合同管理-县污水处理项目-劳务合同

施工劳务合作协议甲方：乙方：为加强公司内部经营管理，充分调动工作积极性和加强项目管控的责任，保证项目经理部贯彻执行现行的国家及行业管理标准、法规、规范、规程及公司的规章制度，全面履行“建设工程劳务施工合同、”责任、义务和承诺，确保工程产值、成本、质量、安全、进度管理目标的实现，经双方协商一致，就乙方担任甲方遵义桐梓县100村庄农村生活污水治理项目的施工劳务班组，特签订本合同，由双方共同遵照执行。第一项工程项目概况一、工程项目名称：100村庄农村生活污水治理项目二、工程建设地点：桐梓三、承包范围及单价：按现场实计收方为准四、工期：2023年6月15日至2023年10月31日止第二项施工项目组建、工作内容、履约权限一、乙方负责组建施工团队，机械设备，团队人员相关证件的复印件须在进场后10日内报甲方工程项目部备案。乙方是项目工程成本、工程质量、安全生产、文明施工、进度的第一责任公司，对本施工项目部实施的所有工程质量负责。二、乙方工作内容：施工图纸范围内的所有内容、施工图范围外的签证内容，包括人工、辅材、安全文明施工、机器具、三、甲、乙双方签订合同时，甲方在2日内开具进场通知书后，乙方3日内必须进场施工。由于甲方原因不能正常施工，给乙方造成的一切损失由甲方承担。第三项责任指标一、工程质量：达到国家现行建筑工程施工质量验收规范标准。二、安全指标：杜绝死亡事故及重伤事故。1、经甲、乙双方协商，即：完成甲方与乙方按本合同约定的结算方式，及工程项目涉及需上缴国家和当地政府部门所有的税费后(备注：钢管、模板、挖机的税费由甲方承担)，全部作为乙方的劳务款；乙方如出现亏损，亏损部分由乙方自行承担，与甲方无关。2、施工人员保险：乙方购买。3、工程结算方式：最终工程量以业主(审计)方审计的工程价款为结算依据。计价方式按本合同约定单价进行计价。4.税金:按合同文件及税务管理部门的相应政策规定执行。第四项付款方式和计价方式（一）乙方应完成一个镇工程量后向通知甲方验收，如甲方5日内不去验收，视为验收合格。初步验收后，甲方应支付乙方总工程量的80%，尾款20%工程完工2月内一次性支付乙方，如3日内为支付，甲方违约金总工程的3%每日支付给乙方，第五项施工方式1、以分包协议及补充协议为主。2、甲方必须对接好工程项目的所有工作，如造成停工，乙方工人工资及机械设备租赁费等一切损失由甲方承担，乙方只负责施工。3、计价方式按贵州2016五部定额(市政定额)下浮14%结算，税金各完各税（乙方负责86%）。税费的规定：劳务发票：材料发票，以上发票均要求开具增值税专用发票及劳务发票，乙方向甲方提供农民工工资册。3、工程质量符合国家及地方施工验收规范标准；且应符合甲方与业主提供的施工工艺及设计标准。4、标价清单没有体现税金，由乙方先开本项目发票报账，甲方与中标方（业主方)沟通后，甲方一次性补贴给乙方。第六项安全生产乙方在施工中必须严格遵守安全生产操作规程，不得有任何违反《中华人民共和国安全生产法》的行为。一、甲方管理部门不定时的进行安全检查，对发生安全隐患的，及时签发安全质量隐患文明施工整改通知，乙方必须在整改通知规定的限期内按整改要求整改完毕；二、乙方项目施工过程必须严格遵守《安全生产法》第十七条对安全生产工作负有的六条责任；为施工项目创建良好的安全环境。乙方必须有具有安全生产知识和管理能力的安全管理人员；乙方必须对从业人员进行安全生产教育和培训，提高安全生产技能，未经教育和培训的人员不准上岗作业，特种作业人员必须进行专门安全作业培训，持证上岗；乙方必须编制施工项目安全生产规章制度和操作规程，监督从业人员严格遵守；三、乙方必须严格认真履行国家安全生产相关技术标准；四、乙方必须严格加强安全管理，较大伤亡事故控制为零，轻伤事故频率控制在2‰以内。五、乙方对项目工程的安全施工负直接责任，指标为杜绝重大人身伤亡、机械事故。由于施工原因造成的一切责任事故由乙方承担经济损失和法律责任。六、乙方必须对劳务人员的安全保障负责。七、在施工现场条件具备的情况下，乙方未按甲方管理规定组织施工，如现场有不满足规定要求，甲方通知整改，乙方不组织整改或整改不到位，在相关职能部门检查中不合格，一切处罚及由此给甲方带来的经济损失由乙方承担。第七项甲方的权利和义务一、办理工程联系的前期工作，与乙方一起和业主方办理施工过程中的相关签证。二、如果工程在施工过程中有质量、安全、债权债务问题出现，甲方可以从当期工程款中暂扣1%-10%的风险保证金，等问题解决后，剩余部分退还乙方。三、如乙方因施工力量不足或施工队伍技术水平低下，不能确保工程安全、质量、工期的，经甲方书面通知后未在规定的时间内整改达到甲方要求的，甲方有权解除本合同，另组织其他公司来施工。对不合格工程和达不到合同签订的质量等级要求的，甲方有权责令停工整改，停工整改费用由乙方自理；出现乙方情节恶劣据不服从甲方管理的，甲方有权解除合同，收回乙方的施工权。第八项乙方的权利和义务一、服从甲方施工组织安排，认真按设计施工图纸及规范组织人员进场施工，确保工程工期和质量达到甲方与业主方签订的建设工程施工合同约定的要求、标准。乙方需要及时收集整理完善相关技术资料，做好施工安全防范和污染预防工作，杜绝任何伤亡和污染事故。乙方需要全面履行甲方同业主方签订的《建设劳务施工合同》中的全部责任和义务，遵守甲方管理制度。负责工程项目交工后保修期内的各项保修工作。二、按国家有关规定完善用工手续，内聘、外聘人员均必须报甲方备案。施工人员及其他技术人员必须持证上岗，特种作业人员要有操作证。三、按施工规范以操作规程进行安全文明施工，有关环保、卫生、噪声等按当地政府有关部门的管理规定执行。四、乙方每月25日向甲方上报经甲方相关负责人签字认可的当月进度报表和下月进度计划。五、乙方必须及时结清人工工资，甲方发现乙方有恶意拖欠行为可以暂扣款直接进行末端支付。六、乙方应当主动配合政府部门及甲方各职能部门的监督管理工作，对在监督管理过程中存在的问题未能及时整改，给甲方造成不良影响的，甲方有权暂停支付劳务款，待整改合格后，再行支付劳务款。七、在工程建设期间，乙方无权从事以下经济活动：1、甲方未按合同约定履行各项义务致使合同无法履行，甲方承担赔偿责任，甲方应以实际欠款为准给乙方，并以实际欠款为基准从违约之日起以中国人民银行同期贷款利率的4倍违约金支付乙方。若因乙方的原因所致，甲方未履行或者未完全履行，导致工程未完成，由乙方自行承担。2、乙方未按合同约定给甲方造成损失，由乙方承担违约责任，并从违约之日起以实际损失的30%为违约金向甲方赔偿，且乙方需同时进行工程修复，若修复得仍有瑕疵，甲方可自行寻找施工队进行修复，由此产生的费用由乙方自行承担，与甲方无关。3、乙方施工质量达不到设计和规范的要求，乙方负责无偿进行返工修理，承担因返工造成的工料损失及工期拖延责任。4、乙方所包工程不得中途停工或向第三人转包或分包。否则，甲方有权单方终止合同，损失自负不予结算，其所完成工程实际价弥补甲方另选工程队和推迟工期的经济损失。第九项其他一、劳务款项必须由甲方监督使用，专款专用；乙方不得以任何理由挪用劳务款作其它用途。二、乙方在施工过程中发生的债权债务由乙方负责，乙方必须及时结清工人工资。乙方因拖欠工人工资，出现相关人员到甲方闹事或者起诉甲方，上述款项及由此给甲方造成的损失全部由乙方负责，甲方有权解除本合同。三、本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商后确定。四、因本合同发生的纠纷，任何一方均可以向工程所在地法院起诉。第十项合同的生效一、本合同双方签字盖章后生效，劳务款结清后自动失效。二、本合同一式贰份，甲方乙方留存一份。甲方（签章）：乙方（签章）：法人代表：