2024年欣乐城C区建设工程施工合同

2024年欣乐城C区建设工程施工合同合同编号：____________甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______一、工程概况1.工程名称：2024年欣乐城C区建设工程2.工程地点：_______3.工程规模：_______4.工程内容：_______5.工程施工范围：详见施工图纸及工程量清单。二、合同工期1.本工程合同工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。2.如遇不可抗力因素导致工期延误，甲乙双方应协商解决，必要时可按照相关法律法规办理工期顺延手续。三、合同价款1.本工程合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.乙方应根据施工图纸、工程量清单及国家相关计价规范进行报价，合同价款一次包死，不再因市场行情变化等因素进行调整。四、付款方式（1）合同签订后_______天内，支付合同价款的_______%作为预付款；（2）工程进度达到_______%时，支付合同价款的_______%；（3）工程进度达到_______%时，支付合同价款的_______%；（4）工程竣工验收合格后_______天内，支付合同价款的_______%。2.乙方应按照甲方付款要求提供正规发票。五、工程质量1.乙方应按照国家相关法律法规、施工图纸、施工规范及合同约定进行施工，确保工程质量达到合格标准。2.工程质量保修期限为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。六、安全生产及文明施工1.乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，加强安全生产管理，确保施工安全。2.乙方应加强文明施工，做到施工现场整洁、有序，减少对周围环境的影响。七、违约责任1.甲方违约：（1）甲方未按合同约定支付工程款的，应承担违约责任，向乙方支付逾期付款的违约金；（2）甲方未按合同约定提供施工条件的，应承担由此给乙方造成的损失。2.乙方违约：（1）乙方未按合同约定完成工程任务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金；（2）乙方未按合同约定保证工程质量的，应承担修复、返工等费用。八、争议解决1.本合同履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决。2.如协商无果，可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：_______年_______月_______日附件：1.施工图纸2.工程量清单3.相关法律法规及施工规范注意事项：1.合同工期的确定与执行：确保合同中约定的工期合理，并严格遵守，避免因工期延误导致的违约责任。2.合同价款的支付与结算：按照约定的付款方式和时间进行支付，确保款项的及时结算，防止产生纠纷。3.工程质量的标准与验收：明确工程质量标准，严格按照标准施工，并在工程验收时确保质量合格。4.安全生产及文明施工的要求：严格遵守安全生产法律法规，加强现场管理，防止安全事故的发生。5.违约责任的界定与承担：清晰界定双方的违约责任，合理承担因违约产生的后果。解决办法：1.签订合同时，详细列明工程概况、工期、价款、付款方式、质量标准等关键条款，减少模糊地带。2.加强合同履行过程中的沟通与协调，及时处理可能出现的问题。3.发生纠纷时，优先选择友好协商解决，协商不成时，依法采取诉讼方式解决。法律名词解释：合同工期：指合同约定的完成工程建设的期限。合同价款：指合同中规定的建设单位支付给施工单位的工程款总额。预付款：指在工程开工前，建设单位支付给施工单位的部分工程款。工程量清单：指详细列出工程建设项目中各项工程量及其计价依据的文件。违约金：指合同一方未履行合同义务或履行不符合约定时，按照合同约定应支付给对方的赔偿金。诉讼：指合同纠纷无法通过协商、调解等方式解决时，向法院提起的司法解决程序。场合一：工程需要在节假日或特殊时期施工补充条款：1.若乙方因施工需要在这些特殊时期工作，甲方将确保提供必要的工作许可，并协助乙方做好周边居民的沟通工作。2.乙方应合理安排施工计划，尽量减少对周边环境的影响，并确保施工人员的安全和健康。场合二：施工现场附近有学校或居民区补充条款：1.乙方在施工期间必须采取有效措施控制噪音和粉尘，确保不影响周边居民的正常生活。2.施工车辆在经过学校附近时，应减速慢行，确保学生安全。场合三：遇到不可预见的地质条件变化补充条款：如果施工过程中遇到不可预见的地质条件变化，比如地下障碍物或水文条件改变，我们同意：1.乙方应及时通知甲方，并共同协商解决措施。2.由此产生的额外费用，双方将根据实际情况合理分摊。附件列表：1.施工图纸：这是施工的重要依据，包括了所有的建筑细节和规格。2.工程量清单：详细列出了所有需要施工的项目和相应的工程量，是计算工程款的基础。3.施工计划和时间表：明确了施工的步骤和时间