二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1007

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」007

1.题型：多选题

依照《建设工程质量管理条例》的规定，下列情形中属于违法分包的有()o

A未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成

B分包单位将其承包的工程再分包

C未经建设单位的认可，施工总承包人将劳务作业任务分包给了有相应资质的劳务

分包企业

D施工总承包人将承包工程的关键性工作分包给了具有先进技术的其他单位

E总承包单位将部分工程分包给了不具有相应资质的单位

答案

A,B,D,E

解析

存在下列情形之一的，属于违法分包：

(1)施工单位将工程分包给个人的；

(2)施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的；

(3)施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程

交由其他单位施工的；

(4)施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结

构工程除外；

(5)专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；

(6)劳务分包单位将其承包的劳务再分包的；

(7)劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款

和大中型施工机械设备费用的；

(8)法律法规规定的其他违法分包行为。

2.题型：多选题

物权的种类包括().

A所有权

B债权

C用益物权

D知识产权

E担保物权

答案

A,C,E

解析

根据《物权法》的规定，物权包括所有权、用益物权和担保物权。即A、c、E

四个选项为正确答案.此外，债权为相对权，物权为绝对权;知识产权为无形财产权•物

权为有形财产权.故B、D选项不合题意.

3.题型：多选题

定金是担保的一种形式，下面关于定金的说法正确的是()。

A定金应当以书面形式约定

B当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限

C定金的数额不得超过主合同标的额的15%

D定金的数额不得超过主合同标的额的20%

E定金合同从实际交付定金之日起生效

答案

A,B,D,E

解析

《担保法》规定，定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付

定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但

不得超过主合同标的额的20%。故选项A、B、D、E正确。

4.题型：单选题

经评标，甲被推荐为第一中标候选人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退

出此次投标的书面通知。关于甲行为的说法正确是（）。

A属于在投标有效期内撤回投标文件

B属于放弃中标

C甲的要求不能被接受，必须继续参加投标

D甲可向招标人申请退还部分投标保证金

答案

A

5.题型：多选题

《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位的应急预案按照针对情况

的不同，分为（）.

A综合应急预案

B应急报告预案

C专项应急预案

D现场处置方案

E现场恢复方案

答案

A,C,D

6.题型：单选题

施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除（）以外均是法律禁止的。

A将承包的工程全部转让给他人完成的

B将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的

C将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的

D将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的

答案

B

解析

本题意在考核转包、分包、违法分包的界定。转包和违法分包是法规禁止的，合

法的分包是允许的。选项A和D属转包行为，选项C属违法分包，选项B是合法

分包，因为分包人是业主推荐而不是指定，故为正确选项。

7.题型：单选题

建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能开工又不申请延期

或超过延期时限的，施工许可证（）□

A自行废止

B应报发证机关核验

C应由发证机关收回

D由施工单位重新申办

答案

A

8.题型：多选题

在下列关于合同变更的表述中，正确的是（）.

A合同当事人在合法的条件下，协商一致后可以变更合同

B中外合作者在合作期内协商同意后就可以对合作合同作重大变更

C设计合同中的设计变更属于合同的变更

D建设工程施工中经工程师批准的工程变更属于合同变更

E当事人对合同变更内容约定不明的，推定为未变更

答案

A,C,E

9.题型：单选题

《工伤保险条例》规定，劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向

（）提出申请。

A省级劳动能力鉴定委员会

B市级（设区）劳动能力鉴定委员会

C区级劳动能力鉴定委员会

D有资质的三甲医院

答案

B

解析

《工伤保险条例》第23条规定，劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近

亲属向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤

医疗的有关资料。

10.题型：单选题

某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位

每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是（）。

A建设用地使用权

B地役权

C相邻权

D宅基地使用权

答案

B

解析

地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不

动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。从性质上说，地役

权是按照当事人的约定设立的用益物权。

11.题型：单选题

某精装修住宅工程，总承包单位甲经建设单位同意，将装修工程分包给某分包单位

乙施工。工程竣工验收发现：飘窗处墙体出现渗雨，部分房间地面石材出现大面积

花斑。对于上述质量问题的责任承担，说法正确的是（）。

A由甲承担责任，乙无责

B由甲和乙承担连带责任

C甲对飘窗墙体渗雨问题负责，乙对地面石材花斑问题负责

D甲对飘窗墙体渗雨问题负责，甲和乙对地面石材花斑问题负连带责任

答案

D

解析

根据《建筑法》第29条第2款规定：“建筑工程实行总承包的，工程质量由工程

总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质

量与分包单位承担连带责任。”本题中，地面石材铺装属于分包单位乙施工的装修

工程，应由甲和乙对地面石材花斑问题负连带责任；飘窗处墙体是由总承包单位甲

施工，应由甲对飘窗墙体渗雨问题负责。故选项D为正确答案。

12.题型：单选题

既有居住建筑的建筑节能改造费用，由（）负担。A

政府全部B

房屋公共维修基金C

建筑所有权人自行D

政府与建筑所有权人共同

考点

2Z205023违法行为应承担的法律责任

解析

考查既有建筑节能改造费用的承担《民用建筑节能条例》第三十条：国家机关办公

建筑的节能改造费用，由县级以上人民政府纳入本级财政预算。居住建筑和教育、

科学、文化、卫生、体育等公益事业使用的公共建筑节能改造费用，由政府、建筑

所有权人共同负担。D项正确。

考点：民用建筑节能条例（超纲）

13.题型：多选题

《建筑法》规定，施工单位偷工减料、使用不合格的材料、构配件和设备的，应承

担的法律责任包括（）。

A责令改正，处以罚款

B情节严重的，停业整顿，降低资质等级或吊销资质证书

C吊销营业执照，退出建筑市场

D对质量不合格工程负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失

E构成犯罪的，依法追究刑事责任

答案

A,B,D,E

14.题型：单选题

关于安全生产事故调查的管辖，下列说法中错误的是（）。A

特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查B

重大事故，省级人民政府可以委托有关部门组织事故调查组进行调查C

一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查D

事故发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查

考占

2Z206043施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定

解析

未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查

组进行调查。

考点：施工生产安全事故的调查

15.题型：单选题

施工单位于6月1日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同

年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20

日建设单位实际使用该工程。则施工单位承担的保修期应于（）起计算。

A6月1日

B8月30日

C10月8日

D10月20日

答案

A

16.题型：单选题

某项目既有桥梁也有道路，施工现场大都处于人口密集区。运进施工现场的建筑材

料包括石料、水泥、石灰、粉煤灰、砂子等，经常出现粉尘四处弥漫的情形。对

此，下面说法正确的是（）。A

市区施工不允许使用此类容易产生环境污染的物质B

运输、装卸、存储过程中必须采取密闭措施或其他防护措施C

只要交纳罚款，可以不采取防护措施D

由于企业本身从事公益事业，对环境造成影响并不违法

考点

2Z205012施工现场废气、废水污染防治的规定

解析

在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染活动的单位，必须按照当地环

境保护的规定，采取防治扬尘污染的措施。运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气

体或者粉尘物质的，必须采取密闭措施或者其他防护措施。

考点：大气污染的防治

17.题型：多选题

建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必

须与主体工程（）.

A同时立项

B同时设计

C同时施工

D同时竣工

E同时投产使用

答案

B,C,E

18.题型：单选题

法人或者其他组织的软件著作权，软件开发成功日为2015年10月30日，软件首

次发表是2015年11月06日，截止日于（）A

2015年10月30日B

2015年11月06日C

2065年11月06日D

2065年12月31日

考点

2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

解析

法人或者其他组织的软件著作权，保护期为50年，截止于软件首次发表后第50年

的12月31日。

考点：计算机软件著作权的保护期限。

19.题型：单选题

自然人的软件著作权保护期为（）。

A自然人终生及其死亡后50年

B50年

C自然人终生及其死亡后30年

D30年

答案

A

解析

自然人的软件著作权，保护期为自然人终生及其死亡后50年，截止于自然人死

亡后第50年的12月31日；软件是合作开发的，截止于最后死亡的自然人死亡后

第50年的12月31日。法人或者其他组织的软件著作权，保护期为50年，截止于

软件首次发表后第50年的12月31日，但软件自开发完成之日起50年内未发表

的，不再受到《计算机软件保护条例》的保护。

20.题型：多选题

勘察、设计、工程监理等单位签署质量合格文件前，应当分别对竣工工程进行检查

评估，其检查评估的依据有（）o

A建设工程推荐性标准

B工程设计文件

C工程项目竣工验收报告

D承包合同所要求的质量标准

E工程检验评定资料

答案

B,D

解析

勘察、设计、施工、工程监理等有关单位要依据工程设计文件及承包合同所要求

的质量标准，对竣工工程进行检查评定；符合规定的，应当签署合格文件。

21.题型：单选题

下列关于租赁合同相关事项的表述，错误的是（）。

A租赁合同是诺成、有偿合同

B租赁必须转让所有权

C租赁合同期限不得超过20年

D在租赁期间因占有、使用租赁物获得的收益，归承租人所有

答案

B

22.题型：多选题

保证的方式分为（）。A

一般保证B

定金保证C

部分连带责任保证D

连带责任保证E

抵押

考点

2Z201072建设工程保证担保的方式和责任

解析

保证的方式有两种：（1）一般保证；（2）连带责任保证。

考点：保证方式。

23.题型：多选题

下列选项中，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。

A有完整的技术档案和施工管理资料

B有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件

C有施工单位签署的工程保修书

D已完成建设工程设计和合同约定的主要内容

E有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告

答案

A,B,C,E

解析

《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件:

⑴完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资

料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘

察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署

的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。

24.题型：单选题

某工厂为了节省投资，将4年前为第1个大型厂房做的勘察成果提供给设计院，作

为同一厂区建设第2个大型厂房的设计依据。设计院被迫同意使用旧的勘察成果进

行设计。该厂房建成后使用仅1年多就发现墙体多处开裂。经检测，墙体开裂系设

计中对地基处理不当引起厂房不均匀沉陷所致。根据《建筑法》和《建设工程质量

管理条例》有关规定，该质量责任的主要承担方是（）。

A设计单位

B施工单位

C建设单位

D监理单位

答案

C

解析

“谁设计、谁负责”指的是就一个建设工程，建设单位按照正确的途径来委托设计

单位设计时，如果因设计出现了问题造成工程安全或者质量上存在问题，那么由设

计单位来承担。但是就该题目中所述的情况来看，是建设单位违法使用旧的设计方

案造成的质量问题所以应当由建设单位承担责任。

25.题型：多选题

根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，关系社会公共利益、公众安全的

基础设施项目的范围包括（）。

A防洪、灌溉、排涝、引（供）水、滩涂治理等水利项目

B垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目

C邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目

D供水、供电、供气、供热等市政工程项目

E生态环境保护项目

答案

A,B,C,E

解析

经国务院批准的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》进一步规定,关系社

会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括：（1）煤炭、石油、天然气、电

力、新能源等能源项目；（2）铁路、公路、管道、水运、航空以及其他交通运输业

等交通运输项目；（3）邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目；（4）防

洪、灌溉、排涝、弓1（供）水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目；（5）道

路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场

等城市设施项目；（6）生态环境保护项目；（7）其他基础设施项目。

26.题型：多选题

《建筑法》规定，施工单位偷工减料、使用不合格的材料、构配件和设备的，应承

担的法律责任包括（）。A

责令改正，处以罚款B

情节严重的，停业整顿，降低资质等级或吊销资质证书C

对质量不合格工程负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失D

构成犯罪的，依法追究刑事责任E

吊销营业执照，退出建筑市场

考点

2Z207013违法行为应承担的法律责任

解析

《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建

筑构配件和设备的或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工行为的，

责令改正，处以罚款，情节严重的责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证

书，造成建筑工程质量不符合规定的质量标准，负责返工、修理，并赔偿因此造成

的损失，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

考点：施工企业违法行为应承担的法律责任

27.题型：单选题

施工中发包人如需提前竣工，以下做法正确的是（）。

A发包人只需要提前书面通知承包人提前竣工的时间

B发包人需要通知承包人提前竣工的时间及追加的价款

C发包人需要与承包人协商一致，签订提前竣工协议

D发包人与承包人需要针对此工程另订协议

答案

C

28.题型：单选题

关于不动产权设立的说法，正确的是（）。[2015]A

不动产物权的设立应依法登记B

不动产物权的设立属自愿登记C

不动产物权的设立自合同成立之日时生效D

不动产登记由合同签订地的登记机构办理

考点

2Z201042物权的设立、变更、转让、消灭和保护

解析

选项A：正确。不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记。

考点：不动产物权的设立、变更、转让、消灭和保护。

29.题型：多选题

以下属于《绿色施工导则》规定提高用水效率的措施是（）。A

混凝土养护过程中应采取有效的节水措施B

将节水定额指标纳入分包或劳务合同中进行计量考核C

对现场各个分包生活区合计统一计量用水量

D

临时用水采用节水型产品，安装计量装置

E

现场车辆冲洗设立循环用水装置

考点

2Z205021施工合理使用与节约能源的规定

解析

大型工程的不同单项工程、不同标段、不同分包生活区，凡具备条件的应分别计量

用水量。

考点：节水与水资源利用

30.题型：单选题

注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现

()O

A立即吊销其注册建造师证书

B立即注销其建造师资格证书

C已立即取消其继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布

D处以1万元罚款

答案

C

解析

31.题型：单选题

关于建设工程返修的说法，正确的是。*

A施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担

B施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担

C施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担

D施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用

答案

C

解析

《建筑法》规定，对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。《建设工程质

量管理条例》进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验

收不合格的建设工程，应当负责返修。返修作为施工单位的法定义务，其返修包括

施工过程中出现质量问题的建设工程和竣工验收不合格的建设工程两种情形。不论

是施工过程中出现质量问题的建设工程，还是竣工验收时发现质量问题的工程，施

工单位都要负责返修。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责

返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。

32.题型：单选题

按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境噪声排放限值为

()O

A昼间60dB(A),夜间50dB(A)

B昼间65dB(A),夜间50dB(A)

C昼间70dB(A),夜间55dB(A)

D昼间75dB(A),夜间60dB(A)

答案

C

33.题型：单选题

乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了

丙。下列说法正确的是()o

A由于乙没有处分权，因此买卖合同无效

B如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效

C如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效

D如果设备已经交付给丙，则合同有效

答案

B

解析

本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同，无处分权人订立的合同，经权利

人追认后或无处分权人在订立合同后取得处分权时，合同才有效，因此只有B是

最符合题意的。

34.题型：单选题

我国建筑企业承揽工程或从事建筑活动的范围，取决于企业的（）.

A资质

B注册地点

C经营能力

D经济实力

答案

A

35.题型：单选题

同一物上，关于物权受偿顺序的说法，正确的是（）o[2012]A

抵押权优于留置权受偿B

抵押权优于建设工程优先权受偿C

抵押权、质权与留置权按发生先后确定优先受偿顺序D

留置权优于质权受偿

考点

2Z201073抵押权、质权、留置权、定金的规定

解析

本题考查担保物权的优先顺序依据《物权法》第239条，同一动产上已设立抵押权

或者质权，该动产又被留置的，留置权人优先受偿。则A、C选项不正确，D选项

正确。因建设工程优先权优先于抵押权，B选项也不正确。

考点：留置。

36.题型：多选题

某建筑公司发生以下事件：职工李某因工负伤而丧失劳动能力；职工王某因偷窃自

行车一辆而被公安机关给予行政处罚；职工徐某因与他人同居而怀孕；职工陈某被

派往境外逾期未归；职工张某因工程重大安全事故罪被判刑。对此，建筑公司可以

随时解除劳动合同的有（）。

A李某

B王某

C徐某

D陈某

E张某

答案

D,E

37.题型：单选题

关于投标报价的说法，正确的是（）。

A报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价

B低于成本报价是指低于社会平均成本报价

C报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标

D报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价

答案

C

38.题型：单选题

生产经营单位应当在应急预案公布之日起（）个工作日内，按照分级属地原则,

向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案。*

A10

B15

C20

D30

答案

C

39.题型：单选题

（）作为建设工程的投资人，是建设工程的重要责任主体。A

施工单位B

建设单位C

监理单位D

设计单位

考点

2Z207031建设单位相关的质量责任和义务

解析

建设单位作为建设工程的投资人，是建设工程的重要责任主体。

考点：建设单位的质量责任和义务

40.题型：单选题

因不可归责于承租人的事由，致使租赁物部分或者全部损毁、灭失的，（）可以

要求减少租金或者不支持租金。A

承租人B

出租人C

出卖人D

买受人

考点

2Z204034租赁合同的法律规定

解析

因不可归责于承租人的事由，致使租赁物部分或者全部损毁、灭失的，承租人可以

要求减少租金或者不支持租金。

考点：租赁合同的其他规定

41.题型：单选题

下列关于工程分包的表述中，正确的是（）。A

工程施工分包是指承包人将中标工程项目分解后分别发包给具有相应资质的企业完

成B

专业工程分包是指专业工程承包人将所承包的部分专业工程施工任务发包给具有相

应资质的企业完成C

劳务作业分包是指施工总承包人或专业分包人将其承包工程中的劳务作业分包给劳

务分包企业D

劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业任务分包给同类企业

考点

2Z203023建设工程分包的规定

解析

劳务作业分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业

发包给劳务分包企业完成的活动。

考点：分包单位的条件与认可。

42.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程

质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对（）依法追究刑事责任。

[2015]A

法定代表人B

经营负贵人C

项目负责人D

直接负责人

考点

2Z207026违法行为应承担的法律责任

解析

工程重大安全事故罪，此题题干问法不准确，问的是《条例》，就是超纲的。

考点：构成犯罪的追究刑事责任

43.题型：单选题

根据《民法总则》，施工企业的项目经理属于施工企业（）。

A授权的项目管理者

B法定代理人

C指定代理人

D负责人

答案

A

解析

根据《民法总则》的相关规定，项目经理部属于施工企业内部的现场生产组织机

构，没有独立法人资格；项目经理是企业法人授权的项目管理者。

44.题型：多选题

我国的建设工程中实行强制监理的工程范围包括（）。

A国家重点建设项目

B大中型公用事业工程

C成片开发建设的住宅小区工程

D利用外国政府或国际组织贷款.援助资金的工程

E涉及国家安全.国家秘密的

答案

A,B,C,D

45.题型：单选题

《水下文物保护管理条例》规定，水下文物不包括（）以后的与重大历史事件、革命

运动以及着名人物无关的水下遗存.

A1900年

B19I0年

C1911年

D1920年

答案

C

46.题型：单选题

关于工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。

A工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

B工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准的限制

C工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

D工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制

答案

C

47.题型：单选题

在承揽合同中，承揽人的义务不包括（）o

A通知和保密

B依法赔偿损失

C材料检验

D接受监督检查和妥善保管工作成果

答案

B

48.题型：单选题

《绿色施工导则》中规定：结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度应

小于（）米。

A0.2

B0.5

CO.8

D1.0

答案

B

49.题型：单选题

关于民事诉讼证据的说法，正确的是（）。A

在民事诉讼中，书证可以只提交复印件B

凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证C

未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用D

当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

考坐上点

2Z208023民事诉讼的证据和诉讼时效

解析

本题考查的是民事诉讼证据。在民事诉讼和仲裁过程中，应当遵循“优先提供原件

或者原物”原则。无法与原件、原物核对的复印件、复制品，不能单独作为认定案

件事实的依据。对于未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料，根据《最高

人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，只要不是以侵害他人合法权益（如侵害

隐私）或者违反法律禁止性规定的方法（如窃听）取得的，仍可以作为认定案件事

实的依据。当事人对鉴定意见有异议或者人民法院认为鉴定人有必要出庭的，鉴定

人应当出庭作证。经人民法院通知，鉴定人拒不出庭作证的，鉴定意见不得作为认

定事实的根据；支付鉴定费用的当事人可以要求返还鉴定费用

考点：证据的种类

50.题型：多选题

监理单位监理施工项目时，其监理的依据包括（）o

A《建筑法》

B《合同法》

C施工图设计文件

D建设工程承包合同

E监理合同

答案

A,B,C,D

解析

工程监理的依据是：（1）法律、法规，如《建筑法》、《合同法》、《建设工程

质量管理条例》等；（2）有关技术标准，如《工程建设标准强制性条文》以及建设

工程承包合同中确认采用的推荐性标准等；（3）设计文件，施工图设计等设计文件

既是施工的依据，也是监理单位对施工活动进行监督管理的依据；（4）建设工程承

包合同，监理单位据此监督施工单位是否全面履行合同约定的义务。

51.题型：多选题

建设工程施工企业安全费用应在（）范围使用

A完善、改造和维护安全防护设施设备支出

B“三同时”要求初期投入的安全设施

C开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出

D新建、改建、扩建项目安全评价

E安全设施及特种设备检测检验支出

答案

A,C,E

52.题型：多选题

某施工单位拟租赁一家设备公司的塔吊，依照《建设工程安全生产管理条例》，租

赁公司应当出具塔吊的()。

A发票

B原始合同

C检测合格证明

D生产许可证

E产品合格证

答案

C,D,E

53.题型：单选题

各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为,

()o[2014]A

必须向同级人民法院提出检察建议B

有权向同级人民法院提出检察建议C

必须向上一级人民法院提出检察建议D

有权向上一级人民法院提出检察建议

考点

2Z208024民事诉讼时的审判和执行程序

解析

各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，有权

向同级人民法院提出检察建议。

考点：审判监督程序

54.题型：单选题

根基《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生

产承担（）。

A按份责任

B集体责任

C同等责任

D连带责任

答案

D

55.题型：单选题

甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担

保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，

正确的是（）。*

A丙公司应代甲清偿

B乙可要求甲或丙清偿

C只能由甲先行清偿

D不可能由甲或丙共同清偿

答案

C

56.题型：单选题

某项目由具备相应建筑业企业资质的建设单位自行施工。关于确定监理单位的说

法，正确的是（）。

A应当自行委托监理单位

B应当招标选择监理单位

C可不委托监理单位

D应当由建设主管部门指定监理单位

答案

C

57.题型：多选题

下列作品中，属于著作权保护对象的有（）。

A建筑作品

B工程设计图

C注册商标

D外观设计专利

E立体作品

答案

A,B,E

58.题型：多选题

施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有（）。*

A工程已实际交付的，为交付之日

B工程未交付的，为提交竣工结算文件之日

C工程已交付，施工企业主张工程款的，为提出主张之日

D工程未交付的，为提交竣工验收报告之日

E工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

答案

A,B,E

解析

当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建

设工程已实际交付的，为交付之日;（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件

之日;（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

59.题型：单选题

某工程施工合同中约定2012年11月20日竣工，并于1个月内交付给发包方使用，但

是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定

的竣工日期后2个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期

为（）.

A2012年II月20日

B20J2年12月20日

C2013年1月20日

D2013年2月20日

答案

C

60.题型：单选题

甲建筑公司承建乙市一住宅项目，采用租赁方式向乙市建筑机械租赁公司租赁一物

料提升机，以降低成本。该物料提升机为乙建筑机械租赁公司刚刚购买，但缺少产

品合格证明，下列说法正确的是（）。

A不能出租使用

B可以出租使用

C经建设单位批准后可以出租使用

D经建设行政管理部门批准后可以出租使用

答案

A

61.题型：多选题

按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位对列入建设工程概算的安全

作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（）.

A施工安全防护用具及设施的采购

B施工安全防护用具及设施的更新

C安全生产无事故奖励

D安全生产条件的改善

E职工福利

答案

A,B,D

62.题型：单选题

下列关于民用建筑节能的表述错误的是Oo

A对不符合节能强制性标准的新建项目，不得颁发施工许可证

B国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统

C建筑节能规划应当包括既有建筑节能改造规划

D对既有建筑实施节能改造，应优先采用低成本改造措施

答案

B

63.题型：单选题

某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无

效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁庭应（）作出裁决。

A重新组成仲裁庭经评议后

B请示仲裁委员会主任并按其意见

C按乙和丙的意见

D按甲的意见

答案

c

64.题型：单选题

某工地施工人员欲将用于承重结构的混凝土试块见证取样和送检，见证取样和送检

的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的（）。

A20%

B25%

C30%

D40%

答案

C

解析

原建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规

定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标

准中规定应取样数量的30%=必须实施见证取样和送检的试块中包括用于承重结

构的混凝土试块。故选项C正确。

65.题型：单选题

下列关于招标代理的说法中正确的是（）。A

招标人如果想要委托招标代理机构办理招标事宜，需要经过有关行政主管部门批准

B

招标人不可以自行选择招标代理机构，必须由有关行政主管部门指定C

如果委托了招标代理机构，则招标代理机构有权办理招标工作的一切事宜D

招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜

考占

2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包限制排斥投标人规定

解析

按照《招标投标法实施条例》的规定，招标代理机构在其资格许可和招标人委托的

范围内开展招标代理业务，任何单位和个人不得非法干涉。招标代理机构不得在所

代理的招标项目中投标或者代理投标，也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨

询。

考点：委托招标代理机构。

66.题型：单选题

我国民事诉讼法确定级别管辖的根据不包括（）。

A案件的性质

B复杂程度

C争议金额的大小

D当事人的年龄

答案

D

67.题型：多选题

下列情形中，符合工程发包、分包管理相关规定的是（）。

A施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工

B建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标

C施工企业按照承包合同的约定，直接将部分专业工程进行分包

D施工企业将包含人、机、料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包

E分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包

答案

B,C,E

68.题型：单选题

关于招标方式的说法正确的是（）。

A国务院发展计划部门确定的国家重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批

准，可以进行邀请招标

B根据我国相关规定，如果采用邀请招标，需要经过批准

C省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以

进行邀请招标的

D国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标

答案

c

69.题型：单选题

加强建筑垃圾的回收再利用，下列说法错误的是（）.

A力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%

B建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%

C对于碎石类、土石方类建筑垃圾，力争再利用率大于60%

D对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率

答案

C

70.题型：多选题

下列纠纷中不属于劳动争议的有（）。

A劳动者与用人单位没有订立书面劳动合同，但已形成劳动关系后发生的纠纷

B劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷

C劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者职业病诊断鉴定委员会的

职业病诊断鉴定结论的异议纠纷

D因除名、辞退和辞职、离职发生的争议

E家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷

答案

B,C,E

71.题型：多选题

法人应当具备的条件有（）。

A依法成立

B有法定代表人

C有必要的财产或者经费

D有自己的名称、组织机构

E能够独立承担无限民事责任

答案

A,B,C,D

解析

本题考查的是法人应具备的条件。法人四条件。选项E的正确描述是能够独立

承担民事责任。参见教材P10。

72.题型：单选题

某房地产开发公司开发的某楼盘5号楼的业主入住后，发现家中散发怪味且无法散

去，经检测确定是施工所用建筑材料污染超标所致。现5号楼所有业主将开发商告

上法院，要求解决异味问题并赔偿医疗费、住房费等各项损失。在诉讼过程中，法

院将施工方某住宅建筑工程公司追加到诉讼中。以下对本案当事人的描述，正确的

是（）。

A5号楼所有业主为普通共同诉讼原告，开发商和施工方为共同被告

B5号楼所有业主为必要共同诉讼原告，开发商为被告，施工方为无独立请求权的

第三人

C5号楼所有业主为必要共同诉讼原告，开发商和施工方为共同被告

D5号楼所有业主为普通共同诉讼原告，开发商为被告，施工方为无独立请求权的

第三人

答案

D

解析

答案D

由于所有业主与房地产开发商之间所形成的法律关系是同种类的，法院可以在征得

业主同意后，将案件合并审理，形成普通共同诉讼。因此，B和C选项不对。如果

开发商败诉，法院的审理结果就可能与施工方有法律上的利害关系，施工方在诉讼

中应为无独立请求权的第三人，D选项正确。

73.题型：单选题

招标人对已发出的招标文件需要进行修改或澄清的，应在提交投标文件的截止时间

至少（）前进行，否则应顺延提交投标文件的截止时间.

A3日

B5日

CIO日

D15日

答案

D

74.题型：单选题

对于施工现场的大气污染防治，重点是防治（）污染。

A扬尘

B废气

C粉尘

D积尘

答案

A

解析

对于施工现场的大气污染防治，重点是防治扬尘污染。

75.题型：单选题

承包商乙在施工合同的履行中拖延工期2个月，给发包人甲造成了较大的经济损

失，则发包人甲可向乙公司主张（）之债。

A合同

B侵权

C不当得利

D无因管理

答案

A

76.题型：单选题

抵押的效力表述错误的是（）。A

抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值B

抵押人转让抵押物的价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向抵押权人

约定的第三人提存C

超过债权的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿D

转让抵押物的价款可明显低于其价值

考点

2Z201073抵押权、质权、留置权、定金的规定

解析

转让抵押物的价款不得明显低于其价值。

考点：抵押的效力。

77.题型：单选题

按照《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，工程隐蔽部位经承包人自检

确认具备覆盖条件的，承包人书面应当通知监理人检查的时限应在共同检查前

（）小时。

A24

B48

C72

D96

答案

B

78.题型：单选题

从事建筑活动的建筑业企业，应当具备下列选项中除（）以外的法定条件。A

有符合国家规定的注册资本B

有相应的具有法定执业资格的专业技术人员C

有相关建筑活动应有的技术装备D

有一定的从事相关建筑活动的业绩

考坐上点

2Z202021企业资质的法定条件和等级

解析

原文是《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工

程监理单位，应当具备下列条件：（1）有符合国家规定的注册资本；（2）有与其

从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；（3）有从事相关建

筑活动所应有的技术装备；（4）法律、行政法规规定的其他条件。

考点：施工企业资质的法定条件。

79.题型：单选题

《水污染防治法》规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准,

由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理，限期治理的期限最

长不超过（）.

A3个月

B6个月

C9个月

D1年

答案

D

80.题型：单选题

允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于施工单位不良行为记录认定的

（）oA

资质不良行为B

质量不良行为C

承揽不良行为D

安全不良行为

考占

2Z203032建筑市场施工单位不良行为记录认定标准

解析

资质不良行为认定标准：3允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的。

考点：资质不良行为认定标准。

81.题型：多选题

下列情形导致施工合同无效的有（）。[2012]A

施工企业以欺诈手段承揽政府投资工程B

某投标人与招标人串通并中标，损害其他投标人利益C

施工企业不具有相应资质等级D

违反工程建设强制性标准订立施工合同E

以欺诈手段订立施工合同，损害合同对方当事人利益

考点

2Z204014无效合同和效力待定合同的规定

解析

本题考查施工合同无效的情形。依据《合同法》第52条，合同无效的情形包括：

⑴一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；A选项正确；（2）恶意串

通，损害国家、集体或者第三人利益；B选项正确；（3）以合法形式掩盖非法目

的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。依据1987年实

施的《民法通则》，一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意

思的情况下所为的民事行为无效。但1999年实施的《合同法》在合同民事行为领

域中放宽了这一要求。按其规定，一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方

在违背真实意思的情况下订立的合同，并不当然无效，受损害方有权请求人民法院

或者仲裁机构变更或者撤销。C、D选项均属违反法律、行政法规的强制性规定的

情形，也被《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解

释》界定为无效。

考点：无效合同的类型

82.题型：多选题

关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有（）。

A全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准

B不得建设污染文物保护单位及其环境的设施

C不得破坏文物保护单位的历史风貌

D进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准

E全国重点文物保护单位不得拆除

答案

A,D

83.题型：单选题

工程建设标准分为强制性标准和推荐性标准。下列说法正确的是（）。A

国家标准都属于强制性标准B

行业标准都属于强制性标准C

地方标准都属于推荐性标准D

国家标准包含强制性标准

考点

2Z207011工程建设标准的分类

解析

国家标准、行业标准又分为强制性标准和推荐性标准。

考点：工程建设国家标准

84.题型：单选题

《建设工程施工合同（示范文本））》（GF-2013-0201）主要由（）三部分组

成。

A总则、通用条件、专用条件

B总则、分则、附则

C总则、正文、附件

D合同协议书、通用合同条款、专用合同条款

答案

D

85.题型：单选题

城市道桥、铁路（包括轻轨）、工业厂房等建设项目，在建成后的使用过程中可能会对

周围环境产生噪声污染.建设单位应依法规定防治措施的时间是（）.

A立项准备时

B建设前期

C建成后

D投入使用后

答案

B

86.题型：单选题

工程建设国家标准是由（）发布的。

A国务院工程建设行政主管部门

B国务院标准化行政主管部门

C国务院

D国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合

答案

D

87.题型：单选题

万某2006年9月参加全国一级建造师资格考试，假如他成绩合格，就可以

（）°

A以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理

B通过注册取得建造师资格证书

C取得建造师资格证书、通过注册以注册建造师名义执业

D取得建造师执业证书和执业印章

答案

C

88.题型：单选题

下列关于委托代理终止的说法.正确的是（）.

A被代理人恢复了民事行为能力

B被代理人取得了民事行为能力

C指定代理的人民法院取消指定

D代理期间届满或者代理事务完成

答案

D

解析

本题考察委托代理、法定代理和指定代理这三种代理终止的不同情形，根据《民

法通则》规定，显然，选项A、B属于法定代理终止的情形，选项c属于指定代理的终

止情形，只有选项D属于委托代理的终止情形，因此，正确答案为选项D.

89.题型：单选题

《北京市建筑市场管理条例》属于哪一法的形式（）。A

法律B

行政法规C

地方性法规D

部门规章

考点

2Z201012法的形式和效力层级

解析

建设领域的地方性法规包括：《天津市建筑市场管理条例》《北京市建筑市场管理

条例》《新疆维吾尔自治区建筑市场管理条例》等。

考点：地方性法规、自治条例和单行条例。

90.题型：单选题

关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法中正确的是（）。

A监理单位仅对施工质量承担责任

B监理单位在接受监理委托后，因利害关系需要回避的，可转让监理业务

C工程监理实行总监理工程师负责制

D监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任

答案

C

91.题型：单选题

甲设计员根据公司要求，日夜研究开发出某算量计价软件，终于在2015年11月

06日研发成功，但此软件一直未发表，则著作权截止日（）A

2015年10月30日B

2015年11月06日C

2065年11月06日D

2065年12月31日

考点

2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

解析

法人