2024外保温合同书范文

合同编号：__________合同各方：鉴于甲方为工程项目需要进行外保温施工，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行外保温施工的事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条乙方责任2.1乙方负责按照甲方的要求，完成外保温工程的施工，并保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。2.2乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工，不得延误工期。2.3乙方应严格按照国家和地方的法律法规、政策及甲方要求，保证施工过程中对环境、相邻建筑物和公共设施的安全。第三条合同价格3.1双方经协商一致，确定本合同的总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2乙方在合同签订后，按照约定的时间和方式向甲方提交发票。第四条施工期限4.1乙方应在本合同约定的工程范围内，按照约定的工期完成施工。4.2甲方应按照约定的时间向乙方支付合同价款。第五条质量保证5.1乙方应对施工质量负责，并承担质量问题的修复责任。5.2工程质量保修期为__________年，自工程验收合格之日起计算。第六条保密条款6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。6.2保密期限自本合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。7.2若乙方未按照约定时间完成施工，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同总价款的__________%。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.合同双方应确保提供的信息真实有效，如有虚假，应承担相应法律责任。解决办法：签订前进行尽职调查，核实对方资质及提供的信息。2.合同价款、工程量等关键条款需明确具体，避免含糊不清。解决办法：详细列出工程量清单，明确价款构成，如有争议可寻求专业机构评估。3.约定违约责任及赔偿金额，确保合同履行。解决办法：明确违约金计算方式及赔偿范围，合理设置违约金比例。4.注意保密条款，保护商业秘密和技术秘密。解决办法：签订保密协议，明确保密内容、期限及违约责任。5.约定争议解决方式，以便出现纠纷时顺利解决。解决办法：选择合适的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。6.签订合确保双方代表具有授权资格。解决办法：核实代表身份，要求提供授权文件。7.合同履行过程中，关注工程质量、进度和安全。解决办法：设立质量监督机构，定期检查工程进度和安全隐患。8.注意合同的生效、终止和解除条件。解决办法：明确合同的起始日期、终止条件和解除方式。法律名词及名词解释：1.甲方：指承担合同义务的一方，通常为委托人。2.乙方：指履行合同义务的一方，通常为承包人。3.合同履行：指合同双方按照约定履行各自义务的行为。4.违约金：指一方违反合同约定，应支付给另一方的经济赔偿。5.质量保修期：指工程验收合格后，承包人对工程质量承担修复责任的期限。6.商业秘密：指不为公众所知悉，具有商业价值并经权利人采取保密措施的信息。7.技术秘密：指不为公众所知悉，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息。8.争议解决：指通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决合同双方在履行过程中发生的纠纷。9.尽职调查：指在签订合同前，对合同对方的资质、信用、资产等情况进行调查和评估。10.授权文件：指证明合同双方代表具有签订和履行合同资格的文件。应用场合：1.建筑工程项目的外保温施工。2.房地产开发商与施工单位之间的外保温工程合作。3.任何需要外保温施工的场所，如工业厂房、办公楼等。补充条款：1.外保温材料的技术规格与要求。2.施工过程中的安全措施和环境保护措施。3.工程验收标准和方法。4.工程变更和调整的条款。5.不可抗力事件的处理办法。6.合同的转让和分包规定。7.双方约定的其他事