装修施工合同美容行业

装修施工合同美容行业合同目录第一章总则1.1合同签订主体1.2合同效力1.3合同解释第二章工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程预算第三章施工内容3.1施工项目3.2施工材料3.3施工工艺第四章施工期限4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3施工延期第五章质量标准5.1施工质量要求5.2质量验收5.3质量保修第六章工程款项6.1付款方式6.2进度付款6.3尾款支付第七章施工变更7.1变更范围7.2变更程序7.3变更费用第八章违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十章合同的解除和终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3解除和终止后的处理第十一章保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密第十二章附则12.1合同附件12.2合同修改12.3合同生效第十三章其他约定13.1双方的其他权利和义务13.2双方的其他约定13.3附加条款第十四章签字盖章14.1甲方签字14.2乙方签字14.3合同盖章合同编号_________第一章总则第一条款合同签订主体第二条款合同效力第三条款合同解释第二章工程概况第一条款工程地点第二条款工程规模第三条款工程预算第三章施工内容第一条款施工项目第二条款施工材料第三条款施工工艺第四章施工期限第一条款工程开工日期第二条款工程竣工日期第三条款施工延期第五章质量标准第一条款施工质量要求第二条款质量验收第三条款质量保修第六章工程款项第一条款付款方式第二条款进度付款第三条款尾款支付第七章施工变更第一条款变更范围第二条款变更程序第三条款变更费用第一章总则1.1合同签订主体1.2合同效力1.3合同解释第二章工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程预算第三章施工内容3.1施工项目3.2施工材料3.3施工工艺第四章施工期限4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3施工延期第五章质量标准5.1施工质量要求5.2质量验收5.3质量保修第六章工程款项6.1付款方式6.2进度付款6.3尾款支付第七章施工变更7.1变更范围7.2变更程序7.3变更费用第八章违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十章合同的解除和终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3解除和终止后的处理第十一章保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密第十二章附则12.1合同附件12.2合同修改12.3合同生效第十三章其他约定13.1双方的其他权利和义务13.2双方的其他约定13.3附加条款第十四章签字盖章14.1甲方签字14.2乙方签字14.3合同盖章多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：设计变更甲方要求对原有设计进行变更时，应提前至少一周通知乙方，并提供详细的设计变更方案。乙方应根据甲方提供的变更方案进行施工调整，并按照实际情况调整工程款项。附加条款二：工程延期如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担因此产生的额外费用，包括但不限于人工费、材料费等。甲方应在延期原因消除后立即通知乙方，并商讨延期期间的施工安排。附加条款三：材料供应甲方应确保所需材料的供应，如因甲方原因导致材料供应不足或延误，乙方有权按照实际情况停止施工，并要求甲方支付因此产生的额外费用。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款四：施工质量乙方应严格按照约定的施工质量标准进行施工，如因乙方原因导致施工质量不符合约定，乙方应承担重新施工的费用，并支付合同金额一定比例的违约金。附加条款五：安全事故乙方在施工过程中应严格遵守安全生产规定，如发生安全事故，乙方应承担全部责任，并负责处理相关事宜。甲方有权要求乙方立即暂停施工，直至安全事故得到妥善解决。附加条款六：工程保密乙方应对施工过程中的技术秘密和商业秘密予以保密，未经甲方同意，不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，应承担相应的违约责任。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款七：中介费用第三方中介在合同履行过程中产生的费用，包括但不限于中介费、咨询服务费等，由甲方承担。甲方应在支付中介费用前，与乙方协商一致。附加条款八：中介责任第三方中介在合同履行过程中，如因中介方的原因导致合同无法正常履行，中介方应承担相应的责任。甲方和乙方均有权要求中介方赔偿因此产生的损失。附加条款九：中介退出如甲方和乙方协商一致，希望解除与中介方的合作关系，可提前终止合同，并按照约定的方式支付中介费用。附加条款十：纠纷解决如甲方、乙方和中介方在合同履行过程中发生纠纷，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计变更方案2.工程延期通知3.材料供应证明4.施工质量验收报告5.安全事故报告6.工程保密协议7.中介费用支付证明8.中介责任认定书9.中介退出协议10.纠纷解决仲裁书或法院判决书二、违约行为及认定：1.甲方要求设计变更未提前通知或未提供方案2.甲方未按约定时间支付工程款项3.甲方未确保材料供应导致工程延误4.乙方施工质量不符合约定5.乙方未遵守安全生产规定导致安全事故6.乙方泄露甲方技术商业秘密7.第三方中介未按约定提供服务或泄露甲方信息8.甲方、乙方、中介方协商不一致导致合同解除三、法律名词及解释：1.装修施工合同：明确甲方、乙方及第三方中介的权利和义务2.设计变更：对原有设计进行修改或调整3.工程延期：工程竣工日期推迟4.质量保修：乙方对施工质量承担一定期限的保证5.违约金：违约方支付给守约方的经济赔偿6.仲裁：通过仲裁机构解决合同争议7.诉讼：通过法院解决合同争议四、执行中遇到的问题及解决办法：1.设计变更：提前沟通，提供详细方案，协商一致后实施2.工程延期：提前通知，商讨延期期间的施工安排，协商解决额外费用3.材料供应：甲方确保材料供应，乙方及时反馈，共同解决供应问题4.施工质量：乙方严格按照质量标准施工，甲方监督，发现问题及时整改5.安全事故：立即报告，暂停施工，妥善处理，协商责任承担6.保密义务：签订保密协议，明确保密内容和期限，违反保密义务协商解决7.中介服务：明确中介费用和责任，协商一致解除或终止合作关系五、所有应用场景：1.甲方为美容行业企业