冶金行业煤炭配送合同范本

冶金行业煤炭配送合同范本合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2合同双方的权益与义务1.3适用法律与争议解决第二章煤炭的供应2.1煤炭种类与质量2.2煤炭供应量与供应时间2.3煤炭交货方式与地点第三章质量检验与验收3.1煤炭质量标准与检验方法3.2验收程序与不合格产品的处理3.3质量异议与索赔第四章价格与支付4.1煤炭价格的确定与调整4.2支付方式与支付时间4.3违约金与利息的计算第五章运输与交付5.1运输方式与承运人5.2运输风险与保险5.3交付与接收第六章违约责任6.1供应方的违约责任6.2采购方的违约责任6.3违约赔偿与责任限制第七章合同的变更与终止7.1合同变更的条件与程序7.2合同终止的条件与后果7.3合同解除后的善后处理第八章保密与知识产权8.1保密信息的范围与保护期限8.2知识产权的保护与使用8.3违反保密与知识产权的责任第九章不可抗力9.1不可抗力的定义与范围9.2不可抗力事件的后果与处理9.3不可抗力后的合同履行第十章争议解决10.1争议解决的方式与机构10.2仲裁或诉讼的地点与程序10.3仲裁裁决或判决的执行第十一章合同的生效、修改与解除11.1合同的生效条件与时间11.2合同的修改与解除条件11.3合同失效后的后果第十二章其他条款12.1合同的转让与分包12.2合同的书面形式与副本12.3合同的语文版本与解释第十三章附件13.1煤炭质量证明文件13.2运输保险单据13.3其他相关文件第十四章签署与日期14.1合同双方的授权代表14.2合同的签署日期与地点14.3合同正本与副本的数量与保管合同编号冶金行业煤炭配送合同范本第一章总则1.1定义与解释1.1.1本合同是指供方根据需方要求，向其提供煤炭产品，并约定相关权利义务关系的协议。1.2合同双方的权益与义务1.2.1供方应按照合同约定，向需方供应煤炭产品。1.2.2需方应按照合同约定，接收并支付供方供应的煤炭产品。1.3适用法律与争议解决1.3.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.3.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二章煤炭的供应2.1煤炭种类与质量2.1.1供方应按照合同约定，向需方供应合同约定的煤炭种类。2.1.2供方应保证供应的煤炭质量符合国家或行业相关标准，如合同有特殊约定，应符合合同约定的质量标准。2.2煤炭供应量与供应时间2.2.1供方应按照合同约定的数量、时间向需方供应煤炭。2.2.2供方应按照需方实际需求，及时调整煤炭供应量及供应时间，但需方提出的调整要求不得违背国家法律法规和合同的约定。2.3煤炭交货方式与地点2.3.1供方应按照合同约定的交货方式，向需方交付煤炭。2.3.2供方应按照合同约定的地点，向需方交付煤炭。第三章质量检验与验收3.1煤炭质量标准与检验方法3.1.1煤炭质量标准应符合国家或行业相关标准，如合同有特殊约定，应符合合同约定的质量标准。3.1.2检验方法应符合国家或行业相关检验方法标准。3.2验收程序与不合格产品的处理3.2.1需方应在接收煤炭后及时进行验收，并在验收合格后向供方支付相应款项。3.2.2如验收不合格，需方应将不合格煤炭的详细情况通知供方，供方应在接到通知后及时处理。3.3质量异议与索赔3.3.1如需方对供方供应的煤炭质量有异议，应在验收合格后七个工作日内向供方提出。3.3.2供方应在接到异议通知后七个工作日内处理完毕，如异议不能在规定时间内处理完毕，供方应向需方支付违约金。第四章价格与支付4.1煤炭价格的确定与调整4.1.1煤炭价格应按照合同约定的价格执行。4.1.2合同约定的价格如需调整，应经双方协商一致，并签订补充协议。4.2支付方式与支付时间4.2.1需方应按照合同约定的方式向供方支付煤炭款项。4.2.2需方应按照合同约定的时间向供方支付煤炭款项。4.3违约金与利息的计算4.3.1如供方未按照合同约定时间、数量供应煤炭，应向需方支付违约金。4.3.2如需方未按照合同约定时间支付煤炭款项，应向供方支付逾期付款利息。第五章运输与交付5.1运输方式与承运人5.1.1供方应按照合同约定的运输方式，将煤炭运输至合同约定的地点。5.1.2供方应选择具备相应资质的承运人进行运输。5.2运输风险与保险5.2.1供方应承担煤炭在运输过程中的风险，并按照合同约定购买相应保险。5.2.2如煤炭在运输过程中发生损失，供方应向需方承担相应的赔偿责任。5.3交付与接收5.3.1供方应按照合同约定的时间、地点，将煤炭交付给需方。5.3.2需方应在合同约定的时间内接收煤炭，并办理相关接收手续。第八章违约责任8.1供应方的违约责任8.1.1供方未按照合同约定时间、数量供应煤炭的，应向需方支付违约金。8.1.2供方供应的煤炭质量不符合合同约定的，应承担质量异议的处理及违约金支付责任。8.2采购方的违约责任8.2.1需方未按照合同约定时间支付煤炭款项的，应向供方支付逾期付款利息。8.2.2需方未按照合同约定接受煤炭的，应承担因此产生的后果。8.3违约赔偿与责任限制8.3.1除本合同另有约定外，供方和需方均应按照法律规定和合同约定承担违约责任。8.3.2供方和需方的违约责任总额不得超过合同金额的30%。第九章合同的变更与终止9.1合同变更的条件与程序9.1.1合同变更应由双方协商一致，并签订书面补充协议。9.1.2合同变更自补充协议签订之日起生效。9.2合同终止的条件与后果9.2.1合同终止的条件应符合合同约定或法律规定。9.2.2合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续，并互相解除对方的责任。9.3合同解除后的善后处理9.3.1合同解除后，双方应按照合同约定或法律规定处理未履行部分的款项、煤炭等事项。9.3.2合同解除后，双方不再享有合同约定的权利和义务。第十章争议解决10.1争议解决的方式与机构10.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼的地点与程序10.2.1如双方约定仲裁，应选择双方认可的仲裁委员会，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.2.2如选择诉讼，应向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3仲裁裁决或判决的执行10.3.1仲裁裁决或判决生效后，双方应按照裁决或判决的内容履行相应的义务。10.3.2如有必要，双方应互相协助对方执行仲裁裁决或判决。第十一章合同的生效、修改与解除11.1合同的生效条件与时间11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.2本合同的生效不影响合同中约定的附条件生效条款的效力。11.2合同的修改与解除条件11.2.1合同的修改与解除应符合合同约定或法律规定。11.2.2合同的修改与解除应经双方协商一致，并签订书面补充协议。11.3合同失效后的后果11.3.1合同失效后，双方应按照合同约定或法律规定处理未履行部分的款项、煤炭等事项。11.3.2合同失效后，双方不再享有合同约定的权利和义务。第十二章其他条款12.1合同的转让与分包12.1.1未经对方同意，任何一方不得将合同的全部或部分转让给第三方。12.1.2供方不得将其供应义务分包给第三方。12.2合同的书面形式与副本12.2.1本合同一式两份，双方各执一份。12.3合同的语文版本与解释12.3.1本合同的语文版本为中文。12.3.2如合同的语文版本与解释发生分歧，以中文版本为准。第十三章附件13.1煤炭质量证明文件13.2运输保险单据13.3其他相关文件第十四章签署与日期14.1合同双方的授权代表14.1.1本合同由供方授权代表_________（姓名）与需方授权代表_________（姓名）共同签署。14.1.2双方授权代表签字后，本合同即具有法律效力。14.2合同的签署日期与地点14.多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方供应煤炭的额外要求1.1煤炭热值不得低于合同约定的最低热值标准。1.2煤炭含硫量不得高于合同约定的最高含硫量标准。1.3煤炭质量应满足甲方的特殊要求，如有特殊要求，应在合同中明确说明。2.甲方未按约定供应煤炭的后果如甲方未按照合同约定的时间、数量供应煤炭，应向乙方支付违约金。违约金的计算方式为：违约金=合同金额×违约天数×0.05%。3.甲方供应煤炭质量不合格的处理如甲方供应的煤炭质量不符合合同约定，乙方有权拒绝接收，并要求甲方在规定时间内重新供应符合质量要求的煤炭。如甲方未能在规定时间内重新供应，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方支付煤炭款项的额外要求乙方应确保在合同约定的时间内向甲方支付煤炭款项。如乙方未按照合同约定的时间支付煤炭款项，应向甲方支付逾期付款利息。逾期付款利息的计算方式为：逾期付款利息=逾期金额×逾期天数×0.03%。2.乙方未按约定接收煤炭的后果如乙方未按照合同约定的时间接收煤炭，应承担因此产生的后果。包括但不限于：煤炭价格的上涨、煤炭质量的下降等。3.乙方对煤炭质量有异议的处理如乙方对甲方供应的煤炭质量有异议，应在验收合格后七个工作日内向甲方提出。甲方应在接到异议通知后七个工作日内处理完毕。如甲方未能在规定时间内处理完毕，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明1.第三方中介的职责与义务第三方中介应确保甲方按合同约定供应煤炭，乙方按合同约定支付煤炭款项。如第三方中介未能履行其职责，应承担相应的违约责任。2.第三方中介的额外服务2.1协助甲方与乙方进行煤炭质量的检验与验收。2.2协助甲方与乙方处理合同履行过程中的争议与纠纷。3.第三方中介未履行义务的后果如第三方中介未能履行其职责或提供额外服务，甲方与乙方均有权解除与第三方中介的合作关系，并要求第三方中介支付违约金。附件及其他补充说明一、附件列表：1.煤炭质量证明文件2.运输保险单据3.合同履行过程中的检验与验收报告4.煤炭供应量与供应时间的调度计划5.质量异议的详细记录6.违约金计算的详细说明7.合同解除的书面协议8.第三方中介的服务协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间、数量供应煤炭2.甲方供应的煤炭质量不符合合同约定3.乙方未按约定时间支付煤炭款项4.乙方未按约定接收煤炭5.第三方中介未能履行其职责或提供额外服务6.合同双方的其他违约行为，包括但不限于违反合同约定的保密义务、知识产权保护等三、法律名词及解释：1.煤炭质量：指煤炭的热值、含硫量、灰分等物理化学性质符合国家或行业相关标准的要求2.违约金：指违约方因未履行合同约定而应支付给对方的一定金额的经济赔偿3.不可抗力：指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等4.合同解除：指合同双方或单方依法终止合同关系的行为5.第三方中介：指在合同履行过程中提供协调、监督、检验等服务的独立第三方四、执行中遇到的问题及解决办法：1.煤炭质量问题：如发现煤炭质量不符合约定，应及时通知供方，供方应在规定时间内重新供应合格煤炭或采取其他补救措施2.供应时间延误：如供方未能按约定时间供应煤炭，乙方有权要求供方支付违约金，或根据实际情况要求供方采取补救措施3.付款问题：乙方应按照合同约定