2024建设工程施工合同司法解释 x工程施工合同

合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系方式：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方为建设工程的需求方，乙方为建设工程的施工方，双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后__________日内向甲方提交工程预算明细，甲方在收到预算明细后__________日内予以确认。2.3乙方应严格按照确认的预算进行施工，如有超出部分，需事先征得甲方的书面同意。第三条工程期限3.1本工程的开工日期为：__________年__________月__________日。3.2本工程的竣工日期为：__________年__________月__________日。3.3乙方如因特殊情况不能按期竣工，应提前__________日向甲方申请延期，并说明延期理由。甲方在收到申请后__________日内予以回复。第四条质量标准4.1乙方应按照国家标准、行业标准和地方标准进行施工。4.2乙方应保证工程质量，确保工程安全，不得出现安全事故和质量问题。4.3工程竣工后，甲方应组织验收。如不符合合同约定的质量标准，乙方应负责整改，直至达到约定标准。第五条付款方式5.1本工程的付款方式分为三次，分别为：合同签订后支付__________%，工程进度达到__________%时支付__________%，工程竣工并验收合格后支付剩余__________%。5.2甲方支付款项时，应出具正规发票。第六条违约责任6.1乙方如未按合同约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。6.2甲方如未按约定时间支付款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。8.2双方在合同履行过程中如需变更或解除合同，应签订书面协议，并经双方确认。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________年__________月__________日注意事项及解决办法：1.工程质量问题：乙方应保证工程质量，如出现质量问题，乙方应负责整改，直至达到约定标准。如乙方拒不整改或整改不达标，甲方有权拒绝支付相应款项，并有权要求乙方支付违约金。2.工程进度延误：乙方如未按合同约定时间完成工程，应向甲方支付违约金。如甲方因特殊情况需延长工程期限，应提前书面通知乙方，并经乙方同意。3.付款问题：甲方应按合同约定时间支付款项，如甲方逾期支付，应向乙方支付滞纳金。乙方如未按合同约定时间提交工程预算明细或超出预算，甲方有权拒绝支付相应款项。4.合同变更和解除：双方如需变更或解除合同，应签订书面协议，并经双方确认。如双方无法达成一致，可向有管辖权的人民法院起诉。5.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。法律名词及名词解释：1.发包方（甲方）：指委托他人完成工程建设的一方，为本合同的委托人。2.承包方（乙方）：指接受发包方委托，承担工程建设的一方，为本合同的受托人。3.工程预算：指乙方根据工程设计文件和施工方案，预先计算出的工程所需费用的总和。4.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿金。5.滞纳金：指甲方逾期支付款项，应向乙方支付的违约赔偿金。6.工程质量：指工程的安全、适用、经济、美观等性能，符合国家标准、行业标准和地方标准的要求。7.工程进度：指工程按照合同约定的时间节点完成的情况。8.合同变更：指合同履行过程中，双方就合同内容进行修改或补充的行为。9.合同解除：指合同履行过程中，双方提前终止合同关系的行为。10.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。应用场合：1.适用于各类建设工程施工合同，如房屋建筑工程、土木工程、市政工程、道路桥梁工程等。2.适用于甲方为建设工程的需求方，乙方为建设工程的施工方的情况。补充条款：1.工程变更：如工程设计变更、工程量增减、工程进度调整等，双方应签订书面变更协议，并明确变更后的工程内容、价格、期限等相关事项。2.工程暂停：如因甲方原因导致工程暂停，甲方应承担相应工程停滞期间的费用。如因乙方原因导致工程暂停，乙方应承担相应工程停滞期间的费用。3.工程验收：工程竣工后，甲方应组织验收。如不符合合同约定的质量标准，乙方应负责整改，直至达到约定标准。4.保险：乙方应购买并维护工程保险，确保工程在施工期间的安全。5.环境保护：乙方应遵守国家环保法规，做好施工现场的环境保护工作。6