二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1010

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」010

1.题型：多选题

根据《建设工程质量检测办法》，说法正确的是（）。A

检测资质分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质B

涉及结构安全的试件经见证取样后，由施工单位委托检测单位检测C

利害关系人对检测结果发生争议的，由双方认可的检测机构复检，复检结果由提出

复检方报当地建设主管部门备案D

检测机构应当将涉及结构安全检测结果不合格情况，及时报告工程所在地建设主管

部门E

检测机构应当对试样的代表性和真实性负责

考点

2Z207023对建筑材料、设备等进行检验检测的规定

解析

本题考查的是施工检测的见证取样和送检制度。质量检测业务由工程项目建设单位

委托具有相应资质的检测机构进行检测。见证人员和取样人员应对试样的代表性和

真实性负责。

考点：工程质量检测单位的资质和检测规定

2.题型：单选题

聘用单位与注册建造师王某解除了劳动关系.王某的注册证书应当（）.

A被吊销

B被撤销

C在有效期内延续有效

D注销

答案

D

3.题型：单选题

甲房地公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求，便与相邻的

乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设

15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款

项，后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司，关于A地块权

利的说法，正确的是（）。A

甲公司对乙工厂的土地拥有地役权B

甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权C

甲公司给定的权利自合同公正后获得D

甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利

考点

2Z201041物权的主要种类和与土地相关的物权

解析

地役权无疑，但题目考核比较自掘坟墓，地役权已经随主合同转让了。

考点：地役权。

4.题型：多选题

下列建设工程招标投标行为中，属于投标人不正当竞争行为的有（）。

A投标人相互串通投标

B投标人与招标人串通投标

C招标人操纵中标

D投标人以他人名义投标

E投标人以高于市场定价的报价竞标

答案

A,B,D

解析

不正当竞争行为包括：（1）投标人相互串通投标；（2）招标人与投标人串通投

标；（3）投标人以行贿手段谋取中标；（4）投标人以低于成本的报价竞标；

（5）投标人以他人名义或以其他方式弄虚作假骗取中标。

5.题型：单选题

招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，可以处（）万元罚款。

A1——5

Bl-10

C3〜5

D5-1O

答案

A

6.题型：单选题

按照《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，承包人覆盖工程隐蔽部位

后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测

或揭开重新检查。下列有关费用工期和利润承担原则的表述，正确的是（）。

A经检查证明工程质量符合合同要求的.由发包人只承担由增加的费用和延误的工

期

B经检查证明工程质量符合合同要求的.由发包人只承担由此延误的工期并支付承

包人合理的利润

C经检查证明工程质量不符合合同要求的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延

误的工期。

D经检查证明工程质量不符合合同要求的，由承包人承担由此增加的费用，发包人

承担延误的工期

答案

C

解析

按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF_2013—0201）通用条款5.3.3：“承包

人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖

的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，……。经检查证明工程质量符合合同要求

的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润;经

检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人

承担。”对照此条文可知，选项C为正确答案。

7.题型：单选题

根据有关工程建设企业标准的规定，下列表述完全符合规定的是（）o

A对已有国家标准、行业标准或地方标准的，企业不可再根据本企业的技术特点和

实际需要制定企业标准

B对已有国家标准、行业标准或地方标准的，企业只能按照国家标准、行业标准或

地方标准执行

C对没有国家标准、行业标准或地方标准的，企业应当根据本企业的技术特点和实

际需要制定企业标准

D对没有国家标准、行业标准或地方标准的，企业应当采用国际标准或国外先进标

准

答案

C

8.题型：多选题

设计单位的安全责任包括（）。A

按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B

提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议C

对安全技术措施或专项施工方案进行审查D

依法对施工安全事故隐患进行处理E

对设计成果的实施结果承担责任

考点

2Z206052勘察、设计单位相关的安全责任

解析

设计单位对设计结果承担责任，而不是实施行为。

考点：设计单位的安全责任

9.题型：单选题

建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工,

限期改正，处工程合同价款（）的罚款。

A0.5%以上1%以下

B1%以上2%以下

C2%以上4%以下

D3%以上6%以下

答案

B

解析

《建设工程质量管理条例》第57条规定，违反本条例规定，建设单位未取得施

工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程

合同价款1%以上2%以下的罚款。

10.题型：单选题

全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起（）年内，由省、

自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设

置专门机构或者指定专人负责管理。

A1

B2

C3

D5

答案

A

解析

全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由省、自

治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置

专门机构或者指定专人负责管理。

11.题型：单选题

根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是（）。

A厂房

B可转让的专利权

C生产原材料

D公立幼儿园的教育设施

答案

D

12.题型：多选题

根据我国《民法通则》以及相关的法律规范的规定，能够引起债的发生的法律事

实，即债的发生根据，主要包括（）。

A合同

B侵权行为

C不当得利

D无因管理

E胁迫、欺骗

答案

A,B,C,D

解析

建设工程债产生的根据，主要包括合同、侵权、不当得利、无因管理。

13.题型：多选题

承担违约责任的构成要件包括（）.

A有违约的事实

B给当事人一方造成损失

C当事人一方主观上故意

D非违约方证明对方的行为不符合合同约定

E当事人一方主观上过失

答案

A,D

14.题型：单选题

关于招标代理机构的说法不正确的是（）。

A有从事招标代理业务的营业场所和相应资金

B有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库

C有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量

D它和建设行政主管部门可以存在隶属关系

答案

D

15.题型：单选题

乙公司向甲公司租了一套设备，在甲公司不知情的情况下，乙公司与丙公司签订合

同，将该套设备卖给了丙公司。下列说法正确的是（）。

A由于乙公司没有处分权，因此买卖合同无效

B如合同签订后，甲公司将设备卖给乙公司，则合同确定有效

C如丙公司订立合同之后知道乙公司没有处分权，则合同无效

D如果设备已经交付给丙公司，则合同有效

答案

B

解析

本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同，无处分权人订立的合同，经权利

人追认后或无处分权人在订立合同后取得处分权时，合同才有效，因此只有B是

最符合题意的。

16.题型：单选题

某办公楼设计合同经双方协商进行了变更，则该合同变更的效力应当表述为（）.

A变更的效力仅及于变更的部分

B未变更部分效力不确定

C已履行部分应恢复原状

D当事人丧失赔损请求权

答案

A

17.题型：单选题

关于合同撤销权的行使，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起一定期限

内行使撤销权。该期限为（）年。

A1

B2

C3

D5

答案

A

解析

行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使，并应当向人民

法院或者仲裁机构申请。故选项A正确。

18.题型：多选题

施工单位应当承担的消防施工的质量和安全责任有（）。

A选用质量要求符合国家标准或者行业标准的消防产品

B按照经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工

C选用满足防火性能要求的建筑构件

D查验具有防火性能要求的建筑材料及装修材料的质量

E建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全负责人

答案

B,D,E

解析

《建设工程消防监督管理规定》规定：施工单位应当承担下列消防施工的质量和

安全责任：（1）按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的

消防设计文件组织施工，（2）查验消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑

材料及装修材料的质量，（3）建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全负责

人...故选项B、D、E正确。

19.题型：单选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，发生生产安全事故后，（）应当采取措施

防止事故扩大，保护事故现场。A

施工单位B

建设单位C

监理单位D

设计单位

考点

2Z206043施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，发生生产安全事故后，施工单位应当采取措

施防止事故扩大，保护事故现场。

考点：发生施工生产安全事故后应采取的相应措施

20.题型：单选题

关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是（）。

A需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目正式投入试生产之日起

1个月内申请验收

B建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成环境保护设施验收

C环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令

停止生产

D分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收

答案

D

21.题型：多选题

《建筑法》规定，施工单位偷工减料、使用不合格的材料、构配件和设备的，应承

担的法律责任包括（）。

A责令改正，处以罚款

B情节严重的，停业整顿，降低资质等级或吊销资质证书

C吊销营业执照，退出建筑市场

D对质量不合格工程负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失

E构成犯罪的，依法追究刑事责任

答案

A,B,D,E

22.题型：多选题

招标人的下列行为中，违反《招标投标法实施条例》关于招标人不得以不合理的条

件限制、排斥潜在投标人的规定的有（）o

A规定投标企业如果曾经获得过本地区质量优秀奖，评标时可以加2分

B限定投标企业必须具有的资质与招标项目的特点和需要不相适应

C招标公告中表明不接受投标联合体

D对本地企业和外地企业提供不同的项目信息

E限定投标人必须采用某种专利、商标、品牌、原产地或供应商

答案

A,B,D,E

解析

《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜

在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜

在投标人或者投标人：（1）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别

的项目信息；（2）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需

要不相适应或者与合同履行无关；（3）依法必须进行招标的项目以特定行政区域

或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（4）对潜在投标人或者

投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（5）限定或者指定特定的专利、商

标、品牌、原产地或者供应商；（6）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标

人或者投标人的所有制形式或者组织形式；（7）以其他不合理条件限制、排斥潜

在投标人或者投标人。

23.题型：多选题

工程项目存在（）问题之一的，监理单位不得组织节能工程验收。

A未完成建筑节能工程设计内容的

B工程存在违反强制性条文的质量问题而未整改完毕的

C隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整的

D对监督机构发出的责令整改内容未整改完毕的

E参加验收人员不具备相应资格的

答案

A,B,C,D

24.题型：单选题

用人单位自（）起即与劳动者建立劳动关系。

A签订合同之日

B劳动合同登记备案之日

C用工之日

D劳动者领取工资之日

答案

C

25.题型：多选题

有下列情形之一的，劳动者可以立即与用人单位解除劳动合同的有（）.

A用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全

B在试用期内的

C用人单位濒临破产

D劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使合同难以履行的

E用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动的

答案

A,E

26.题型：单选题

分包人要求总包人支付工程欠款150万元，总包人却以发包人尚有应付工程款200

万元未付为由拒绝付款。分包人多次催款未果，直接以自己名义向法院起诉发包

人，要求支付150万元欠款及其利息。关于分包人行为的说法，正确的是（）。

[2013]A

起诉没有法律依据B

只能以总包人的名义起诉C

属于行使代位权D

只能起诉总包人

考点

2Z208024民事诉讼时的审判和执行程序

解析

考查代位权。根据《合同法》第73条的规定：因债务人怠于行使其到期债权，对

债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债

权，但该债权专属于债务人自身的除外。代位权的行使范围以债权人的债权为限。

债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。债权人依照《合同法》第73条的

规定提起代位权诉讼，应当符合下列条件：（一）债权人对债务人的债权合法；

（二）债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害；（三）债务人的债权已到

期；（四）债务人的债权不是专属于债务人自身的债权。本题A项错误，分包人

起诉属于行使代位权，具有法律依据；B项错误，行使代位权人可以以自己的名义

起诉；D项错误，在代位权诉讼中，起诉原告为债权人，被告为次债务人（即债务

人的债务人）；C项正确。

考点：代位权（已取消考点）

27.题型：单选题

施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，下列说法正确的是

（）oA

有义务及时向设计单位提出来B

通过建设单位向设计单位提出来C

通过监理单位向设计单位提出来D

施工单位凭借施工经验改正

考点

2Z207022按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定

解析

施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，有义务及时向设计单

位提出来。但要根据合同关系执行，建设单位找设计单位。施工单位通过监理和建

设单位沟通。

考点：防治设计文件和图纸出现差错

28.题型：多选题

下列关于劳务派遣的有关说法中，正确的有（）。

A经营劳务派遣业务应依法申请行政许可，办理公司登记

B劳务派遣只能在临时性、辅助性或替代性的工作岗位上实施

C劳务派遣用工方式的特征是劳动者的聘用与使用分离

D用工单位不能将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位

E除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用

答案

A,B,C,D

29.题型：单选题

某施工单位为赶工期，对本应当进行边坡支护的土石方工程未进行有效支护，建设

行政主管部门检查到该情况后责令其改正，并进行了罚款，其惩罚措施属于（）

法律责任形式。A

民事责任B

行政处分C

刑事责任D

行政处罚

考点

2Z208011建设工程纠纷的主要种类

解析

行政处罚的常见形式为警告、罚款、没收违法所得、取消投标资格、责令停止施

工、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书等。

考点：建设工程行政纠纷

30.题型：单选题

城市道桥、铁路（包括轻轨）、工业厂房等建设项目，在建成后的使用过程中可能会

对周围环境产生噪声污染。建设单位应依法规定防治措施的时间是（）0

A立项准备时

B建设前期

C建成后

D投入使用后

答案

B

31.题型：单选题

保证合同的签订人为（）。

A债权人与保证人

B债权人与债务人

C债务人与保证人

D保证人与被保证人

答案

A

解析

保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同，保证人与债权人可以就单个主合

同分别订立保证合同，也可以协议在最高债权额限度内就一定期间连续发生的借款

合同或者某项商品交易合同订立一个保证合同。

32.题型：单选题

某施工单位拖欠农民工工资5万元，被30位农民工告上法庭，审判结果农民工胜

诉，施工单位不服而上诉。其上诉期限为（）天。

A7

B10

C15

D30

答案

c

33.题型：单选题

按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境噪声排放限值为

()0

A昼间60dB(A),夜间50dB(A)

B昼间65dB(A),夜间50dB(A)

C昼间70dB(A),夜间55dB(A)

D昼间75dB(A),夜间60dB(A)

答案

C

34.题型：单选题

建筑市场不良行为信息公布期限一般为()o

Al个月至2年

B2个月至1年

C3个月至2年

D6个月至3年

答案

D

35.题型：单选题

建设单位申请领取施工许可证的法定审批条件中，对施工设计文件的要求是应当满

足()•

A施工需要并按规定通过审查

B建设单位的要求

C城市规划的要求

D施工质量和施工安全的要求

答案

A

36.题型：单选题

按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，

建设单位应当（）手续。[2012]A

申请办理开工延期B

重新办理开工报告的批准C

申请办理施工许可证注销D

核验开工报告批准

考点

2Z202013延期开工、核验和重新办理批准的规定

解析

本题考查开工报告的办理依据《建筑法》第11条，按照国务院有关规定批准开工

报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情

况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。故B

选项正确。

考点：重新办理批准手续的规定。

37.题型：多选题

下列情况中，不影响劳动合同履行的有（）。

A劳动者开始依法享受基本养老保险待遇

B用人单位名称发生变更

C用人单位法定代表人变更

D用人单位投资人变更

E用人单位被依法宣告破产

答案

B,C,D

解析

用人单位如果变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳

动合同的履行。故B,C,D选项正确。

38.题型：单选题

物权和债权的性质分别可以表述为O

A绝对权绝对权

B相对权绝对权

C相对权相对权

D绝对权相对权

答案

D

解析

债权与物权不同，物权是绝对权，而债权是相对权。债权相对性理论的内涵，可

以归纳为以下三个方面：（1）债权主体的相对性；（2）债权内容的相对性；

（3）债权责任的相对性。债务是根据当事人的约定或者法律规定，债务人所负担

的应为特定行为的义务。

39.题型：单选题

根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构

安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于技术标准中规定数量的

（）O

A100%

B80%

C50%

D30%

答案

D

解析

2000年9月建设部发布的《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和

送检的规定》中规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不

得低于有关技术标准中规定应取样量的30%下列试块、试件和材料必须实施见证

取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；

⑶用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；

⑸用于拌制亍昆凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加

剂；（7）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送

检的其他试块、试件和材料。

40.题型：单选题

甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（）。

A共同投标协议在中标后提交

B甲公司与乙公司必须是同一专业

C联合体是以一个投标人的身份投标

D甲公司与乙公司必须是同一资质等级

答案

C

41.题型：单选题

某施工单位在参与某建设工程的投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报

价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任为

（）oA

恶意投标罪B

重大责任事故罪C

串通投标罪D

玩忽职守罪

考点

2Z201094建设工程刑事责任的种类及承担方式

解析

串通投标罪《刑法》第223条规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其

他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照以上规定处

罚。答案选C

考点：串通投标罪。

42.题型：单选题

自招标文件开始发出之日起至提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）天。

A15

B20

C25

D30

答案

B

43.题型：单选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人未履行安全生产管理

职责，但尚未发生安全事故的，首选的处理办法是（）o

A责令施工单位停业整顿

B给予罚款处理

C给予撤职处分

D责令限期改正

答案

D

44.题型：单选题

所谓保证，是指（）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或

者承担责任的行为。A

保证人和债务人B

保证人和债权人C

债权人和债务人D

法律法规

考点

2Z201072建设工程保证担保的方式和责任

解析

所谓保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履

行债务或者承担责任的行为。

考点：建设工程保证担保的方式和责任;。

45.题型：单选题

某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。

下列说法中，正确的是（）。

A设计人应负责返修，费用由设计方先行承担

B承包人应负责返修，费用由承包人先行承担

C承包人应负责返修，费用由发包人先行承担

D由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修

答案

C

解析

返修作为施工单位的法定义务，其返修包括施工过程中出现质量问题的建设工程

和竣工验收不合格的建设工程两种情形。不论是施工过程中出现质量问题的建设工

程，还是竣工验收时发现质量问题的工程，施工单位都要负责返修。对于非施工单

位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修

费用由责任方负责。

46.题型：多选题

职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗，乃至接受伤残

等级评定。下述选项中符合《工伤保险条例》规定的有（）。

A在停工留薪期内，原工资福利待遇不变

B在停工留薪期内，薪酬由所在单位支付

C停工留薪期一般不超过6个月

D工伤职工评定伤残等级后，享受伤残待遇

E停工留薪期满后，不再享受工伤医疗待遇

答案

A,B,D

解析

职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留

薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12

个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当

延长，但延长不得超过12个月。工伤职工评定伤残等级后，停发原待遇，按照有

关规定享受伤残待遇。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的，继续享受工伤医疗

待遇。

47.题型：多选题

《招标投标法》规定，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标

文件应当包括（）等所有实质性要求和条件。

A招标项目的技术要求

B对投标人资格审查的标准

C投标报价要求和评标标准

D特定的生产供应者

E拟签订合同的主要条款

答案

A,B,C,E

48.题型：单选题

超过诉讼时效期间，当事人（）的，不受诉讼时效的限制。*

A提起诉讼

B提出请求

C主张权利

D自愿履行

答案

D

49.题型：多选题

根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的构成要件包括（）。

A具有违约行为

B具有其他目的

C造成损失后果

D违约方有过错，或是无过错，但法律规定应当赔偿

E违约行为与损失后果之间具有因果关系

答案

A,C,D,E

50.题型：单选题

自坍塌事故发生之日起（）内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补

报。A

5日B

7日C

15日D

30日

考点

2Z206043施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定

解析

《生产安全事故报告和调查条例》规定，事故报告后出现新情况的，应当及时补

报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补

报。

考点：事故补报的要求

51.题型：多选题

行政纠纷的法律解决途径主要有（）。

A和解

B调解

C诉讼

D行政复议

E行政诉讼

答案

D,E

解析

行政纠纷的法律解决途径主要有两种，即行政复议和行政诉讼。

52.题型：多选题

下列建设工程招标投标行为中，属于投标人不正当竞争行为的有（）。[2014]

A

投标人相互串通投标B

投标人与招标人串通投标C

招标人操纵中标D

投标人以他人名义投标E

投标人以高于市场定价的报价竞标

考点

2Z203014禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定

解析

不正当竞争行为包括：（1）投标人相互串通投标；（2）招标人与投标人串通投

标；（3）投标人以行贿手段谋取中标；（4）投标人以低于成本的报价竞标；

（5）投标人以他人名义或以其他方式弄虚作假骗取中标。

考点：投标人相互串通投标。

53.题型：多选题

下列立法成果中属于地方性法规的有（）。

A《北京市建筑市场管理条例》

B《天津市建筑市场管理条例》

C《重庆市建设工程造价管理规定》

D《宁波市建设工程造价管理办法》

E《新疆维吾尔自治区自治条例》

答案

A,B

解析

在我国立法中，辨别地方性法规应该注意：地方法规的开头多冠有地方名字；地

方性法规大部分称作条例，也有少数是法律在地方的实施细则，以及部分具有法规

属性的文件，如决议、决定等。该题目中，显然，选项AB属于一般地方性法规，

选项C、D属于地方政府规章，E属于自治条例或单行条例。因此，正确答案是

A、Bo

54.题型：单选题

某项目由具备相应建筑业企业资质的建设单位自行施工。关于确定监理单位的说

法，正确的是()。*

A应当自行委托监理单位

B应当招标选择监理单位

C可不委托监理单位

D应当由建设主管部门指定监理单位

答案

C

55.题型：单选题

依据有关劳动保护法的规定，劳动者有权对用人单位提出批评、检举和控告的是

()。

A拒绝执行违章指挥

B拒绝冒险作业

C危害生命安全的劳动条件

D严格遵守安全操作规程

答案

C

解析

劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程，劳动者对用人单位管理人员违

章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权

提出批评、检举和控告。

56.题型：单选题

下列关于招标人与中标人订立合同的说法中，正确的是（）o

A双方应自中标通知书发出之日起的15日内订立书面合同

B合同的标的、质量、价款、履行期必须与招标文件和投标文件的内容一致

C如果市场行情有变，双方可就合同价款订立补充协议

D对经过备案的中标合同的补充条款可作为结算工程款的依据

答案

B

57.题型：单选题

工程师肖万取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后申请初始

注册时必须（）。A

重新取得资格证书B

提供达到继续教育要求的证明材料C

提供新的业绩证明D

符合延续注册的条件

考点

2Z202032建造师考试、注册和继续教育的规定

解析

逾期申请初始注册的，应当提供达到继续教育要求的证明材料。

考点：申请初始注册和延续注册。

58.题型：单选题

行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是（）。

A行政处分或者其他人事处理决定

B限制人身自由的行政强制措施决定

C罚款、没收非法财务等行政处罚决定

D有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定

答案

A

59.题型：单选题

某施工总承包单位将起重机械安装拆卸工程分包给了专业承包单位，该分包工程专

项方案的编制者可以是（）。

A建设单位

B专业承包单位

C安装单位

D监理单位

答案

B

解析

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，建筑工程实行施工总承包

的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中，起重机械安装拆卸工程、深

基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项方案可由专业承包单

位组织编制。所以专项方案由总承包单位或者专业承包单位组织编制。故选项B

正确。

60.题型：单选题

承揽人在履行承揽合同中的下列行为，构成违约的是（）

A承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停工并通知定作人，因等待答复未能

如期完成工作

B承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料

C承揽人未征得定作人同意，将其承揽的辅助工作交给第三人完成

D因定作人未按期支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果

答案

B

解析

B选项，承揽人发现定作人提供的材料不合格，应当及时通知定人，不得自行更

换。所以B选项属于承揽人违约。

61.题型：单选题

下列关于出卖人交付标的物的表述中，符合法律规定的是()o

A出卖具有知识产权的计算机软件，除法律另有规定或当事人另有约定的外，该软

件的知识产权归买受人

B标的物为无需以有形载体交付的电子信息产品时，买受人收到该产品的权利凭证

即为交付

C交付期限的约定不明确，出卖人可以随时交付标的物

D除非当事人另有约定或法律另有规定，标的物的所有权自交付时转移

答案

D

解析

除法律另有规定或者当事人另有约定的外，标的物的所有权自标的物交付时起转

移。出卖人应当履行向买受人交付标的物或者交付提取标的物的单证，并转移标的

物所有权的义务。但是，出卖具有知识产权的计算机软件等标的物的，除法律另有

规定或者当事人另有约定的以外，该标的物的知识产权不属于买受人。所以，A错

误。D正确。

出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期

间内的任何时间交付。当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以

协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能

达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，债务人可以随时履

行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。所以，C错误。

标的物为无需以有形载体交付的电子信息产品，当事人对交付方式约定不明确，且

依照合同法第61条的规定仍不能确定的，买受人收到约定的电子信息产品或者权

利凭证即为交付。所以B错误。

62.题型：单选题

甲乙因合同纠纷申请仲裁，在审理过程中.双方和解并根据和解协议制作了裁决。

现甲反悔.则下述说法正确的是()。

A该裁决书不需履行

B甲应当履行裁决书

C甲可以申请法院撤销裁决书

D乙可以向法院起诉

答案

B

解析

当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解

协议做出裁决书，也可以撤回仲裁申请。但是如果根据和解协议制作裁决书的，则

该裁决书具有强制执行的效力。

63.题型：单选题

关于建设单位质量责任义务是表述错误的是（）

A由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、

建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求

B建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备

C对于建设单位负责供应的材料设备，在使用前施工单位应当按照规定对其进行检

验和试验

D建设单位为了赶进度可以尝试着要求施工单位降低标准在工程上使用不合格的建

筑材料、建筑构配件和设备

答案

D

解析

有些建设单位为了赶进度或降低采购成本，常常以各种明示或暗示的方式，要求

施工单位降低标准而在工程上使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。此类行

为不仅严重违法，而且危害极大。明显D选项是不正确的

64.题型：单选题

总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。A

法定责任B

约定责任C

连带责任D

违约责任

考点

2Z206023施工总承包和分包单位的安全生产责任

解析

总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

考点：承担连带责任

65.题型：单选题

下列招标人的行为中，除（）以外都属于串通投标人投标。

A间接向投标人泄露标底

B暗示投标人降低报价

C邀请信得过的承包公司投标

D授意投标人修改投标文件

答案

C

66.题型：单选题

关于地役权的说法，正确的是（）。A

地役权是按当事人的约定设立的担保物权B

地役权合同应采取书面形式订立C

地役权自地役权合同登记时设立D

地役权的存在以需要役地和供役地相邻接为要件

考占

2Z201041物权的主要种类和与土地相关的物权

解析

原文是从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。设立地役权，当

事人应当采取书面形式订立地役权合同。地役权合同一般包括下列条件：当事人的

姓名或者名称和住所；供役地和需役地的位置；利用目的和方法；利用期限；5.费

用及其支付方式；6.解决争议的方法。地役权自地役权合同生效时设立。当事人要

求登记的，可以向登记机构申请地役权登记；未经登记，不得对抗善意第三人。

考点：地役权。

67.题型：单选题

行政复议的被申请人未提出书面答复、提交当初作出具体行政行为证据的，应当

（）oA

由复议机关责令其提交B

不影响复议机关作出决定C

撤销该具体行政行为D

驳回复议申请

考占

2Z208052行政复议的范围、受理和复议决定

解析

该题目考查了行政复议决定。“被申请人不按照法律规定提出书面答复、提交当初

具体行政行为的证据、依据和其他材料的，视为该具体行政行为没有证据、依据,

决定撤销该具体行政行为“，所以答案为C。

考点：行政复议决定

68.题型：多选题

我国实行土地用途管制制度，国家编制土地利用总体规划,规定土地用途，具体将土地

分为（）.

A耕地

B农用地

C基本农田

D建设用地

E未利用地

答案

B,D,E

69.题型：多选题

对于可撤销合同，具有撤销权的当事人（），撤销权消灭.

A自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的

B自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的

C自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的

D知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的

E知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的

答案

A,D,E

70.题型：多选题

委托合同的法律特征有（）.

A委托合同等同于民事代理

B委托的事务可以是法律行为

C委托合同可以是无偿合同

D委托的事务可以是事实行为

E委托合同是提供劳务合同

答案

B,C,D,E

71.题型：单选题

有著作权侵权行为的，应当根据具体情况承担民事责任；对于损害公共利益或情节

严重的侵权行为，依法追究其行政责任，其执行部门是（）。

A知识产权保护部门

B工商行政管理部门

C政府相关管理部门

D著作权行政管理部门

答案

D

解析

有著作权侵权行为的，应当根据具体情况承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、

赔偿损失等民事责任；对于损害公共利益或情节严重的侵权行为，可以由著作权行

政管理部门依法追究其行政责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。故选项D正

确。

72.题型：单选题

关于承揽合同中解除权的说法，正确的是（）。

A定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失

B承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定做人有权解除合同

C定做人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同

D承揽人可以随时解除合同，造成定做人损失的，应该赔偿损失

答案

A

73.题型：单选题

工程建设中预留保证金的比例，下列说法正确的是（）。

A全部使用政府投资的建设项目，按合同价款5%左右预留

B部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右预留

C社会投资项目一律按工程价款结算总额5%左右预留’

D社会投资项目一律按合同价款10%左右预留

答案

B

74.题型：单选题

下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）。

A在仲裁程序中形成的仲裁调解书

B由行政主管部门主持达成的调解书

C司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议

D人民法院在民事案件审理中制作的调解书

答案

B

75.题型：单选题

我国《招标投标法》规定,招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立

书面合同应当自中标通知书发出之日起（）日内完成.

A15

B30

C45

D60

答案

B

76.题型：单选题

根据《劳动法》的规定，下列符合对女职工特殊保护规定的是（）。A

不得安排女职工从事有毒有害作用B

不得安排女职工从事低温、冷水作业C

不得安排怀孕7个月以上的女职工延长工作时间和夜班劳动D

不得安排女职工从事第三级体力劳动强度的劳动

考点

2Z204024劳动保护的规定

解析

原文是《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳

动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷

水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事

国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上

的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的

产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婆儿期间从事国家规定的第3级体力劳

动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳

动。

考点：女职工和未成年工的特殊保护

77.题型：单选题

根据《工程建设国家标准管理办法》规定.工程建设国家标准的发布主体是（）.

A国务院工程建设行政主管部门

B国务院标准化行政主管部门

C国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合

D国务院发展改革主管部门

答案

C

78.题型：单选题

对工程进行竣工检查和验收，是()法定的权利和义务。

A建设单位

B施工单位

C设计单位

D监理单位

答案

A

79.题型：单选题

关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是

()。*

A文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业

B在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准

C因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该

文物保护单位的人民政府批准

D在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经

国务院文物行政部门批准

答案

C

解析

《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆

破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行

其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并

经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文

物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆

破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应

当征得国务院文物行政部门同意。

80.题型：单选题

某施工单位将进行危险化学品管道的施工作业，该施工单位需书面通知管道所属单

位的时间应当是开工前（）。

A3日

B5日

C7日

D15日

答案

C

解析

《危险化学品安全管理条例》规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作

业，施工单位应当在开工的7日前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同

制定应急预案，采取相应的安全防护措施。故选项C正确。

81.题型：多选题

建筑节能工程存在下列（）问题时，按照规定应重新组织验收。

A验收组织机构不符合法规及规范要求

B工程使用的主要建筑材料未提供相关的节能性检测报告

C验收人员不具备相应资格的

D验收各方主体验收意见不一致

E工程存在违反强制性条文的质量问题而未整改完毕

答案

A,C,D

解析

工程项目验收存在以下问题之一的，应重新组织建筑节能工程验收：（1）验收

组织机构不符合法规及规范要求的；（2）参加验收人员不具备相应资格的；（3）

参加验收各方主体验收意见不一致的；（4）验收程序和执行标准不符合要求的；

（5）各方提出的问题未整改完毕的。

82.题型：单选题

根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，最

迟在（）小时内作出裁定。

A6

B48

C12

D24

答案

B

83.题型：单选题

属于发包人应当承担的赔偿损失的是（）。A

转让、出借资质证书等造成的损失B

转包、违法分包造成的损失C

偷工减料等造成的损失D

要求压缩合同约定工期造成的损失

考点

2Z204013建设工程赔偿损失的规定

解析

ABC是承包人应承担损失；D是发包人赔偿损失。

考点：承包人应当承担的赔偿损失。

84.题型：单选题

根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，如对建筑材料、设备等无特殊

要求，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、构配件和设备应当（）□

A放宽质量要求

B注明生产厂、供应商

C符合建设单位的要求

D注明规格、型号、性能，必须符合国家标准

答案

D

85.题型：多选题

在员工出现下列情形时，施工企业可随时解除劳动合同的有（）。

A在试用期间被证明不符合录用条件

B严重失职给本单位造成重大损失

C严重违法施工企业规章制度

D被依法追究民事责任

E被依法追究刑事责任

答案

A,B,C,E

86.题型：单选题

关于施工许可证的法定批准条件说法错误的是（）。A

已经办理建筑工程用地批准手续B

房屋需要先期进行征收的，其拆迁进度满足开始施工要求C

已经确定建筑施工企业D

建设资金已经落实

考点

2Z202012申请主体和法定批准条件

解析

房屋需要先期进行征收的，其征收必须能满足开始施工和连续施工的要求。

考点：施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求。

87.题型：单选题

（）是指作者及其他著作权人依法对文学、艺术和科学作品所享有的专有权。A

著作权B

专利权C

商标权D

所有权

考坐上点

2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

解析

著作权是指作者及其他著作权人依法对文学、艺术和科学作品所享有的专有权。

考点：著作权的概念。

88.题型：单选题

事故调查报告不应当包括（）。A

事故发生单位概况B

事故发生经过和事故救援情况C

事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失D

事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

考点

2Z206043施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定

解析

事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失是事故报告。

考点：事故调查报告的期限与内容

89.题型：多选题

国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》将事故分为四个等级。在事故等级划

分中考虑的因素有（）。

A文化因素

B社会因素

C经济因素

D环境因素

E人身因素

答案

B,C,E

90.题型：单选题

《招标投标法实施条例》规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符

合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起（）向有关行政监督

部门投诉。A

3日内B

5日内C

7日内D