任。附加条款四：安全生产条款内容：乙方应严格按照国家安全生产法律法规及甲方安全生产要求进行施工。如乙方发生安全事故，乙方应承担全部责任。附加条款五：费用结算条款内容：乙方应按合同约定的付款节点向甲方提交费用结算申请。甲方应在收到结算申请后15日内完成审批，并按约定支付款项。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款一：中介服务费用条款内容：如合同执行过程中涉及第三方中介，中介费用由甲方承担。甲方应在合同签订后3个工作日内支付中介费用。附加条款二：中介责任条款内容：第三方中介应对其提供的信息及服务承担责任。如因中介原因导致合同履行出现问题，甲方有权要求中介承担相应责任。附加条款三：中介变更条款内容：如甲方要求更换中介，乙方应予以配合。更换中介后的中介费用由甲方承担。附加条款四：保密协议条款内容：甲方、乙方及第三方中介均有义务对合同执行过程中的商业秘密予以保密。违反保密义务的一方应承担违约责任。附加条款五：争议解决条款内容：如甲方、乙方及第三方中介在合同执行过程中发生争议，应通过友好协商解决。协商无果的，可提交合同约定的仲裁机构或诉讼管辖法院处理。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计方案图纸2.施工进度计划3.材料供应清单4.设备采购合同5.施工人员名单6.安全生产措施方案7.质量保证协议8.保密协议9.培训及售后服务协议10.知识产权声明11.争议解决协议12.中介服务协议二、违约行为及认定：1.甲方违反合同规定，导致设计变更或工期延误。2.乙方未按照合同要求采购材料或设备，导致质量问题或侵权行为。3.乙方未按照约定的进度完成施工，构成工期延误。4.乙方未提供约定的技术支持、培训或售后服务。5.乙方未履行保密义务，泄露甲方商业秘密。6.第三方中介未提供准确信息或服务，导致合同履行出现问题。三、法律名词及解释：1.合同：指本合同文档，包括但不限于及所有附件。2.甲方：指合同一方，具备家具生产车间的装修需求。3.乙方：指合同另一方，负责家具生产车间装修工程的实施。4.第三方中介：指在合同执行过程中提供服务的第三方机构。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.质保期：指合同约定的乙方对施工质量承担责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.设计变更：及时沟通，书面确认变更内容，并根据变更部分重新计算费用。2.工期延误：双方协商确定延误天数，按日计算违约金。3.质量问题：乙方负责修复或更换，质保期内免费提供服务。4.材料供应问题：乙方应及时沟通，寻找替代供应商，确保施工进度。5.知识产权侵权：立即停止侵权行为，乙方承担侵权责任。6.安全事故：乙方应立即报告，采取措施