水运工程施工合同

PEF第三部分合同专用条款专用条款目录（专用条款应与对应的通用条款对照理解，专用条款有约定的以专用条款为准，专用条款没有约定的以通用条款为准）一、词语定义及合同文件2．合同文件及解释顺序3．语言文字和适用法律、标准及规范4．图纸二、双方一般权利和义务5．工程师6．工程师的委派和指令7．项目负责人8．发包人工作9．承包人工作三、施工组织设计和工期10．施工组织设计及进度计划13．工期延误四、质量与验收15．工程质量五、安全施工20．安全施工与检查21．安全防护六、合同价款与支付23．合同价款及调整24．工程预付款25．工程量的确认26．工程款（进度款）支付七、材料设备供应27．发包人供应材料设备28．承包人采购材料设备八、工程变更31．确定变更价款九、交工验收、竣工验收与结算32．交工验收、竣工验收33．工程结算34．质量保修十、违约、索赔和争议35．违约37．争议十一、其他38．工程转让与分包39．不可抗力40．保险41．担保44．合同解除46．合同份数47．补充条款专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序承包人和发包人一致同意将合同通用条款第2.1款修改为：2.1合同文件组成及优先解释顺序：（1）相关政府主管部门关于本工程的有关文件；（2）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；（3）本合同协议书；（4）中标通知书；（5）本合同专用条款；（6）本合同通用条款；（7）招标文件及其附件(含招标控制价、招标工程量清单、工程量清单计价编制说明、招标专用条款和招标通用条款、招标答疑、澄清文件等)；（8）投标书及其附件；（9）发包人针对本工程的各项制度、规定（含已印发和工程实施过程中发包人制定的制度、规定）；（10）标准、规范及有关技术文件；（11）图纸等设计文件；（12）其它与本合同有关的文件。3.语言文字和适用法律、标准及规范承包人和发包人一致同意将合同通用条款第3.2、3.3款补充约定如下：3.2适用法律和法规本合同适用的法律、行政法规：包括但不仅限于《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规。3.3适用标准、规范3.3.1水运工程执行交通运输部颁发的现行有关规范及验收标准以及发包人在招标文件中提出的技术标准和要求。若施工过程中颁发了与工程相关的新的规范与验收标准，则以新的规范与标准执行，若新规范对本合同造价有影响的，则按专用条款第六条约定执行。本工程涉及的现行国家及行业技术标准包括但不限于：（1）《广东省人工鱼礁建设技术规定（试行）》（2）农业部《人工鱼礁建设技术规范》（SC/T9416-2014）（3）《钢结构设计规范》（GB50017-2003）（4）《工程结构可靠性设计统一标准》（GB50153-2008）（5）《钢结构焊接规范》（GB50010-2002）（6）《防波堤设计与施工规范》（JTS154-1-2011）（7）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）（8）《建筑地基基础设计规范》（GB500007-2011）（9）《中国海区水上助航标准》（GB4696-1999）(10)《中国海区水上助航标志形状显示规定》（GB16161-1996）(11)《航标灯光信号颜色》（GB12708-91）(12)《浮标锚链》（JT/T100-2005）(13)《浮标通用技术条件》（JT/T760-2009）(14)《航标灯通用技术条件》（JT/T761-2009）（15）《海区航标效能验收规范》（JT/T759-2009）（16）《水运工程施工图文件编制规定》(JTS110-7-2013)；（17）《海港总体设计规范》（JTS165-2013）；（18）《高桩码头设计与施工规范》（JTS167-1-2010）；（19）《海港水文规范》（JTS145-2-2013）；（20）《港口工程荷载规范》（JTS144-1-2010）；（21）《港口工程地基规范》（JTS147-1-2010）；（22）《水运工程岩土勘察规范》（JTS133-2013）；（23）《水运工程节能设计规范》（JTS150-2007）；（24）《水运工程抗震设计规范》（JTS146-2012）；（25）《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）；（26）《水运工程混凝土结构设计规范》（JTS151-2011）；（27）《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》（JTJ275-2000）；（28）《码头附属设施技术规范》（JTJ297-2001）；（29）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；（30）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；（31）《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）；（32）《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）；（33）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；（34）《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）；（35）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；（36）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；（37）《建筑照明设计规范》（GB50034-2004）；（38）《港口工程环境保护设计规范》（JTS149-2007）；（39）《环境空气质量标准》（GB3095-2012)；（40）《声环境质量标准》（GB3096-2008)；（41）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)；（42）《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；（43）《港口工程桩基规范》（JTS167-4-2012）（44）《水运工程结构耐久性设计标准》（JTS153-2015）（45）《水运工程设计通则》（JTS141-2011）（31）国家、交通部及相关行业现行标准及规范3.3.2技术标准的替代：上述技术标准中尚未有适合本工程特点的条文时，可使用双方约定的其他技术标准。3.3.3为便于施工，承包人应当为发包人在开工后30个日历天内提供一套上述标准用于查对。3.3.4国内没有相应标准、规范时的约定：若工程结构或施工工艺特殊，没有相应技术标准时，应由发包人提出技术标准，或由承包人根据设计要求和施工能力提出相应技术标准，经发包人审查确认后执行。4.图纸承包人和发包人一致同意对合同通用条款第4.1款补充约定如下：4.1发包人在合同签署后14个工作日内，向承包人提供本工程的全套施工图设计文件肆套（蓝图）。承包人对图纸的保密要求：长期保密。承包人和发包人一致同意将合同通用条款第4.2款修改为：4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，全部图纸不需退还给发包人。二、双方一般权利和义务承包人和发包人一致同意对合同通用条款第5.2、5.3款补充约定如下：5.工程师5.2工程师姓名：_________________________职务：____________________________发包人委托监理的职权：依据发包人与监理单位的工程施工监理合同、国家有关规定以及发包人针对本工程的各项制度、规定（含已印发和工程实施过程中发包人制定的制度、规定）履行，发包人审核通过的监理规划、监理实施细则。如以上各项文件内容存在冲突则以发包人的书面解释为准。5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表姓名：_________________

职务：______________________职权：_______________承包人和发包人一致同意不适用合同通用条款第5.6款的约定。6.工程师的委派和指令承包人和发包人一致同意适用合同通用条款第6.3款的约定。7.项目负责人7.1项目负责人姓名：_____；职务____；技术负责人姓名：______；职务：。承包人和发包人一致同意将合同通用条款第7.5款修改为：7.5发包人有权要求承包人更换发包人认为不称职的项目负责人。且承包人应自发出书面形式通知7个日历天内无条件更换为符合发包人要求的项目负责人，否则视为承包人未经发包人同意擅自更换项目负责人，承包人应参照专用条款第35.2.2款第（2）项约定承担违约责任。8.发包人工作承包人和发包人一致同意将合同通用条款第8.1款修改为：8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1)工程地质和地下管线资料的提供时间：工程地质资料在合同签订后7个工作日内提供两套相关资料，发包人不提供地下管线资料；(2)水准点与坐标控制点交验：合同签订后7个工作日内；(3)图纸会审和设计交底时间：合同签订后21个工作日内；(4)双方约定发包人应做的其他工作：任命发包人代表，负责履行合同约定的发包人义务，包括支付工程款、签发图纸，确认工程进度报表、检查隐蔽验收工程、发布工程指令等。承包人和发包人一致同意对合同通用条款第8.2款补充约定如下：8.2发包人委托承包人办理的工作：本工程施工所需要的一切海事、航道、环保、海洋、边防、渔政、港口、施工许可证、抛泥区许可证、临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续等手续、证件、批件均由发包人委托承包人负责办理，发包人提供必要的协助，费用均被认为已包含在合同暂定总价中，发包人不再另行支付任何费用。9.承包人工作承包人和发包人一致同意将合同通用条款第9.1款修改为：9.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(2)每年12月25日前提供年工程进度计划及相应进度统计报表，每月25日提供月度工程进度计划及相应进度统计报表。(3)根据工程需要，提供和维修非夜间施工以及夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。(4)承包人向发包人、监理单位现场管理人员提供满足施工要求的交通条件，提供2台交通用车（含油费、维修费、保养费等费用），还需为发包人、监理、造价咨询、设计、监测单位等参建单位提供满足现场办公条件办公场所不少于2间、住宿用房不少于2间。(5)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续并承担由此发生的费用，并在开工后2个月内以书面形式通知发包人。(6)对已竣的建筑物和已安装的设备，在交付发包人使用前应负责保护，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。若因发包人提前使用造成损坏，承包人应予以修复，但修复费用由发包人承担。本工程无需采取特殊措施保护。(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责并承担相应费用；(8)保证施工场地清洁要求：符合珠海市及广东省双优安全文明工地的相关管理规定要求，由承包人负责并承担相应费用，交工前清理现场达到发包人要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；(9)双方约定承包人应做的其他工作，包括以下内容并承担相应费用：①临时设施设置（包括施工通道施工用水、用电设施、承包人用于生产、生活等的临时建筑物、构筑物、设备、管理等设施的施工、维护及拆除）等。②承包人自行完成现场施工安全措施，但必需满足本工程需求。③承包人在不影响发包人安全生产的情况下，按发包人要求自行完成本工程安全生产所需要的相关措施。④承包人自行完成对发包人原有生产设备、设施可能造成改变或损坏的修复。⑤承包人自行完成施工机械的进场条件。⑥负责施工期间，对施工现场的防台、防火、防爆、防汛和防盗等，采取严格的安全防护措施。⑦施工现场障碍物（如渔网、沉船等）由承包人负责清理并承担所有费用。如果需要，承包人可以申请得到发包人认可的协助。⑧承包人每月25日前与工程付款审批表一并将上月或本月给工人发放的工资证明文件（银行转账证明或工资发放确认单等发包人认可的工资发放证明文件）应向发包人提供复印件（加盖承包人公章），分包人直接发放给工人的工资证明文件应得到承包人确认并加盖承包人公章。否则发包人有权拒绝承包人要求支付的工程进度款。若工人与承包人（或分包人）发生劳动纠纷时，发包人将按劳动法等法律法规在必要的情况下采取必要的干预措施。⑨提交报告、交工验收报告及报表：根据工程施工情况及工程师的指令及时向工程师提交隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、交工验收申请报告及工程事故报告等，并按时提交月度、季度施工作业计划、用款计划及工程完成情况统计表。⑩确保工程进度与质量：按设计文件、技术标准及批准的施工组织设计的要求进行施工和材料检验，建立健全施工质量保证体系。eq\o\ac(○,11)遵守政府法令和规章：施工过程中应遵守政府的各项法令和规章，特别是交通、卫生、安全、消防及环境保护等方面的法令和规章。eq\o\ac(○,12)接受工程监理：接受工程师在发包人授权范围内依据本合同对施工的监督和管理，执行工程师发布的工程指令，参加工程师或发包人主持的工程会议。eq\o\ac(○,13)临时停泊设施：自行解决施工船舶的临时停泊设施，自行承担相关的费用，并按有关部门批准的位置和方式停放。eq\o\ac(○,14)沉没物品处理：采取一切措施，防止施工船舶、设备及材料的沉没。若发生沉没时，对防碍交通和其他部门正常作业的均应立即向海监部门报告，并设置浮标或障碍指示灯，直到打捞工作完成为止，所发生的费用由责任人承担。eq\o\ac(○,15)承包人施工管理：a负责施工现场临时设施的施工布置，按本合同约定或发包人或监理工程师要求的期限向工程师提交施工现场临时设施的布置方案、总体施工组织设计、分部工程施工技术组织方案、专项施工技术方案、总体施工进度计划、施工材料及施工机具和各种船机设备以及施工力量投入进场计划，总体及分部、分项工程开工申请报告，施工安全设施管理措施方案。b承包人应按招、投标文件及附件等文件规定，负责施工组织及人员到位，设备、材料进场管理。若有下列情况者应承担相应违约责任：所有用于现场施工的施工船机和设备。进/退场时需征得发包人的同意。若未经发包人同意，承包人擅自进/退场主要施工船机和设备，则承包人应按本合同专用条款第35.2.2款约定向发包人支付违约金。现场主要管理人员必须与承包人投标文件相符，包括项目负责人、技术负责人、质量工程师、安全工程师、造价工程师、测量工程师及试验工程师等，未经发包人同意禁止更换上述人员，且承包人应保证上述人员每周在施工现场5天以上，每天不少于8小时；如承包人未经发包人同意擅自更换项目负责人，则发包人有权终止合同且按本合同专用条款第35.2.2款约定执行违约金，如承包人未经发包人同意擅自更换技术负责人和上述其他主要管理人员，则承包人应按本合同专用条款第35.2.2款约定向发包人支付违约金。发包人及工程师有权对上述人员出勤情况进行考核，项目负责人缺勤一次承包人应按本合同专用条款第35.2.2款约定向发包人支付违约金，累计缺勤五次以上发包人有权解除合同；其它人员缺勤一次承包人应按本合同专用条款第35.2.2款约定向发包人支付违约金。特殊工种人员必须持证上岗（含测量及试验），承包人项目部必须配置专职安全员，若有无证上岗、未配专职安全员或已配专职安全员在工地未有22天出勤日或挂名不履责及不到工地的，承包人应按本合同专用条款第35.2.2款约定向发包人支付违约金。上述人员出勤情况应以每日报送到工程师处的出勤报表为准，工程师应组织出勤情况检查，发包人抽查。c承包人进场的施工设备应按招标文件及工程进度要求进行合理配备；如承包人未按要求配备，按本合同专用条款第35.2.2款约定向发包人支付违约金，因此导致工期延误的，承包人还应承担相应工期延误的违约责任。eq\o\ac(○,16)如承包人需要办理包括但不限于施工许可证、水上/下施工许可证、疏浚及抛泥工程等所需证件在内所有施工所需证件，承包人可申请得到发包人认可的协助，相关的证件办理费用（如疏浚监测费等）由承包人承担。eq\o\ac(○,17)施工现场场容、场貌管理a施工现场的场容场貌、办公驻地、员工宿舍等管理工作，现场做到清洁、卫生。b对于未达标的，按本合同专用条款第35.2.2款约定向发包人支付违约金。eq\o\ac(○,18)遵守地方政府和上级有关主管部门对施工船舶、施工噪音以及环境保护和安全生产文明施工等的管理规定，所有进入施工区域的船只必须满足航区要求，并按规定办理有关手续，因手续不全引起的一切责任均由承包人负责。有关要求包括但不限于：a船舶和船上有关航行安全的重要设备必须具有船舶检验部门签发的有效技术证书。b船舶必须持有船舶国籍证书，或船舶登记证书，或船舶执照。c船舶应当按照标准定额配备足以保证船舶安全的合格船员。d砂石运输船和施工船舶必须持有与其航行区域和作业区域相适应的船舶适航证书。如在广东海事局或深圳船检分局检验登记的内河钢质砂石运输船和施工船舶从事沿海航行作业，必须符合《关于实施“两船”整治期间临时性船舶检验规定和配员要求的通知》（粤海事通[2008]318号）的要求。如在广东海事局或深圳船检分局以外的船检机构检验登记的内河钢质砂石运输船和施工船舶从事沿海航行作业，必须符合《关于外船检机构检验登记的内河砂石运输船施工船在广东沿海航行作业检验问题的通知》（粤海事检[2008]373号）的要求。e所有砂石运输船、施工船和交通船必须配备AIS、VHF等设备并在施工期间保持通畅。eq\o\ac(○,19)所采购的材料应保证符合工程质量的要求，严禁不合格的材料用于工程施工。必须通过合法的方式获取石源和砂源，对材料的合法来源、品质要求、市场价格、施工期间的上涨因素、运输方式、供应强度及运距等自行测算并承担风险。eq\o\ac(○,20)承担因违反有关部门规定造成的损失和罚款。施工期间应按规定对可能出现的中华白海豚采取有效的保护措施，并对保护措施的有效性负责。eq\o\ac(○,21)工程竣工资料按有关主管部门和发包人对本项目档案文件的管理要求执行。eq\o\ac(○,22)承包人应自备发电机、供水船或水车等各项保障设施、设备以保障施工顺利进行。eq\o\ac(○,23)保证工程施工和人员的安全，承包人应按国家和有关部门的规定，对施工现场人员和施工船舶、机械、设备的防台风、防突风、防风暴潮、防汛、防雷击等进行安全管理，对施工现场加强治安防范和消防安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和由此发生的费用。eq\o\ac(○,24)承包人在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段或其他有害环境下施工时，施工前应提出安全保护措施，经监理工程师同意后实施。监理工程师的同意不能免除承包人应承担的责任。防护措施费用由承包人承担。eq\o\ac(○,25)施工现场发生安全事故时，承包人应立即采取有效措施、并将事故情况按规定上报有关部门或报告发包人和监理工程师。eq\o\ac(○,26)本工程涉及与其它工程交叉相接触的，承包人必须服从工程师的发出的协调指令，如承包人对工程师指令有异议，承包人可以3个工作日内书面意见提出，但无论承包人是否对监理工程师下达的协调指令存在议异，承包人应必须在24小时内执行，对于拒不执行监理协调指令的，按本合同专用条款第35.2.2款约定向发包人支付违约金。eq\o\ac(○,27)其它义务a承包人主要管理人员（包括项目负责人、技术负责人、安全负责人等）应在开工3个日历天前进驻施工场地，并将开工所需施工船舶、机械、设备按照合同约定进场到位。开工前进驻施工场地的施工船舶、机械、设备名称及数量：应满足本工程建设的需求。b承包人按报经发包人批准的临时设施总平面布置图及相关生活配套设施，负责施工现场的布置和临时设施的施工。c承包人妥善处理好与工程其它承包人的配合关系。发生交叉施工时，承包人和工程其他承包人应相互配合，友好协作，并服从监理工程师和发包人的统一协调。d承包人应根据工程施工情况及工程师的指令，及时向工程师提交开工报告、测量报告、试验检测报告、隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等。e承包人应支付为获得施工许可证及到达施工现场船舶检验等有关证件所需的费用；办理应由承包人办理的施工所需各种证件、批件和其他审批手续。f承包人应解决施工船舶的临时停泊设施并不得阻塞航道，妨碍进出施工现场船舶航行及安全，保证船舶在施工水域内航行安全和畅通。g承包人应采取一切措施，防止施工船舶、机械、设备及材料的沉没。若发生沉没，应立即向有关部门报告，并及时通知发包人、工程师。承包人应采取相关措施，及时设置浮标或障碍指示灯，直至打捞工作完成为止。h承包人应充分考虑到施工现场所有的设备、临时建筑等防火安全，配备足够的防火设备。i承包人应在施工过程中对工程建筑物进行监测，并承担相应费用。j承包人对发包人提供的图纸和资料中，对于一个有经验的承包人明显能够发现的错误，承包人应及时提出并报告工程师，如果承包人按错误的图纸和资料施工，造成的损失应由承包人承担，并承担由此产生的后果和责任。k承包人应在施工现场和施工驻地建立符合发包人要求的计算机网络，并配置专业技术人员进行现场管理，相关费用已经包含在合同价格中。l承包人应对重要施工环节和重要节点工期的施工全程摄像并保存，承包人在施工过程中的全部影像资料应负责备份一份给发包人存档，相关费用已经包含在合同价格中。m承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和工人工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及工人工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及工人工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及工人工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入工程建设市场信用信息管理系统。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报工程师备查。n若本项目出现因承包人或与承包人有关的原因导致的工程质量差（检验批不合合格情况达到5%或以上）、进度慢（实际进度比计划进度落后75%）、拖欠民工工资等任何一种影响本工程形象的情况，承包人除应按本合同的约定承担违约责任外，发包人还有权要求承包人7个日历天内无条件更换其项目负责人，并根据本合同专用条款第35.2.2款约定要求承包人支付违约金。若因承包人或与承包人有关原因导致发生工程质量差、拖欠民工工资等任何一种影响本工程形象的情况，承包人应按本合同专用条款第35.2.2款约定向发包人支付违约金。出现上述情况，发包人有权解除合同。（10）承包人的组织机构、施工力量、施工设备应按投标书及其附件、承诺函承诺到位，并满足施工要求。承包人和发包人一致同意在合同通用条款第9条新增第9.3款：9.3以下工作由承包人负责：（1）施工场地现场情况由承包人踏勘现场获得，施工现场条件不足的由承包人自行解决，相应费用已在报价中综合考虑，结算时不予调整；（2）施工所需水、电、电讯线路由承包人自行解决以满足施工期间需要，相关费用已包含在合同暂定总价中；（3）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，通用条款第43条约定事项除外。三、施工组织设计和工期10.施工组织设计及进度计划承包人和发包人一致同意对合同通用条款第10.1款补充约定如下：10.1承包人应在合同签订后15个日历天内将施工组织设计和工程进度计划提交工程师审查。11.开工及延期开工承包人和发包人一致同意对合同通用条款第11.1款补充约定如下：11.1发包人发出中标通知书之次日起15日历天内必须进场,每延期1天进场，承包人按照2万元/天的标准向发包人支付违约金偿。13.工期延误承包人和发包人一致同意将合同通用条款第13.1款修改为：13.1因下列原因造成工期延误,经发包人确认,工期相应顺延:（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人无正当理由导致逾期付款累计超过5个工作日的，工期相应顺延，工期顺延的时间等于当月延迟付款累计工作日减去5个工作日；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加，若工程量的增加导致合同价款增加未超过合同暂定总价10%时,工期不做调整；（5）因不可抗力导致工程施工停工累计超过15天（不含15天），工期顺延的时间=（施工停工累计时间-15天）；（6）工程师及发包人同意的其他情况；（7）除上述原因其他情况不构成工期顺延条件。出现上述工期顺延的情形，承包人应于工期顺延的情形发生后5个工作日内向发包人提出，并附上相关证明文件，经发包人书面同意后方可顺延工期。否则视为上述情形对工期无影响。承包人和发包人一致同意在合同通用条款第13条新增第13.2至13.5款：13.2工程必须按期交工和竣工，承包人逾期交工和竣工的，按本合同专用条款第35.2.3款约定向发包人支付违约金。13.3承包人按周、月向工程师和发包人提交进度计划，工程师和发包人将严格按计划进行监督和检查工作进度，如果月度进度计划未能完成，发包人有权对承包人执行扣除10万元进度款作为预计违约金，承包人如在下月度内完成之前滞后的进度任务并满足总体进度计划要求时则发包人将上述预计违约金返还，否则上述预计违约金转为进度延误违约金不予返还。13.4如果由于发包人的原因造成工期延期的，与之有关所涉及的一切费用承包人均不得提出索赔，但发包人可顺延工期。因政策性原因或工程款拨付等原因，由发包人发出停工通知的，停工期间不支付工地看护费用及其他任何经济补偿，施工工期经发包人确认后予以顺延。13.5工程交工验收完成后承包人必须在10个日历天内做好清场工作并退出，否则承包人应按本合同专用条款第35.2.4款约定向发包人支付违约金，直至承包人全部退场并将工地交还发包人。四、质量与验收15.工程质量承包人和发包人一致同意将合同通用条款第15.2款修改为：15.2本工程所有的工程结构和材料、设备质量检测、检验、试验费用、均由承包人承担，工程所有相关检测试验费用被视为已包含在承包人的投标报价中。发包人视工程需要另行委托其他单位进行检测、检验、试验所发生的费用原则上由发包人承担，但检测检验结果显示为不合格的检测试验费用则由承包人承担。承包人和发包人一致同意在合同通用条款第15条新增第15.3至15.12款：15.3承包人对本工程以下项目试验检测，必须保证委托具有专业或专项资质甲级试验检测单位进行试验检测。试验检测单位资质应提前7天报验批准。检测、检验、试验时必须通知发包人和工程师、设计人员参加。试验检测项目：砂石料、钢筋等原材料检测、砼试块抗压强度检测、桩基检测等，具体要求详见图纸。试验检测所产生的施工配合费（含检测设备进出场费、使用费、材料费）等全部由承包人承担。15.4本工程的所有检验均应严格按照国家和主管部门的要求、标准、规范进行检验，通过检验前不得进入下道工序施工。15.5除第本合同专用条款15.2款的由发包人委托或组织的检测、检验、试验所发生的费用在特定情况下由发包人承担以外，本工程其他所有的工程质量检测、检验、试验费用均由承包人承担。15.6承包人需要指定专人负责检测、检验和试验工作，并与监理单位和发包人指派的专人协同工作，确保检测、检验和试验等工作顺利、规范进行。15.7由于承包人原因导致质量事故的，发包人因此而产生的全部损失由承包人赔偿，且承包人须按本合同专用条款第35.2.5款约定向发包人支付违约金。15.8由于承包人原因导致发生质量问题而被行政主管部门通报或处罚的，承包人须按本合同专用条款第35.2.5款约定向发包人支付违约金。15.9由于承包人原因导致发生质量问题，发包人或其委托的监理单位发出警告或整改通知，承包人不整改或整改不到位的，承包人须按本合同专用条款第35.2.5款约定向发包人支付违约金。且视情节的严重，上报建设行政主管部门给予相应的处罚。15.10由于承包人原因导致发生质量问题，如果不能达到质量要求而返工，承包人应无条件承担所有费用，且工期不予顺延。承包人拒绝返工的，发包人有权另行委托其他有资质的单位完成，承包人应承担相关费用，并不得有异议。15.11试验与检验：试样、试件应按技术标准的要求送到具备相应资质等级的检验单位进行试验或检验，并及时将试验或检验结果提交工程师审查。工程师认为必要时，有权指定取样送检验单位复检。15.12本工程主要材料与技术要求如下：钢筋、混凝土、钢管桩、钢护筒、橡胶护舷、系船柱等，技术要求详见图纸。19.工程试车承包人和发包人一致同意不适用合同通用条款第19条的约定。五、安全施工20.安全施工与检查承包人和发包人一致同意在合同通用条款第20条新增第20.6至20.12款：20.6施工安全责任：按照国家及地方现行相关规定，文明施工与HSE管理以“双优文明工地”的标准执行，施工期内本工程涉及安全管理内容的也应按发包人要求进行建设。20.7由于承包人原因导致安全生产事故的，按照相关行政主管部门的相关规定执行，且承包人须按本合同专用条款第35.2.6款约定向发包人支付违约金。20.8如果不能达到安全施工要求而返工，承包人应无条件承担所有费用，且工期不得顺延。承包人拒绝返工的，发包人有权另行委托其他有资质的单位完成，承包人应承担相关费用，并不得有异议。20.9由于承包人原因导致发生安全问题而被行政主管部门通报处罚的，承包人须按本合同专用条款第35.2.6款约定向发包人支付违约金。20.10承包人必须保证施工时不影响到周边建筑物和在建项目的交通运输，保证周边建筑物和在建项目的车辆进出畅通，如在施工过程中发生安全事故应负全部责任。20.11由于承包人原因导致发生安全文明施工问题，发包人或其委托的监理单位发出警告或整改通知，承包人不整改或整改不到位的，承包人须按本合同专用条款第35.2.6款约定向发包人支付违约金。且视情节的严重，上报建设行政主管部门给予相应的处罚。20.12承包人应该按施工安全规范施工，采取预防事故发生的措施，确保施工安全和第三者安全，凡施工中发生的一切因施工引起的安全事故，均由承包人负责，并立即书面报发包人备案。21.安全防护承包人和发包人一致同意将合同通用条款第21.2款修改为：21.2承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由承包人承担。经工程师或发包人的同意不能免除承包人应承担的安全责任。承包人和发包人一致同意将合同通用条款第21.3款修改为：21.3实施爆破作业、在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工、在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段及有害环境下施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由承包人承担安全防护措施费用。经工程师或发包人的同意不能免除承包人应承担的安全责任。六、合同价款与支付23.合同价款及调整承包人和发包人一致同意在合同通用条款第23条新增第23.4款：23.4本工程承包方式采用总价包干。包干总价不因施工期间人工、材料及机械价格变化、施工条件、工程规模变化、工期变化、施工组织设计及施工方案的变化和造价管理部门等政府相关机构收费文件变化等各种因素而调整，本合同另有约定的除外。合同暂定总价包括但不限于：23.4(1)直接费：定额直接费、其他直接费。定额直接费包括人工费、材料费、施工船机使用费；其他直接费包括临时设施费、冬雨夜和台风季节(定额取费以外)等的施工增加费、材料二次倒运费、施工辅助费、施工队伍进退场费、海外工程拖船费以及承包人认为应计取的各项费用。(2)间接费、利润、税金间接费包括企业管理费、财务费用。(3)专项费用如大型机具转移、船舶迁移、拆装和轨道铺设、砼泵送费、现场安全措施费文明施工措施费、保险费、调试配合费等。包括不限于如下内容：各项目的施工方案施工措施费用均包括在各项目的工程费中；混凝土工程中根据施工图要求或施工需要而采用早强剂、其它添加剂及混凝土防腐费用、砼泵送费；由于土建、安装交叉作业发生的各种措施费用；按有关规程、规范要求检查、清理、试验的费用；设备材料的试验、检验等；甲供设备、材料卸车、转运、保管费，配合分系统调试、配合整套启动试运费；配合编制竣工图的费用；建筑工程质量检验试验费；施工机具拆装费及轨道铺设费；船舶迁移、拆装和轨道铺设费；施工降水、排水费；预防一般性自然灾害所采取的措施费用；不可预见的施工措施费，施工辅助材料、消耗性材料和建筑材料的价差及材料代用等发生的费用，因图纸、设备、材料等供应脱节可能造成的停工窝工机具、船舶闲置等损失费用；土建施工中发生的施工排水已计入总报价中；为确保工程正常施工，根据施工组织设计采取的施工方案发生的费用；临时施工水电设施、施工水、电费用；安全保卫；现场安全措施费文明施工措施费、为确保施工水域和附近航道施工作业安全和航行安全按规定必须采取的施工措施、报建及维护费用。为完成施工而须支付的其他费用。23.4.2除合同另有（1）由于政策调整导致项目终止，发包人将按照承包人实际已完成的部分支付费用，不予任何补偿或赔偿。（2）由于政策调整或其他原因导致工程规模缩减，发包人将按照缩减之后的实际工程规模支付费用，不予任何补偿或赔偿。（3）招标文件所提到的风险因素。（4）按招标文件及其附件（含合同条款）执行或履约可能涉及道德风险因素。23.423.4.4按合同23.4.5招标文件规定的其它24.工程预付款承包人和发包人一致同意不适用合同通用条款第24条的约定。25.工程量确认承包人和发包人一致同意对合同通用条款第25.1款补充约定如下：25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：当月25日；工程师确认工程量报告（或申请）的时间：当月27日；造价咨询单位确认工程量报告（或申请）的时间：当月29日；发包人代表确认工程量报告（或申请）的时间：收到造价咨询单位确认工程量报告（或申请）后3日。26.工程款（进度款）支付承包人和发包人一致同意对合同通用条款第26.2款修改约定如下进度款：发包人确认工程量报告（或申请）后14天内按当月完成并经发包人及工程师确认的实际工程量的80%支付进度款。设计变更及签证引起的工程造价的增减不支付进度款，结算时一并支付。七、材料设备供应27.发包人采购材料设备承包人和发包人一致同意不适用合同通用条款第27条的约定。28.承包人采购材料设备承包人和发包人一致同意对合同通用条款第28.1款补充约定如下：28.1承包人采购材料、设备的约定：28.1.1任何主要的建筑材料、工程设备，在订货/定货前必须征得发包人和工程师书面批准，但这类批准并不减轻承包人根据合同文件所应承担的一切责任和义务。28.1.2工程中使用的材料除砂、石等天然材料外，所有材料、设备的生产商应具有生产许可证，生产商应通过ISO质量认证或行业认证，且为本合同附件三约定的主要设备和材料供应商清单内采购。主要设备和材料供应商清单内没有约定的其他材料、设备在采购前需由承包人择优选择同行业中最好的三家优质供应商向工程师报批，工程师审定后报发包人审批，发包人同意后才可以订货和采购。28.1.3材料及设备进场时承包人应通知工程师和发包人，必须经发包人、工程师共同确认之后方可使用。所有的材料、设备在采购进场前，必须将有关产品合格证件等资料报工程师和发包人验证核对合格，再确认实物验收。杜绝不合格材料及设备进场使用。若发现承包人对工程所用的材料未达到合同要求，承包人应立即将这些不符合要求的设备或材料清除出场。因此延误工期的，承包人应承担违约责任。（1）由承包人交付设备的，承包人应在1周前，将运至现场的设备和其他货物到场的日期提前通知发包人。（2）本合同项下的所有设备由承包人办理运输，所有运杂费、装卸费及保险税金已包含在合同价中由承包人承担。（3）承包人交货（设备、材料）如不同时提交附属文件或发生遗缺将被视为不完整交货。（4）合同约定的全部设备的设计、使用的材料及设备的制造、检验均按中华人民共和国现行的国家法律、标准、规范、规程、设计文件要求、双方技术协议进行。执行过程中上述文件如被新文件取代，按新文件执行（旧文件作废时，已经开始执行的项目除外）。（5）承包人负责提供全部设备的检验，并提供制造厂的产品质量合格证和检验报告，相关费用由承包人承担。设备制造过程中和完毕后，承包人应请发包人代表到主要设备制造厂进行初步测量、检验或试验，其时间和地点由双方商定。测量、检验或试验的相关费用由承包人负责。（6）在工程施工期间：①发包人有权进入施工现场，以及获知加工所用原材料的所有生产地点和其他情况。②发包人有权在加工、生产和施工期间对材料和工艺进行检查、检验、测量和试验，并对生产设备的制造和材料加工生产进度进行检查。③承包人应为发包人上述工作提供所有许可和方便的条件，发包人的检查并不能解除承包人的任何义务和责任。（7）如果测量、检验、试验，发现任何设备、材料、设计或工艺有缺陷，或不符合合同要求，发包人可以向承包人发出书面整改通知。承包人应立即修复缺陷并保证上述整改项目符合合同、规范要求。由于整改测量、检验和试验给发包人造成实际损失（时间和费用），承包人应向发包人支付该损失费用，由发包人从合同价款中直接扣减。（8）本合同项下全部设备运抵施工现场十天内，承包人将安排承、发包双方一起进行开箱检验并签署证书。（9）承包人提供的全部设备如经检验发现设备有残损或数量、重量、规格与本合同的有关规定不符，由承包人负责解决并承担相应的费用。因此延误工期的，承包人应承担违约责任。（10）包装与运输事项必须满足以下要求：①设备应有适于正常装卸和正常搬运的坚固包装，并应根据各种设备的特点和要求采取防护措施以保证设备安全无损运抵施工现场。②装箱的和成捆的散件应在每件上至少标上两个金属标签或防水标签，注明合同号、装箱单的序号、主设备的名称、部件名称的相关装配图上的位置号。如有备件和专用工具，其包装箱上除应标出上述内容外，还应用中文标出“备件”和“专用工具”的字样。③承包人应用不褪色的油漆和醒目的中文在每一包装箱的前、后、左、右四面标志出如下内容：A．合同号：B．收件人代号；C．目的站：D．设备的名称：E．箱号或捆号／件号；F．尺寸(长×宽×高)毫米G．毛重／净重公斤设备的名称应按下列缩略语进行分类和标志：A．机械设备MEB．电气设备ELC．仪器IND．备件SPE．专用工具ST每个重量超过3吨的设备和材料包装箱的两侧应用中文或国际贸易中通常采用的符号标出重心和吊装点。④承包人应在设备与材料的表面标出合同号和箱号或捆号以防包装箱的破损而造成任何丢失。⑤应根据不同的设备和材料的特点以及对装卸及运输的不同要求在每个包装的前、后、左、右四面用中文明显标出“小心轻放”、“此面向上”、“防雨”等字样的国际贸易中通常采用的符号标志。在计算机、仪器、仪表、电气柜以及其它易损件的包装箱上应用中文醒目标出“易损”的字样和国际贸易中通常采用的符号和标志。28.1.4设备到货安装验收合格，承包人向发包人提交下列单据：A、设备保险证书正本一份和副本两份；B、注明应付金额及分项价格的手签的商业发票复印件一份；C、制造厂商出具的货物质量证书正本一份和副本五份。承包人和发包人一致同意将合同通用条款第28.2、28.3款修改为：28.2承包人采购的材料设备与设计或标准要求，经验收/鉴定存在质量、制造、设计、性能方面的缺陷或不符合设计和技术标准或达不到发包人要求的生产能力时或不合格，除按工程师要求的时间运出施工场地，更换该设备或材料外，还须按本合同专用条款第35.2.7款约定向发包人支付违约金，由此延误的工期不予顺延。28.3材料、设备检测28.3.1承包人需除砂、石等天然材料仅提供试验报告外，其他本工程所有材料、设备、构配件的产品合格证、工程材料材质证书及试验报告等完整的质量保证资料，并经工程师、发包人审核同意后才能投入使用。28.3.2所有材料、设备、构配件的检测费用均由承包人承担，费用已包含在承包人的合同暂定总价中。28.3.3所有特殊设备如消防设备、变配电设备等必须取得相关政府部门的认证，确保验收后发包人可以投入使用和试运行，相关一切费用均由承包人承担，费用已包含在承包人的合同暂定总价中。承包人和发包人一致同意在合同通用条款第28条新增第28.8款：28.8质量等级：承包人采购的设备应为国家认可的定型产品，设备制造质量符合合同要求。八、工程变更31.确定变更价款承包人和发包人一致同意将合同通用条款第31.1款修改为：31.1涉及合同价款调整的情况，承包人须在14天内以书面形式上报工程师，经工程师和发包人确认后方可实施，最终经有权审定的部门审定后予以调整。双方约定变更价款的处理原则：对于合同承包范围及内容发生变化的设计变更、工程签证、新增工程等，导致合同承包范围内的工程量发生变化、或分部分项工程量清单发生变化、或新增了工程量清单内没有的项目，承包人在收到发包人变更通知后根据发包人制定的相关管理办法要求，按合同约定的计价方式和内容编制出变更工程预算送交监理单位审核和发包人审批。31.1.1变更工程量按本工程招标文件中的“工程量清单计价编制说明”的相关规定执行，规定无约定的则按发包人与承包人协商确定的计算方法执行。31.1.2工程变更清单单价的确定按如下方式执行：招标工程量清单中已有的项目按照承包人投标综合单价计算（若承包人投标综合单价高于招标控制价中对应的综合单价，则按照招标控制价中对应的综合单价×（1-中标降幅）计算）。合同清单中没有完全一致的综合单价项目，但有类似综合单价项目，只是品牌、规格、型号、技术参数、厚度、产地、砂浆标号、砼强度等级等发生变化的，则按合同清单内类似综合单价项目作换算处理。换算时只计算主材价差，即：换算综合单价=合同清单类似项目综合单价±材料价差；材料价差=（实际使用的主材单价-合同清单类似项目投标主材单价）×消耗量消耗量：指合同综合单价分析表中的消耗量，当此消耗量大于定额消耗量时，按定额消耗量计算。当合同清单内，同一个单位工程中类似综合单价项目有两个或以上时，就低不就高的原则进行换算；当合同清单内不同一个单位工程中类似综合单价项目有两个或以上时，采用相近或类似的；若相近或类似的有两个或以上综合单价时，就低不就高的原则进行换算。合同工程量报价清单中已有适用且合理的材料设备单价，则按合同工程量报价清单内已有的材料设备单价执行，其他类似的按第款执行；合同工程量报价清单中没有适用的材料设备单价，但在招标当期信息价中有且规格型号等技术指标或技术参数完全一致，则直接采用招标当期信息价中相应材料设备价格（同一材料设备单价有两个或两个以上时，双方约定按就低不就高的原则采用）执行。招标工程量清单中既没有对应的项目，又无类似单价可供参照的，由承包人按照招标控制价编制原则（是指采用的计价定额、计价规则、清单设置规则、各种取费费率、工程量清单计价编制说明等）和施工期间珠海市建设工程造价管理站发布的《珠海工程造价信息》材料、设备信息价编制报价并按（1-中标降幅）计算，报发包人审核定价。《珠海工程造价信息》材料、设备信息价若有中档价位的，采用中档价位的，若中档价位没有的，执行低档价位，低档价位没有的，执行高档价位。没有对应的定额或信息价可套用的，由发包人和承包人根据市场情况协商确定。中标降幅=[（招标控制价-中标价）÷（招标控制价-暂列金额）]×100%。31.1.3措施项目费可以调整的情况：如果发包人指定由承包人实施的、或其他独立工程发包人指定由承包人实施的情况下,按费率计算的措施项目费可按照编制原则、费率和中标降幅计算调整；可计算工程量的措施项目费，则按照实际发生的措施项目的工程量，以及按照按本工程招标文件中的“工程量清单计价编制说明”的相关规定原则确定的综合单价计算调整。由于发包人原因，造成承包人实施增加的变更工程时，且原有措施项目，已按发包人审批的拆除的，需重新搭设，或者为实施变更增加工程必须专门制作搭设的措施内容，由承包人提交方案并经发包人审批同意后，可以按照本合同、图纸和规范、招标文件中的“工程量清单计价编制说明”的相关要求计算；如采用现场签证的形式确认，承包人须附以能准确计算工程量的详图（平、纵、立面图及大样图等）及计算过程，并报工程师审核，经发包人同意后可按按照本合同、图纸和规范、招标文件中的“工程量清单计价编制说明”的相关要求计算。相应的，对于设计变更减少的工程，如果招标控制价中计算了模板、支撑等措施内容，结算时应该作相应扣减。31.1.4由于承包人原因导致设计变更、工程延期，致使工程造价增加，不增加合同价款。九、交工验收、竣工验收与结算32.交工验收、竣工验收承包人和发包人一致同意对合同通用条款第32.1款补充约定如下：32.1承包人应在工程完工且具备交工验收条件后７天内向工程师提交工程交工验收申请报告和工程竣工资料。工程师接到验收申请和竣工资料后28天内予以审查，提出审查意见，并报发包人审批。若工程交工验收申请报告及竣工资料符合要求，发包人应在接到申请报告28天内组织交工验收；若工程交工验收申请报告或竣工资料达不到要求，承包人应按工程师的合理要求，对工程交工验收申请报告或竣工资料予以整修或补充，并重新申请验收，由此而产生的费用和施工期的延误由承包人负责。承包人和发包人一致同意在合同通用条款第32条新增第32.10、32.11款：32.10承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收合格后2个月内提交经珠海市城建档案馆确认的竣工资料和竣工图六套，电子版一套。承包人提交的竣工资料包括下列主要内容：（１）竣工图纸和资料；（２）工程质量自评报告；（３）阶段验收和隐蔽工程验收资料；（４）工程材料及设备试验与检验资料；（５）沉降及位移观测资料；（６）竣工工程整体尺度测量报告；（７）施工报告；（８）工程结算报告（办理完工程结算后提交）。32.11承包人所承担的全部工程已全面完工并经交工验收、竣工验收质量合格，整体工程竣工投产的验收和试运行时费用由发包人承担，除此之外其它的所有工程验收如交工验收、质量评定等费用均由承包人承担。以上费用均被视为已包含在承包人的合同暂定总价中。33.工程结算承包人和发包人一致同意将合同通用条款第33.1、33.2款修改为：33.1竣工付款申请单（l）本工程竣工验收合格后，承包人应在30日内向工程师提交竣工付款申请单及结算书，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。（2）工程师对竣工付款申请单及结算书有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经工程师和承包人协商后，由承包人向工程师提交修正后的竣工付款申请单及结算书。33.2工程师在收到承包人提交的竣工付款申请单及结算书后30个工作日内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人在收到工程师核查竣工付款申请单及结算书后60个工作日内审定核实已完工程量，经发包人审批结算后30个工作日内支付至结算价的95%。本工程为政府投资项目最终结算价为政府相关部门审核价为准。34.质量保修承包人和发包人一致同意不适用合同通用条款第34.2、34.3款的约定。承包人和发包人一致同意将合同通用条款第34.5、34.6款修改为：34.5返修：保修期内，对应由承包人负责的返修内容，承包人应在接到返修通知后14天内开始实施返修，并在承、发包双方商定时间内修理完毕，否则发包人有权委托其他单位或人员进行修理，其费用发包人有权在保修金中扣除。34.6本合同质量保修金为审定工程结算价的5%。发包人应在保修期（或缺陷责任期）满后且无任何质量争议的情况下，30个工作日内将保修金余额无息返还承包人。承包人和发包人一致同意在合同通用条款第34条新增第34.7至34.13款：34.7缺陷责任期的起算时间34.7.1缺陷责任期从工程交工之日起算，分别为：（1）疏浚工程不设缺陷责任期；（2）水运工程缺陷责任期为：一年；（3）其他工程：/。34.8缺陷责任34.8.1承包人应在缺陷责任期内对己交付使用的工程承担缺陷责任。34.8.2缺陷责任期内，发包人对己接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现己接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。34.8.3工程师和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。34.8.4承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，从承包人的质量保修金中扣除。34.9缺陷责任期的延长由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但延长的缺陷责任期最长不超过2年。34.10承包人的进入权缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。34.11缺陷责任期终止证书在第34.7.1项约定的缺陷责任期，包括根据第34.9款延长的期限终止后30个工作日内，由工程师向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书。34.12若发包方书面通知承包人维修，承包人在3天内不到场维修、更换，发包方则自行维修，所发生的费用，从承包人质量保修金中扣减，不足部分发包方向承包人索赔。34.13工程的主体结构的工程质量要求终身制，如出现重大质量问题时由承包人承担全部法律和经济责任。十、违约、索赔和争议35.违约跟招标文件上的对一下，如果有就按招标文件，如果没有就按这个。跟招标文件上的对一下，如果有就按招标文件，如果没有就按这个。承包人和发包人一致同意将合同通用条款第35.1、35.2款修改为：35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第26条、专用条款第33.2款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人逾期付款的，经工程师和发包人书面确认后，发包人无正当理由当月延期支付工程款累计超过5个工作日，工期顺延，工期顺延的时间等于当月延迟付款累计工作日减去5个工作日。35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：35.2.1由于承包人违约给发包人带来损失的，承包人赔偿发包人相应损失，相应的违约金、赔偿金发包人可在任何一期应支付给承包人的工程款中扣除，或者要求承包人另行支付。工期不予延长。35.2.2承包人未履行或违反本合同专用条款第9.1条约定：未经发包人同意，承包人擅自进/退场主要施工船机和设备，按5万元/次向发包人支付违约金；承包人未经发包人同意擅自更换项目负责人或技术负责人的，其中项目负责人按200万元/次向发包人支付违约金；经出勤考核发现项目负责人，按2万元/次向发包人支付违约金；经出勤考核发现其它人员缺勤的，按1万元/次向发包人支付违约金；承包人有无证上岗、未配专职安全员或已配专职安全员在工地未有22天出勤日或挂名不履责及不到工地的，按500元/人/次向发包人支付违约金；上述人员连续两次不到场的，并另向发包人支付5000元违约金；承包人未按招标文件及工程进度要求配备进场的施工设备，按5万元/次向发包人支付违约金；施工现场场容、场貌管理未达标的，按0.5～2万元/次向发包人支付违约金；因承包人或与承包人有关原因导致发生工程质量差、拖欠民工工资等影响本工程形象的情况，按50万元/次/种向发包人支付违约金；35.2.3工程工期延误的，每延误1个日历天，承包人应按本合同暂定总价万分之五的标准向发包人支付违约金。延误超过30个日历天的，发包人有权解除合同。届时，承包人还应向发包人支付本合同暂定总价10%的违约金。35.2.4承包人在工程交工后必须10个日历天内做好清场工作，逾期清场退出的，按10万元/天向发包人支付违约金。35.2.5发包人发出中标通知书之次日起15个日历天，承包人必须进行施工前准备并搭建临时办公和生活设施、接通临时水电，并在发包人发出中标通知书之次日起30个日历天内完成，每延误1天，承包人需支付违约金0.5万元；发包人发出中标通知书之次日起15个日历天，承包人应提交符合项目实际情况的施工组织设计，未按期提交施工组织设计的，每延误1天，承包人需支付违约金0.5万元。35.2.6承包人未履行或违反本合同专用条款第15条约定：（1）因承包人原因导致质量事故的，按50万元/次向发包人支付违约金；（2）因承包人原因导致发生质量问题而被行政主管部门通报或处罚的，按10万元/次向发包人支付违约金；（3）因承包人原因导致发生质量问题，发包人或其委托的监理单位发出警告或整改通知，承包人不整改或整改不到位的，按0.5~2万元/次向发包人支付违约金。35.2.7承包人未履行或违反本合同专用条款第20条约定：（1）因承包人原因导致安全生产事故的，按照相关行政主管部门的相关规定执行；（2）因承包人原因导致发生安全问题而被行政主管部门通报处罚的，按1万元/次向发包人支付违约金；（3）因承包人原因导致发生安全文明施工问题，发包人或其委托的监理单位发出警告或整改通知，承包人不整改或整改不到位的，按0.5~10万元/次向发包人支付违约金。35.2.8承包人采购的材料设备与设计或标准要求，经验收/鉴定存在质量、制造、设计、性能方面的缺陷或不符合设计和技术标准或达不到发包人要求的生产能力时或不合格，按该设备或应批次材料总价的10%向发包人支付违约金。35.2.9发现承包人对各种检验、试验、测试、评定、调试报告弄虚作假的，承包人按0.5万元/次向发包人支付违约金。35.2.10承包人有违法、违纪行为，造成发包人名誉或经济受到损害的，承包人按1万元/次向发包人支付违约金。35.2.11除专用条款第35.2.5、35.2.6款约定外，承包人受到政府主管部门的通报批评及处罚的，每发生一次承包人应向发包人支付1万元违约金。35.2.12承包人未按本合同约定提交或补充提交履约银行保函，发包人解除合同的，承包人应按本合同暂定总价20%向发包人支付违约金。35.2.13承包人未经发包人同意擅自进行工程分包或违反专用条款第38.2款分包约定的，按合同暂定总价5%/次向发包方支付违约金。35.2.14承包人违反通用条款第38.1款约定进行工程转包或挂靠的，须按本合同暂定总价20%向发包人支付违约金。37.争议承包人和发包人一致同意将合同通用条款第37.1款修改为：37.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他38.工程转让与分包承包人和发包人一致同意将合同通用条款第38.2款修改为：38.2本工程不允许分包。承包人中标后擅自将所承包的工程分包，一经发现，发包人须按专用条款第35.2.11款约定向发包方支付违约金，并限期整改。对于不称职的分包人，发包人有权责令其退场；对于提供劳务的自然人或由企业法人提供的劳务合作，虽不要求承包人取得上述批准，但承包人应将劳务协议(含支付条款)报工程师备案，工程师对此有权进行核查。劳务合作禁止由包工头包揽，劳务人员应加入到承包人施工班组，并持项目负责人签发的劳务人员证上岗。禁止假劳务之名，行分包之实。禁止向个人分包。一经查出，按承包人违约处理。39.不可抗力承包人和发包人一致同意将合同通用条款第39.1、39.3款修改为：39.1不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非承包人责任造成的爆炸和火灾，以及雪、雨、地震、洪水、冰、十级以上的风、浪和海啸等对工程造成损害的自然灾害。发生不可抗力的损失由承包人按保险合同实行索赔，不得向发包人进行任何索赔。39.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按下列方法分别承担：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由承包人承担；(2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；(4)停工期间，承包人应以工程师的要求在施工场地留必要的管理人员及保卫人员，费用由承包人承担；(5)工程所需清理、修复费用，由承包人承担；(6)因不可抗力因素导致工程施工停工连续累计15个日历天内（含15日历天），工期不作顺延。累计超过15个日历天的，经工程师和发包人确认后工期可以顺延，但承包人必须于工期顺延的情形发生之次日起15个日历天内向工程师、发包人提出，否则视为工期不受影响。40.保险承包人和发包人一致同意在合同通用条款第40条新增第40.6、40.7款：40.6本工程双方约定投保内容如下：40.6.1承包人必须办理的保险内容：承包人应按建设主管部门规定购买建筑工人团体意外险，承包人必须以发包人的名义足额购买建筑工程一切险（含物质损失险和第三者责任险），承担相关保险费用。当发生保险事故需要修复及索赔时，由承包人负责修复及向保险公司进行索赔。修复期视事故大小由发包人、监理单位与承包人另行协商。保险赔偿不足的，由承包人承担相应责任。发包人不承担赔偿责任，但因不可抗力导致的工期延误按照专用条款第39.3款约定执行。如承包人不按上述要求足额购买保险，发生施工现场、已完成的建筑设施及现场人员、机械、材料设备的一切损失均由承包人承担，发生修复及向保险公司办理索赔事宜的责任由承包人承担，发包人不承担由此产生的一切责任。40.6.2承包人开工前必须落实保险投保事宜，并提交有关书面的依据给发包人。40.7因各种原因出现工期顺延时，承包人应继续购买上述保险并报工程师备案。41.担保承包人和发包人一致同意将合同通用条款第41.1款修改为：41.1本工程双方约定担保事项如下：41.1.1承包人向发包人提供履约担保，担保方式为银行保函，履约保函作为本合同附件。41.1.2本合同签订后15个工作日内，承包人向发包人提交由发包人认可的银行开出的担保金额为￥元（人民币大写元整）的履约保函原件。承包人未在上述期限内提交履约银行保函的，视为放弃中标资格，承包人有权解除合同，同时承包人须按专用条款第35.2.11款约定向发包人支付违约金。当工程竣工验收合格后，承包人可向发包人申请退还履约保函（有未决索偿事宜的除外）。41.1.3承包人提交的履约银行保函是对本合同约定的承包人全部义务（包括但不限于乙方违约后应支付的违约金和赔偿金）的担保，承包人的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，发包人均有权向出函银行提出索赔。当承包人不履行或不完全履行合同义务的行为导致履约银行保函金额不足时，承包人必须在发生履约银行保函金额不足后15个工作日内补充提交履约银行保函，使得本合同履行期间有效的履约保函金额不低于承包人第一次提交的履约银行保函金额。承包人未在上述期限内补充提交履约银行保函的，视为放弃中标资格，承包人有权解除合同，同时承包人须按专用条款第35.2.11款约定向发包人支付违约金。承包人和发包人一致同意不适用合同通用条款第41.2、41.3款的约定。44.合同解除承包人和发包人一致同意在合同通用条款第44条新增第44.8款：44.8当承包人承担的违约金的金额累计超过合同暂定总价的10%时，发包人有权解除合同，并选择其他施工单位继续施工，承包人提交全部施工资料给发包人后无条件撤离现场。46.合同份数承包人和发包人一致同意将合同通用条款第46.1款修改为：46.1本合同份数：壹式壹拾陆份，双方各执捌份。承包人和发包人一致同意不适用合同通用条款第46.2款的约定。47.补充条款承包人和发包人一致同意对合同通用条款第47条补充约定如下：47.1临时用水、用电费用发包人不提供临时用水、用电接口给承包人，施工场地内的所有用水、用电费用（包括发包人和监理的用水、用电费用）及日常维护管理均由承包人承担。以上费用均被视为已包含在承包人投标报价中，发包人不再为此支付任何费用。47.2要有切实可行的环保措施及防止对周边环境影响的保护措施，因措施不利造成的一切后果由承包人负责并解决。47.3发包人认为有必要时，可以对本工程或者其任何部分的结构形式、质量、等级或数量作出变更，有权指令承包人进行下述变更、增加或取消：（1）增加或减少本合同中任何工程的数量；（2）取消合同中的任何单项工程；（3）改变合同中的任何工作的性质、质量或种类；（4）改变本工程任何部分的标高、线型、位置和尺寸；（5）完成本工程所必须的任何种类的附加工程；（6）改变本工程任何分项工程约定的施工顺序或时间安排。上述变更均不应使本合同作废或者无效。所有这类变更（如有）的结果应该根据本合同专用条款第23条约定予以作价，并在工程结算时一并结清。但是，如果发出本工程的变更，是承包人的过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的额外费用由承包人承担。47.4送达合同一方发给另一方的任何通知、文件、催告等，可以邮递、直接递交形式任何一种方式送达。任何通知、文件、催告等在下列情形下均被视为送达：（1）按照本合同约定的通信地址邮递的，则自邮递之日起第5日视为送达；（2）以直接递交形式通知的，以签收时间视为送达；发包人联系方式：联系人：电话：传真：地址：增加增加承包人联系方式：联系人：电话：传真：地址：47.5其它47.5.1对施工用的临时围墙、劳保用品、统一着装、垃圾处理等相关HSE的费用，承包人在投标报价时应予考虑，否则被视为是承包人对发包人的让利，发包人不再为此支付任何费用；当发包人对上述相关项目提出要求时，承包人必须无条件执行，不得以任何理由要求增加费用。47.5.2本合同或施工过程中承包人的承担的赔偿金、违约金、预计违约金、保证金等，发包人有权从应支付给承包人的工程款中扣除，或通过履约银行保函进行索赔，亦有权要求承包人另行支付。47.5.3承包人进场后5个工作日内不少于30套模板生产预制件，并满足2017年6月30日前开始投放。47.5.4承包人给发包人造成损失的，应承担损害赔偿责任。承包人向发包人承担了违约金但违约金不足以弥补损失的，承包人应赔偿差额。本合同中发包人的损失包括但不限于：（1）发包人的实际损失；（2）因承包人或与承包人有关的原因导致发包方向第三方支付的违约金、损害赔偿金等，发包人向承包人追索以及发包人被第三方追索而支付的律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、差旅费等；（3）发包方可得利润的损失。47.5.5本合同约定的承包方的违约条款或违约措施可以并处。合同附件清单：附件一、HSE管理协议附件二、《廉政责任书》附件三、主要材料厂家名单附件四、关于海洋版块各工地统一着装的通知

附件一XXX工程施工HSE管理协议（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），己接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《水运工程施工安全防护技术规范》及其他有关法律、法规、规范和规定，为确保工程项目实现“以人为本，安全第一，环境优良，持续改进”的HSE（健康、安全与环境，以下简称：HSE）工作目标，明确双方的责任、权利和义务，经双方协商一致，签订本协议。第一条工程项目：第二条工程地点：第三条对承包人HSE资质的要求1、应取得“安全生产许可证”；2、主要负责人、项目负责人、专职HSE管理人员应取得行业主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》。第四条发包人的HSE责任、权利和义务1、认真执行国家、省、市和行业主管部门有关职业健康、安全、环保的法律、法规、规范和规定，建立健全HSE管理体系和监督管理组织机构，完善各项HSE责任制度和管理制度，并负责向承包人提供本单位的HSE管理体系文件，组织对承包人专（兼）职HSE管理人员进行HSE管理体系宣贯培训，指导、帮助承包人建立符合发包人要求的HSE管理体系，督促承包人全面履行HSE职