建设工程施工合同书

建设工程施工合同书.第一篇范文：合同编号：__________一、定义及解释“工程”指甲方委托乙方进行施工的建设项目。“合同价款”指甲方支付给乙方的工程款项。“开工日期”指甲方通知乙方工程正式开始的日期。“竣工日期”指甲方确认乙方完成工程并交付的日期。“图纸”指乙方施工过程中所需的各种设计图纸和技术文件。二、工程内容2.1乙方应根据甲方提供的图纸、技术规范及要求，承担本合同项下工程的施工任务。2.2乙方应按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求，确保工程质量、安全、环保等各项指标达到规定标准。三、合同价款3.1双方确认，本合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方应按照合同约定的付款方式、进度向乙方支付合同价款。四、工期4.1乙方应自开工日期起__________日内完成工程，并确保工程按期竣工。4.2因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方顺延工期；因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应责任。五、质量保证5.1乙方应确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。5.2乙方应按照甲方要求提供工程材料、设备的合格证明及检测报告。5.3工程质保期为竣工日期起__________年，质保期内乙方负责免费维修、更换因施工质量问题导致的损坏。六、安全生产6.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强施工现场安全管理，确保施工安全。6.2乙方负责办理与施工相关的各类安全手续，并承担由此产生的费用。6.3乙方在施工过程中发生安全事故，应立即报告甲方，并按照甲方要求采取相应措施。七、知识产权7.1乙方在施工过程中产生的知识产权归乙方所有，甲方有权在合同范围内使用。7.2乙方应保证甲方在使用乙方知识产权过程中不侵犯第三方合法权益。八、违约责任8.1双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。8.2违约金为本合同总价款的__________%。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。十、合同附件（1）图纸及技术文件（2）工程预算书（3）付款计划表十一、合同生效及终止11.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程质保期满之日终止。11.2在合同终止前，双方应履行完毕合同约定的各项权利和义务。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________法定代表人（签字）：__________签订日期：__________签订日期：__________第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________一、定义及解释“工程”指业主委托承包人进行施工的建设项目。“合同价款”指业主支付给承包人的工程款项。“开工日期”指业主通知承包人工程正式开始的日期。“竣工日期”指业主确认承包人完成工程并交付的日期。“监理”指丙方对工程进行监督、管理的行为。二、工程内容2.1承包人应根据业主提供的图纸、技术规范及要求，承担本合同项下工程的施工任务。2.2监理单位负责对工程进行全程监理，确保工程质量、进度、安全等各项指标达到规定标准。三、合同价款3.1双方确认，本合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2业主应按照合同约定的付款方式、进度向承包人支付合同价款。四、工期4.1承包人应自开工日期起__________日内完成工程，并确保工程按期竣工。4.2监理单位有权对工期进行监督，如发现工期拖延，应及时通知业主并采取措施。五、甲方权利条款5.1业主有权对工程进度、质量、安全等进行监督检查，并提出整改意见。5.2业主有权要求监理单位提供监理报告，了解工程实际情况。5.3业主有权在工程变更时，要求承包人重新报价，并根据实际情况调整合同价款。六、甲方利益条款6.1业主享有工程提前竣工的奖励权益，具体奖励金额由双方约定。6.2业主享有工程质量保证期内免费维修、更换的权利。6.3业主有权要求承包人提供工程材料、设备的合格证明及检测报告，确保甲方权益。七、乙方违约及限制条款7.1承包人应严格按照合同约定履行义务，如发生违约行为，应向业主支付违约金，并赔偿因此给业主造成的损失。7.2承包人不得将工程转包、分包给其他单位，否则视为严重违约，业主有权解除合同并要求赔偿。7.3承包人在施工过程中应遵守国家法律法规，确保安全生产，如有违反，业主有权要求整改，并扣除相应款项。八、丙方责权利8.1丙方应按照合同约定，对工程进行全程监理，确保工程质量、进度、安全等达到规定标准。8.2丙方有权对承包人的施工行为进行监督，对不合格工程提出整改意见。8.3丙方应定期向业主报告监理情况，并对监理过程中发现的重大问题及时通报业主。8.4丙方应承担监理过程中因过失导致的责任，如因丙方原因造成工程损失，应向业主赔偿。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。十、合同附件（1）图纸及技术文件（2）工程预算书（3）付款计划表（4）监理合同十一、合同生效及终止11.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，至工程质保期满之日终止。11.2在合同终止前，三方应履行完毕合同约定的各项权利和义务。丙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________签订日期：__________本合同引入第三方监理单位，旨在确保工程质量、进度、安全等各项指标达到规定标准，维护甲方权益。通过丙方的专业监理，甲方可以更好地掌握工程实际情况，降低工程风险。同时，甲方权益为主导的合同条款，保障了甲方在工程建设过程中的主导地位，有利于实现甲方投资目标。乙方违约及限制条款的设置，有助于约束乙方行为，确保工程顺利进行。本合同以甲方权益为主导，充分发挥第三方监理的作用，为工程建设提供了有力保障。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：__________一、定义及解释“项目”指委托人委托设计单位进行设计的服务项目。“设计费”指委托人支付给设计单位的服务费用。“设计开始日期”指委托人通知设计单位服务正式开始的日期。“设计完成日期”指委托人确认设计单位完成设计服务的日期。“项目管理”指丙方对项目进行协调、管理的行为。二、设计内容2.1设计单位应根据委托人提供的设计要求、技术规范及标准，承担本合同项下项目的设计任务。2.2项目管理公司负责对设计过程进行全程管理，确保设计质量、进度等各项指标达到规定标准。三、设计费3.1双方确认，本合同设计费为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2委托人应按照合同约定的付款方式、进度向设计单位支付设计费。四、设计周期4.1设计单位应自设计开始日期起__________日内完成设计，并确保设计按期完成。4.2项目管理公司有权对设计周期进行监督，如发现设计周期拖延，应及时通知委托人并采取措施。五、乙方权利条款5.1设计单位有权要求委托人提供完整、准确的设计资料和需求。5.2设计单位有权在必要时要求委托人提供现场踏勘、测量等支持。5.3设计单位有权根据项目实际情况，提出设计变更，委托人应予以配合。六、乙方利益条款6.1设计单位享有设计费按时支付的权利，如有逾期支付，委托人应支付违约金。6.2设计单位享有设计成果的知识产权，委托人不得擅自使用、修改或转让。6.3设计单位有权要求委托人在设计过程中提供必要的协助和支持，确保设计顺利进行。七、甲方违约及限制条款7.1委托人应严格按照合同约定履行义务，如发生违约行为，应向设计单位支付违约金，并赔偿因此给设计单位造成的损失。7.2委托人不得擅自变更设计要求，如需变更，应书面通知设计单位，并承担相应费用。7.3委托人应保证提供的设计资料真实、准确，如有虚假，设计单位有权要求整改，并扣除相应款项。八、丙方责权利8.1项目管理公司应按照合同约定，对设计过程进行全程管理，确保设计质量、进度等达到规定标准。8.2项目管理公司有权对设计单位的设计行为进行监督，对不合格设计提出整改意见。8.3项目管理公司应定期向委托人报告项目管理情况，并对管理过程中发现的重大问题及时通报委托人。8.4项目管理公司应承担管理过程中因过失导致的责任，如因丙方原因造成设计单位损失，应向设计单位赔偿。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。十、合同附件（1）设计任务书（2）设计费支付计划表（3）项目管理合同十一、合同生效及终止11.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，至设计服务完成之日终止。11.2在合同终止前，三方应履行完毕合同约定的各项权利和义务。丙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________签订日期：__________本合同在引入第三方项目管理公司的基础上，以乙方（设计单位）权益为主导，充