开发商签订改造合同范本_第1页
开发商签订改造合同范本_第2页
开发商签订改造合同范本_第3页
开发商签订改造合同范本_第4页
开发商签订改造合同范本_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

开发商签订改造合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

名称:XX房地产开发有限公司

地址:XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人:张三

联系方式:XX市XX区XX路XX号,邮编:XXXXXX

2.合同简介:

背景及前提条件:

甲方作为专业的房地产开发公司,拥有位于XX省XX市XX区的一块土地,该土地现状为旧工业厂房,占地面积XXXX平方米。甲方有意对该土地进行改造,旨在提升土地价值,满足市场需求,促进地区经济发展。为实现该目标,甲方拟将该土地上的旧工业厂房拆除,并重新开发建设为集商业、办公、住宅为一体的综合性项目。

乙方作为具备丰富经验的房地产改造服务提供商,拥有专业的团队和良好的市场信誉。乙方同意接受甲方的委托,负责对该项目进行规划、设计、拆除、建设等全方位的改造服务。

鉴于双方在业务领域的互补性及共同发展意愿,经友好协商,双方达成如下合同:

一、定义

1.1本合同所述“项目”指甲方拥有的位于XX省XX市XX区的旧工业厂房改造项目。

1.2本合同所述“改造服务”指乙方根据甲方的需求,为项目提供规划、设计、拆除、建设等服务。

二、双方权利与义务

(以下内容将在后续章节详细阐述)

三、价格与支付条件

(以下内容将在后续章节详细阐述)

四、履行期限

(以下内容将在后续章节详细阐述)

五、违约责任

(以下内容将在后续章节详细阐述)

六、不可抗力

(以下内容将在后续章节详细阐述)

七、争议解决

(以下内容将在后续章节详细阐述)

八、其他条款

(以下内容将在后续章节详细阐述)

九、附则

(以下内容将在后续章节详细阐述)

十、签署

(以下内容将在后续章节详细阐述)

本合同自双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

特此说明,双方对本合同内容均已充分了解并同意遵守。

甲方(买方/出租方/委托方):XX房地产开发有限公司

乙方(卖方/承租方/服务提供方):XX房地产改造有限公司

签订日期:____年____月____日

(注:本合同范本仅供参考,具体内容需根据双方实际情况进行调整。)

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于甲方委托乙方对位于XX省XX市XX区的旧工业厂房进行改造,具体内容包括但不限于项目的规划、设计、拆除、建设等全方位服务。改造范围包括现有厂房的拆除、基础设施的更新与建设、商业办公住宅综合体的设计及施工,以确保项目达到甲方预期的开发目标和市场定位。

第二条定义

2.1“项目用地”指甲方拥有的位于XX省XX市XX区的旧工业厂房所在地。

2.2“改造工程”指甲方委托乙方进行的包括规划、设计、拆除、建设等在内的全部工程。

2.3“工程进度”指乙方按照合同约定的时间节点完成各项工程内容的情况。

2.4“工程质量”指改造工程达到的国家及地方相关建设标准和甲方要求的质量标准。

第三条双方权利与义务

3.1甲方的权力和义务

(1)甲方有权对乙方的改造方案、工程进度、工程质量进行监督和检查。

(2)甲方应及时向乙方提供项目所需的全部资料,包括但不限于土地使用权证、规划许可证等相关手续。

(3)甲方应按照合同约定支付乙方改造费用。

(4)甲方应确保乙方在改造过程中不受第三方干扰,保障工程顺利进行。

3.2乙方的权力和义务

(1)乙方有权按照合同约定收取甲方支付的改造费用。

(2)乙方负责制定项目改造方案,并根据甲方要求进行调整。

(3)乙方应严格按照合同约定的时间节点完成工程进度,确保改造工程按期交付。

(4)乙方应确保改造工程的质量,达到国家及地方相关建设标准和甲方要求的质量标准。

(5)乙方负责处理改造过程中产生的废弃物及污染物,确保符合环保要求。

(6)乙方在合同履行过程中,如需变更改造方案,应提前与甲方协商,并取得甲方书面同意。

第四条价格与支付条件

4.1本合同项下的改造服务费用总计为人民币XX万元(大写:XX万元整),该费用包括但不限于规划、设计、拆除、建设等乙方提供的全部服务。

4.2甲方应按照以下支付条件向乙方支付费用:

(1)合同签订后7个工作日内,甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款;

(2)改造工程进度达到50%时,甲方向乙方支付合同总金额的40%;

(3)改造工程基本完工,甲方向乙方支付合同总金额的20%;

(4)改造工程通过验收合格后,甲方向乙方支付剩余的10%。

4.3上述支付均以银行转账方式完成,乙方在收到款项后应向甲方出具相应的正规发票。

第五条履行期限

5.1本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为XX个月。

5.2乙方应在合同生效后XX个月内完成项目改造方案的设计,并开始实施拆除和建设工作。

5.3乙方应确保在合同有效期内完成所有改造工程,并达到验收标准。

第六条违约责任

6.1甲方违约情形及后果:

(1)如甲方未按约定时间支付预付款、进度款或尾款,每逾期一日,应向乙方支付逾期付款金额0.1%的违约金;

(2)如甲方未按约定提供项目相关资料或手续,导致工程进度延误,甲方应承担由此造成的乙方损失;

(3)如甲方无故解除合同,应向乙方支付合同总金额30%的违约金。

6.2乙方违约情形及后果:

(1)如乙方未按约定时间完成改造工程,每逾期一日,应向甲方支付逾期完成部分工程金额0.1%的违约金;

(2)如乙方改造工程未达到约定的质量标准,乙方应负责无偿返工直至满足标准;

(3)如乙方在合同履行过程中发生重大安全事故,造成甲方损失,乙方应承担相应的赔偿责任;

(4)如乙方无故解除合同,应向甲方支付合同总金额30%的违约金,并返还甲方已支付的款项。

第七条不可抗力

7.1本合同所指的“不可抗力”包括但不限于自然灾害(如地震、洪水、台风等)、社会事件(如战争、罢工、暴乱等)以及政府行为(如征用、禁令等)导致的无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况。

7.2发生不可抗力事件时,受影响的一方应立即通知对方,并提供相关证明文件。在不可抗力事件影响期间,受影响方的义务和责任将相应免除,但应及时采取合理措施减轻损失。

7.3不可抗力事件结束后,受影响方应尽快恢复合同的履行,并在合理时间内向对方报告影响情况和恢复计划。如不可抗力事件导致合同无法继续履行,双方应友好协商解决后续事宜。

7.4双方因不可抗力事件导致的损失,应根据国家相关法律法规和公平原则分担责任。

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。

8.2若协商不成,双方同意将争议提交至XX市房地产纠纷调解委员会进行调解。

8.3若调解不成,双方同意将争议提交至XX仲裁委员会按照该会的仲裁规则进行仲裁。

8.4若任何一方不履行仲裁裁决,另一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.5争议解决期间,除争议事项外,双方应继续履行合同其他条款。

第九条其他条款

9.1通知与送达

双方根据本合同所需发出的全部通知、文件、资料等,应以书面形式送达对方指定的地址。如一方地址发生变化,应提前五个工作日通知对方。

9.2合同变更

本合同的任何修改、补充均须以书面形式作出,并经双方签字盖章确认。未经双方书面同意,任何一方不得单方面变更合同内容。

9.3终止条件

在以下情况下,一方有权书面通知另一方终止本合同:

(1)对方严重违反本合同条款,经催告后仍不改正;

(2)对方发生破产、清算、解散等情形;

(3)发生不可抗力事件,导致合同无法履行。

9.4合同的终止不影响双方在终止前的权利和义务,也不影响双方依法应承担的责任。

第十条附则

10.1本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.2本合同附件包括但不限于:

(1)项目改造方案;

(2)工程进度计划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论