二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1283

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」283

1.题型：单选题

自然人之间的借款合同如果没有约定利息，贷款人主张利息的，人民法院（）。

A不予受理

B可以受理

C不予支持

D可以支持

答案

C

解析

借款合同原则上为有偿合同（有息借款），也可以是无偿合同（无息借款）。自

然人之间的借款合同如果没有约定利息，贷款人主张利息的，人民法院不予支持。

故选项C正确。

2.题型：多选题

下列行为中，属于招标人违法行为的有（）。[2015]A

招标人与投标人就投标方案进行谈判的B

招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的C

招标人按规定的时间和程序对已发出的招标文件进行修改D

招标人在合同建立时向中标人提出附加条件E

招标人按规定的时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改

考点

2Z203016违法行为应承担的法律责任

解析

招标人与投标人串通的情形

考点：违法行为应承担的法律责任。

3.题型：单选题

《工伤保险条例》规定，社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工

伤认定申请，应当在（）内作出工伤认定的决定.

A5日

B10日

C15日

D30日

答案

C

4.题型：单选题

根据《劳动法》的规定，下列符合对女职工特殊保护规定的是（）o

A不得安排女职工从事有毒有害作业

B不得安排女职工从事低温、冷水作业

C对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动

D不得安排女职工从事第三级体力劳动强度的劳动

答案

C

解析

女职工的特殊保护：《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定

的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事

高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工

在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对

怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受

不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定

的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作

时间和夜班劳动。

5.题型：多选题

按照《消防法》的规定，被确定为消防安全重点单位的重点工程的施工现场,除应当

履行所有单位都应当履行的职责外，还应当履行的消防安全职责有（）等.

A确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作

B建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志,实行严格管理

C对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练

D实行每周防火巡查

E建立巡查记录

答案

A,B,C,E

6.题型：单选题

根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡和他人财产损

失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由（）依法强制执行。

A人民法院

B人民政府

C建设行政主管部门

D安全生产监督管理部门

答案

A

解析

《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产

损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法

强制执行。参见教材P241

7.题型：单选题

建筑市场诚信行为信息中的不良行为记录主要是指由（）所形成的记录.

A合同履行纠纷

B投诉或诉讼过程

C工程质量和安全检查

D行政处罚

答案

D

8.题型：单选题

依据《招标投标书》。下列关于招标代理的说法中正确的是（）o

A建设工程招标必须委托招标代理机构进行

B招标代理机构由建设行政主管部门认定

C招标代理机构是依法设立、从事招标代理并提供相关服务的社会中介组织

D招标代理机构全权负责受托项目的招标、评标事宜

答案

C

9.题型：单选题

根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，必须持特种作业操作证书上岗的人员是

（）oA

项目经理B

兼职安全员C

建筑架子工D

BIM系统操作员

考占

2Z206025施工单位安全生产教育培训的规定

解析

本题考查的是安全生产教育培训。建筑施工特种作业包括：建筑电工；建筑架子

I;建筑起重信号司索工；建筑起重机械司机；建筑起重机械安装拆卸工；高处作

业吊篮安装拆卸工；经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。

考点：施工单位三类管理人员与“三项岗位”人员的培训考核

10.题型：单选题

某多层住宅施工过程中，由于起重机倒塌，造成7人死亡事故，有关部门决定给予

该施工企业主要负责人罚款处罚，罚款限额应为（）。

A该负责人上一年年收入的30%

B该负责人上一年年收入的40%

C该负责人上一年年收入的60%

D该负责人上一年年收入的80%

答案

B

11.题型：单选题

按照《建设工程价款结算暂行办法》规定，发包人在收到承包人支付工程竣工结算

款申请后15天内没有支付，承包人催告无果，且双方未达成延期支付协议的，可

以采取的处理方式是（）。

A发包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程拍卖价款优先受偿

B承包人将该工程折价，就该工程折价款优先受偿

C发包人将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿

D承包人与发包人协商将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿

答案

D

解析

《建设工程价款结算暂行办法》第16条规定：”……发包人应在收到申请后15

天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。承包人可以催告发包人支付结

算价款，……如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，或

申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受

偿。”故正确答案应为D.

12.题型：多选题

从业人员在安全生产活动中的义务包括（）。

A正确佩戴和使用劳动防护用品

B掌握本岗位工作所需的安全生产知识

C制定安全生产事故的处理程序

D绝对服从作业指挥

E发现事故隐患立即向新闻媒体披露

答案

A,B

13.题型：多选题

发承包双方应当在合同中约定，发生下列（）情形时合同价款的调整方法。

A法律、法规、规章变化造成合同价款增加的

B工程造价管理机构发布价格调整信息造成合同价款减少的

C经批准变更设计造成费用增加的

D发包方更改经审定批准的施工组织设计造成费用减少的

E国家有关政策变化造成合同价款减少的

答案

A,B,C,E

14.题型：单选题

某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。

2013年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程

款。下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。

A2015年8月,施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产

B2016年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产

C2016年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院

D2016年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉

答案

B

解析

诉讼时效最后6个月，因不可抗力或其他障碍不得行使请求权的，时效中止。本

题时效从知道自身利益受损时开始，即2013年11月1日起算，A事件没有发生在

时效期间最后6个月，不适用中止，B正确，C事件不属于"其他障碍不能行使请

求权”，D事件属于中断。2018年教材有变动，诉讼时效改为3年

15.题型：多选题

根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效劳动合同的有（）。*

A违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同

B由用人单位提供的格式劳动合同

C用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同

D与用人单位代理人签订的劳动合同

E未明确规定合同期限的劳动合同

答案

A,C

解析

下列劳动合同无效或者部分无效：（1）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使

对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；（2）用人单位免除自己

的法定责任、排除劳动者权利的；（3）违反法律、行政法规强制性规定的。

16.题型：多选题

根据《劳动合同法》，有下列情形用人单位提前30天书面通知劳动者本人后可以解

除劳动合同的有（）.

A劳动者患病，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作

B劳动者非因工负伤,在规定的医疗期内的

C劳动者因工负伤，并被确认部分丧失劳动能力的

D劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位•仍不能胜任工作的

E劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当

事人协商不能就变更劳动合同达成协议

答案

A,D,E

17.题型：多选题

项目监理机构在实施工程监理时，其主要的监理依据有（）。

AISO质量管理体系

B工程建设国家强制性标准

C工程设计文件

D施工企业管理制度

E建设工程施工合同

答案

B,C,E

18.题型：多选题

下列关于仲裁裁决书说法中错误的有（）。

A裁决书中当事人协议不愿写明争议事实和裁决理由的，可以不写

B裁决书由仲裁员签名后，须加盖仲裁庭印章

C对仲裁裁决持不同意见的仲裁员，也必须在裁决书上签名，此点和民事诉讼中是

相同的

D对裁决持不同意见的仲裁员应出具个人意见，该意见构成裁决书的一部分

E仲裁裁决书自作出之日起发生法律效力

答案

B,C,D

19.题型：单选题

施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（）*

A施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C施工企业的设备损坏，导致工期延误

D施工企业迟延施工遭遇泥石流，导致工期延误

答案

A

20.题型：单选题

甲公司和乙公司之间的合同纠纷案件经仲裁委员会仲裁作出裁决，双方对此不服，

认为仲裁庭认定的事实存在严重错误，而该仲裁委员会随后也发现当事人反映的事

实确实存在，仲裁庭认定的事实严重错误。对此，正确的处理方式是（）。

A甲公司、乙公司重新达成仲裁协议申请仲裁

B仲裁委员会裁定撤销该仲裁裁决。由当事人重新选任仲裁员重新仲裁

C甲公司、乙公司达成书面协议，已进行的仲裁程序无效，双方可以向有管辖权的

人民法院起诉

D甲公司和乙公司可以请求人民法院撤销该仲裁裁决

答案

D

21.题型：单选题

甲、乙公司共同投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，工程施工中由

乙公司负责的部分工程发生了质量事故给业主造成了20万元的损失而产生了赔偿

责任。对此，正确的处理方式应当是（）。

A业主方只能要求乙公司赔偿20万元

B业主方要求甲公司赔偿其中10万元，甲认为是乙公司的责任拒绝赔偿

C甲公司支付了业主方的10万元赔偿，但赔偿后按联合承包协议向乙追赔

D乙公司不考虑联合承包协议，拒绝甲公司的追赔要求

答案

C

解析

《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，

就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合

同的履行承担连带责任。共同承包各方应签订联合承包协议，明确约定各方的权

利、义务以及相互合作、违约责任承担等条款。各承包方就承包合同的履行对建设

单位承担连带责任。如果出现赔偿责任，建设单位有权向共同承包的任何一方请求

赔偿，而被请求方不得拒绝，在其支付赔偿后可依据联合承包协议及有关各方过错

大小，有权对超过自己应赔偿的那部分份额向其他方进行追偿。故选项C正确。

22.题型：单选题

甲乙在履行合同过程中发生争议，双方对合同中的仲裁条款效力有异议，甲申请仲

裁委员会认定，而乙请求法院认定，则下述说法正确的是（）。

A由仲裁委员会作出决定

B由人民法院裁定

C由先收到申请一方决定

D由仲裁委员会和人民法院协商确定

答案

B

23.题型：多选题

法的形式的含义包括（）。*

A创制机关的性质及级别

B法律规范的地域效力

C法律规范的内涵

D法律规范的期间效力

E法律规范的效力等级

答案

A,B,E

解析

法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。它包括4层含义：（1）法律规范创

制机关的性质及级别：（2）法律规范的外部表现形式：（3）法律规范的效力等级：（4）

法律规范的地域效力。

24.题型：单选题

在缺陷责任期内由于承包人原因造成缺陷，按照《建设工程质量保证金管理暂行办

法》规定，下列有关其责任和费用承担的说法中，错误的是（）o

A承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用

B承包人不维修也不愿承担费用的，发包人可按合同约定扣除保证金，由承包人承

担违约责任

C承包人维修并承担相应费用的，免除其对工程的一般损失赔偿责任

D承包人不维修而愿承担费用的，发包人可负责组织维修，并按约从保证金中扣除

费用

答案

C

25.题型：单选题

某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限

内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔，则应由（）

A保险公司承担全部损失

B保险公司承担除外责任以外的全部损失

C业主自行承担全部损失

D业主和保险公司协商分担损失

答案

C

26.题型：单选题

《水下文物保护管理条例》规定，水下文物不包括（）以后的与重大历史事件、革

命运动以及著名人物无关的水下遗存。

A1900年

B1910年

C1911年

D1920年

答案

C

解析

《水下文物保护管理条例》规定，水下文物是指遗存于下列水域的具有历史、艺

术和科学价值的人类文化遗产：（1）遗存于中国内水、领海内的一切起源于中国

的、起源国不明的和起源于外国的文物；（2）遗存于中国领海以外依照中国法律由

中国管辖的其他海域内的起源于中国的和起源国不明的文物；（3）遗存于外国领海

以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物。以上规定内容不包括

1911年以后的与重大历史事件、革命运动以及著名人物无关的水下遗存。

27.题型：单选题

下列各项，《水污染防治法》未作禁止规定的是（）o

A向水体排放和倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物

B向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废物

C向水体排放低放射性物质的废水

D向水体排放、倾倒放射性固体废物

答案

C

28.题型：单选题

工程建设国家标准实施后，其复审周期一般为（）年。A

3B

4C

5D

6

考点

2Z207011工程建设标准的分类

解析

国家标准实施后，应当根据科学技术的发展和工程建设的需要，由该国家标准的管

理部门适时组织有关单位进行复审，复审一般在国家标准实施后5年进行1次。

考点：国家标准的复审与修订

29.题型：单选题

某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同的约定由建筑公司预

先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生

争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利

息、，人民法院应（）。A

对该诉讼请求全部予以支持B

对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持C

对该诉讼请求全部不予支持D

对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

考点

2Z204012建设工程工期和支付价款的规定

解析

本题考查的是工程价款的支付。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案

件适用法律问题的解释》规定：当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利

息的，不予支持。

考点：工程垫资的处理。

30.题型：单选题

实行开工报告审批制度的建设工程，必须符合（）的规定.

A施工许可证发证机关

B县级以上人民政府

C省市人民政府

D国务院

答案

D

31.题型：多选题

在下列关于合同变更的表述中，正确的是（）。A

合同当事人在合法的条件下，协商一致后可以变更合同B

中外合作者在合作期内协商同意后就可以对合作合同作重大变更C

设计合同中的设计变更属于合同的变更D

建设工程施工中经工程师批准的工程变更属于合同变更E

当事人对合同变更内容约定不明的，推定为未变更

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

该题选项难点主要在B、C选项的判断上。B项表述错误是因为这种变更还有一个

前提是须经审查批准机关批准；建设工程施工中的工程变更不属于合同变更是因为

工程变更往往不是签订合同的主体协商确定的，一般是由工程师单方面根据现场实

际情况来决定的。设计变更与工程变更不同，设计变更往往是由建设单位向设计单

位提出，设计单位综合考虑分析后再出具设计变更单，是由双方协商确定的。选定

为ACE。

考点：合同的变更

32.题型：单选题

下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是（）。

A安全生产法

B建筑业企业资质管理规定

C工程建设项目施工招标投标办法

D安全生产许可证条例

答案

D

解析

国务院制定的是行政法规，《安全生产许可条例》是行政法规。

33.题型：单选题

关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法中正确的是（）。[2015]

A

监理单位仅对施工质量承担责任B

监理单位在接受监理委托后，因利害关系需要回避的，可转让监理业务C

工程监理实行总监理工程师负责制D

监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任

考点

2Z207033工程监理单位相关的质量责任和义务

解析

工程监理单位质量违法行为应承担的法律责任

考点：工程监理的职责和权限

34.题型：单选题

某工程施工合同约定2004年1月1日业主应向承包商支付工程款，如果承包商一

直没有提出索要工程款的要求，业主也没有主动提出同意支付工程款，则（）。

A截止于2006年1月1日，承包商丧失诉讼权

B2006年1月1日以后，即使业主同意支付工程款，承包商也无权收取

C截止于Z006年1月1日.承包商丧失胜诉权

D承包商获得工程款的权利最长保护2年

答案

C

解析

这里要注意区别“诉权”、“胜诉权”、“实体权利”。因此.选项C正确。

35.题型：多选题

根据《合同法》应当采用书面形式的合同有（）。[2015]A

建设工程勘察合同B

委托合同C

建设工程施工合同D

建设工程设计合同E

承揽合同

考点

2Z204011建设工程施工合同的法定形式和内容

解析

根据《合同法》应当采用书面形式的合同有建设工程勘察合同、建设工程施工合

同、建设工程设计合同

考点：建设工程施工合同的法定形式。

36.题型：单选题

施工企业不执行公安部门作出的停工决定，由（）强制执行。

A建设单位

B人民法院

C建设行政主管部门

D公安部门

答案

D

37.题型：单选题

根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》规定，下列

关于见证取样人员的说法正确的是（）o

A见证人员应由建设单位的专业管理人员担任

B见证人员必须由该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任

C取样人员应由该工程的监理单位的专业技术人员担任

D试样应作出标识、封志并由见证人员和取样人员签字

答案

D

解析

见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人

员担任，故ABC选项的说法错误；在施工过程中，见证人员应按照见证取样和送

检计划，对施工现场的取样和送检进行证。取样人员应在试样或其包装上作出标

识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、样日期、样品名称和样品数

量，并由见证人员和取样人员签字。见证人员和取样人员应对试的代表性和真实性

负责。故D选项正确。

38.题型：单选题

房屋建筑工程施工总承包二级企业法定的净资产为（）。A

注册资本金3亿元以上，净资产6亿元以上B

净资产1亿元以上C

净资产4000万元以上D

净资产800万元以上

考占

2Z202021企业资质的法定条件和等级

解析

《建筑业企业资质标准》中规定：一级企业净资产1亿元以上；二级企业净资产

4000万元以上；三级企业净资产800万元以上。2016年教材新改。

考点：有符合规定的注册资本。

39.题型：多选题

民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。法律规定用书面

形式的，应当采用书面形式。书面委托代理的授权委托书应当载明（）o

A代理人的简历

B代理人的资质

C代理人的姓名或者名称

D代理事项、权限和期间

E委托人签名或者盖章

答案

C,D,E

解析

书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和

期间，并由委托人签名或者盖章。委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担

民事责任，代理人负连带责任。

40.题型：单选题

2015年，某高速公路项目招标,购买招标文件时间从8月23日起，招标文件载明的下

列活动时间中，合法的是（）.

A出售招标文件的截止日期为8月25日

B提交投标文件的截止日期为9月13日

C开标时间为9月10日

D投标有效期截止于9月13日

答案

B

41.题型：单选题

关于孳息的归属和买卖合同的解除说法错误的是（）。A

标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有B

交付之后产生的孳息，归买受人所有C

分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的三分之一的，出卖人有权

解除合同D

分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人有权

解除合同

考点

2Z204032买卖合同的法律规定

解析

分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人有权

解除合同。注意看清题目让选错误的是，故选C

考点：孳息的归属和买卖合同的解除

42.题型：单选题

《生产安全事故应急预案管理办法》规定，建筑（）应当组织专家对本单位编制

的应急预案进行评审。A

施工单位B

建设单位C

设计单位D

监理单位

考点

2Z206042施工生产安全事故应急救援预案的规定

解析

《生产安全事故应急预案管理办法》规定，建筑施工单位应当组织专家对本单位编

制的应急预案进行评审。

考点：生产安全事故应急救援预案的评审和备案

43.题型：单选题

在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤、死

亡。该施工企业的行为构成（）。

A重大责任事故罪

B重大劳动安全事故罪

C强令违章冒险作业罪

D工程重大安全事故罪

答案

B

解析

《刑法》第135条规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而

发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责

任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有

期徒刑。该施工企业的行为构成重大劳动安全事故罪。

44.题型：单选题

在工作中遭受事故伤害的张某，需要暂停工作接受工伤医疗。张某停工留薪期一般

不超过()。

A3个月

B6个月

C9个月

D12个月

答案

D

解析

职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留

薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12

个月。故选项D正确。

45.题型：单选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人未履行安全生产管理

职责.但尚未发生安全事故的，首选的处理办法是().

A责令施工单位停业整顿

B给予罚款处理

C给予撤职处分

D责令限期改正

答案

D

46.题型：单选题

《建筑法》及相关建设法规规定，施工单位允许他人以自己的名义承揽工程,按规定

可进行下列除（）以外的处罚.

A责令改正,没收非法所得

B责令停业整顿，降低资质等级

C处以罚款

D吊销营业执照

答案

D

47.题型：多选题

借款合同的法律特征主要体现在（）。A

借款合同的标的物是货币B

借款合同一般为不要式合同C

借款合同一般为要式合同D

借款合同一般为有偿合同E

借款合同的标的物是物品

考点

2Z204033借款合同的法律规定

解析

借款合同的主要法律特征：借款合同的标的物是货币；借款合同一般为要式合同;

借款合同一般是有偿合同（有息借款）。

考点：借款合同的法律特征

48.题型：单选题

依照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，一般情况下，自事故发生之日

起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A5

B7

C15

D30

答案

D

解析

《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，自事故发生之日起30日内，事故

造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日

起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

49.题型：多选题

建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必

须与主体工程（）。

A同时立项

B同时设计

C同时施工

D同时竣工

E同时投产使用

答案

B,C,E

50.题型：单选题

根据《物权法》，住宅建设用地使用权期间届满的，（）。[2012]A

自动续期B

依法办理手续后续期C

自动消灭D

由主管部门注销

考点

2Z201041物权的主要种类和与土地相关的物权

解析

本题考查住宅建设用地使用权的延续依据《物权法》第149条，住宅建设用地使用

权期间届满的，自动续期。故A选项正确。

考点：建设用地使用权。

51.题型：单选题

劳动合同依法解除，用人单位支付经济补偿金的标准，（）不正确。*

A按劳动者在本单位工作的年限，每满I年支付I个月工资的标准

B月工资是指劳动者在合同解除前的上月工资

C劳动者月工资超过本地区上年度职工月工资3倍的，按3倍支付

D经济补偿的年限最高不超过12年

答案

B

52.题型：单选题

包工头王某挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质

量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由（）承担赔偿责

任.

A王某

B建筑公司

C建筑公司和王某连带

D双方按事先的约定

答案

C

53.题型：单选题

在工程建设领域.环境噪声污染的防治主要包括施工现场和（）环境噪声污染防治两

个方面.

A交通运输

B建设项目

C社会生活

D制品加工

答案

B

54.题型：单选题

根据《劳动合同法》，下列关于用人单位向劳动者支付报酬的说法中，正确的是（）.

A劳动报酬中的货币工资不包括津贴与补贴

B用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替支付

C劳动者在婚丧假期间，用人单位可不支付工资

D用人单位拖欠劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院

应当依法发出支付令

答案

D

55.题型：单选题

除专用合同条款另有约定外,（）应办理建筑工程一切险或安装工程一切险并支付保

险费用.

A发包人

B承包商

C分包商

D监理单位

答案

A

56.题型：多选题

以下属于刑事责任承担方式的有（）。

A拘役

B罚金

C管制

D行政拘留

E罚款

答案

A,B,C

57.题型：多选题

下列选项中，属于行政处分的有（）=

A警告

B降级

C撤职

D行政拘留

E剥夺政治权利

答案

A,B,C

58.题型：单选题

下列选项中，除（）以外均为出卖人的标的物存在权利瑕疵.

A标的物不具有约定或法定的品质

B出卖人对标的物没有完全的所有权或处分权

C标的物的处分涉及其他人的物权

D标的物的处分涉及第三人的利益

答案

A

59.题型：单选题

为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保

险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款（）的罚款。

A1倍以上3倍以下

B3倍以上5倍以下

C5倍以上10倍以下

D10倍以上

答案

A

60.题型：多选题

建设用地使用权人有权将建设用地使用权进行（）。

A出让

B互换

C出资

D赠与

E抵押

答案

B,C,D,E

解析

建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，但

法律另有规定的除外。建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠

与或者抵押，应当符合以下规定：（1）当事人应当采取书面形式订立相应的合同。

使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。（2）应当向登记

机构申请变更登记。(3)附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处

分。

61.题型：单选题

根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当定裁定中止执行情形的是()。

A执行案件申请人撤销申请的

B作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的

C追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的

D作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的

答案

D

解析

执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序。有下列

情况之一的，人民法院应裁定中止执行：(1)申请人表示可以延期执行的;(2)案外人

对执行标的提出确有理由异议的;(3)作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人

继承权利或承担义务的;(4)作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利

义务承受人的;(5)人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可

供执行等。中止的情形消失后，恢复执行。在执行过程中，由于出现某些特殊情

况，执行工作无法继续进行或没有必要继续进行的，结束执行程序。有下列情况之

一的，人民法院应当裁定终结执行：⑴申请人撤销申请的;⑵据以执行的法律文书

被撤销的;(3)作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的;(4)追

索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的;(5)作为被执行人的公民因生活困

难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的;(6)人民法院认为应当终结执行

的其他情形。

62.题型：单选题

在工程建设标准中，()不属于强制性标准的用词。

A不得

B不应

C必须

D不宜

答案

D

63.题型：单选题

建设部《关于加快推进建筑市场信用体系建设工作的意见》中提出，同步推进

()。

A政府对市场主体的守法诚信评价和行业协会协助政府部门的综合信用评价

B社会中介信用机构的综合信用评价和行业协会的综合信用评价

C政府对市场主体的守法诫信评价和社会中介信用机构的综合信用评价

D行业协会的综合信用评价和行业协会协助政府部门的综合信用评价

答案

C

64.题型：单选题

某工程施工合同约定，2004年1月1日业主应向承包商支付工程款但却没有支

付.2004年12月I日承包商确认权利被侵害并就此向法院起诉。由于承包商提起诉

讼，诉讼时效将可至()。

A2005年1月1日

B2006年2月1日

C2006年8月1日

D2006年12月1日

答案

D

65.题型：单选题

劳动者和用人单位订立平均每天工作时间不超过4小时的劳动合同，可以订立

()oA

书面形式B

口头形式C

其他形式D

法律登记

考点

2Z204021劳动合同订立的规定

解析

劳动者和用人单位订立平均每天工作时间不超过4小时的劳动合同，可以订立口头

协议。

考点：订立劳动合同应当注意的事项

66.题型：单选题

根据《刑法》第187条规定，对施工单位直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘

役，并处罚金的情形是施工单位（）。

A违反国家规定，降低工程质量标准

B违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故

C违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，后果特别严重

D降低工程质量标准，后果特别严重

答案

B

解析

答案B

《刑法》第137条规定“建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家

规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期

徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并

处罚金。”由此可见，确定刑罚轻重是有条件、分情形的。对照此条规定可知，正

确答案为B。

67.题型：单选题

对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修

费用最终由（）负责。

A监理单位

B责任方

C建设单位

D施工单位

答案

B

68.题型：多选题

下列关于土地所有权的说法，正确的是（）.

A城市市区的土地属于国家所有

B农村和城市郊区的土地属于农民集体所有

C宅基地属于国家所有

D宅基地属于农民集体所有

E自留地、自留山属于农民集体所有

答案

A,D,E

69.题型：单选题

某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当（）。

A延续有效

B注销注册或变更注册

C被吊销

D被撤销

答案

B

70.题型：单选题

施工生产安全事故应急救援预案的主要作用不包括（）。

A事故预防

B应急处理

C抢险救援

D事故调查

答案

D

71.题型：多选题

根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者签订合同时采取的正当行为有（）。

[2014]A

约定专业技术培训服务违约金B

扣押居民身份证C

签订竞业限制协议书D

扣押执业资格证E

要求提供担保

考占

2Z204021劳动合同订立的规定

解析

用人单位不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物，不得扣押劳

动者的居民身份证或其他证件。

考点：订立劳动合同应当遵循的原则

72.题型：单选题

根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力

考核合格就可以任职的岗位是（）o

A施工企业的总经理

B施工项目的负责人

C施工企业的技术负责人

D施工企业的董事

答案

D

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专

职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职。

选项D,企业的董事不属于施工单位的主要负责人和安全生产管理人员。

73.题型：多选题

下列关于劳动合同的说法中，正确的有（）。

A劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为

期限的劳动合同

B劳动合同期限是劳动合同存在的前提条件

C建立劳动关系应当订立书面劳动合同

D固定期限劳动合同的效力有明确的起始和终止时间

E无固定期限劳动合同没有终止时间

答案

A,B,C,D

74.题型：单选题

知识产权仅在法律规定的期限内受到法律的保护，一旦超过法定期限，这一权利就

自行消灭，这体现了知识产权的（）。A

双重性B

专有性C

地域性D

期限性

考点

2Z201061知识产权的法律特征

解析

知识产权仅在法律规定的期限内受到法律的保护，一旦超过法定期限，这一权利就

自行消灭。该智力成果就成为整个社会的共同财富，为全人类共同所有。

考点：期限性。

75.题型：多选题

保证的方式分为（）.

A一般保证

B定金保证

C部分连带责任保证

D连带责任保证

E抵押

答案

A,D

解析

定金和抵押、质押、留置、保证,均为担保方式，其中的保证方式分为一般保证和

连带责任保证.故答案为A、D.

76.题型：单选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位、设计单位有未按照强制性标准进

行勘察、设计的，责令限期改正，处（）的罚款。A

1万元以上10万元以下B

5万元以上30万元以下C

10万元以上30万元以下D

10万元以上50万元以下

考点

2Z206052勘察、设计单位相关的安全责任

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位、设计单位有未按照强制性标准进

行勘察、设计的，责令限期改正，处10万元以上30万元以下的罚款。

考点：勘察、设计单位应承担的法律责任

77.题型：单选题

建设工程实行施工许可证制度，主要是为了（）。

A杜绝违章建筑

B确认建筑施工单位的施工能力和条件

C防止施工单位违法转包工程

D确保工程项目符合法定的开工条件

答案

D

解析

建立施工许可制度，有利于保证建设工程的开工符合必要条件，避免不具备条件

的建设工程盲目开工而给当事人造成损失或导致国家财产的浪费，从而使建设工程

在开工后能够顺利实施，也便于有关行政主管部门了解和掌握所辖范围内有关建设

工程的数量、规模以及施工队伍等基本情况，依法进行指导和监督，保证建设工程

活动依法有序进行。

78.题型：单选题

甲、乙两人在某建筑公司的工地工作。某日上班时，甲因疏忽大意，操作不当，致

乙右臂伤残。有关该事件的下列表述中，正确的是（）。

A即使乙不能从事原来的工作，也不能由建筑公司另行安排工作，建筑公司仍不得

解除与乙的劳动合同

B乙所受损失应向甲要求赔偿

C建筑公司因此解除与乙的劳动合同，应当提前30日以书面形式通知乙

D建筑公司在对乙作出相应经济赔偿的前提下可以解除与乙的劳动合同

答案

A

解析

《劳动合同法》第四十二条规定：”劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依

据本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同：（一）患职业病或者因工负伤

并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（二）患病或者负伤，在规定的医疗期内

的；（三）女职工在孕期、产期、哺乳期内的；（四）法律、行政法规规定的其他

情形。”由此可知应选A,而B、C、D是错误的。本题中乙是因工负伤，应由建筑

公司承担责任。

79.题型：单选题

某精装修住宅工程，总承包单位甲经建设单位同意，将装修工程分包给某分包单位

乙施工。工程竣工验收发现：飘窗处墙体出现渗雨，部分房间地面石材出现大面积

花斑。对于上述质量问题的责任承担，说法正确的是（）。

A由甲承担责任，乙无责

B由甲和乙承担连带责任

C甲对飘窗墙体渗雨问题负责，乙对地面石材花斑问题负责

D甲对飘窗墙体渗雨问题负责，甲和乙对地面石材花斑问题负连带责任

答案

D

解析

根据《建筑法》第29条第2款规定：“建筑工程实行总承包的，工程质量由工程

总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质

量与分包单位承担连带责任。”本题中，地面石材铺装属于分包单位乙施工的装修

工程，应由甲和乙对地面石材花斑问题负连带责任；飘窗处墙体是由总承包单位甲

施工，应由甲对飘窗墙体渗雨问题负责。故选项D为正确答案。

80.题型：单选题

城市道桥、铁路（包括轻轨）、工业厂房等建设项目，在建成后的使用过程中可能

会对周围环境产生噪声污染。建设单位应依法规定防治措施的时间是（）。A

立项准备时B

建设前期C

建成后D

投入使用后

考点

2Z205011施工现场噪声污染防治的规定

解析

原文是城市道桥、铁路（包括轻轨）、工业厂房等建设项目，在建成后的使用过程

中可能会对周围环境产生噪声污染。因此，建设单位在建设前期就须依法规定防治

措施，并同步建设环境噪声污染防治设施。故选项B正确。

考点：建设项目环境噪声污染的防治

81.题型：多选题

关于仲裁协议的说法，正确的有（）。*

A仲裁协议应当是书面形式

B仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可

C仲裁协议必须在纠纷发生前达成

D没有仲裁协议，也就无法进行仲裁

E仲裁协议排除了人民法院对合同争议解决的管辖权

答案

A,D,E

82.题型：多选题

建设工程施工合同履行过程中可能会出现以下原因所造成的损失，应由承包人承担

的损失有（）.

A因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工、停工的损失

B承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损

失

C发包方中途变更设计造成的损失

D发包方采购的材料经承包方验收入库后,工地出现偷盗造成材料损失

E发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁

答案

A,B,D

83.题型：单选题

群防群治制度是施工企业进行（）的重要内容，也是群众路线在安全生产管理工

作中的具体体现。A

民主管理B

行政管理C

政府管理D

公司管理

考点

2Z206021施工单位的安全生产责任

解析

群防群治制度是施工企业进行民主管理的重要内容，也是群众路线在安全生产管理

工作中的具体体现。

考点：建立健全群防群治制度

84.题型：单选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，（）应当对有关安全施

工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A建设单位项目负责人

B总监理工程师

C施工单位负责项目管理的技术人员

D施工单位项目经理

答案

C

85.题型：单选题

某银行与某投资商签订了担保合同，双方当事人没有约定保证方式，此时应按照

（）oA

一般保证承担保证责任B

连带责任保证承担保证责任C

部分连带责任保证承担保证责任D

由双方认定的第三方确定保证责任

考点

2Z201072建设工程保证担保的方式和责任

解析

保证方式分为一般保证和连带保证责任两种方式，当事人对保证方式没有约定，则

按连带责任保证承担保证责任，故为B。

考点：保证方式。

86.题型：单选题

甲是某产品的专利权人，乙于2008年3月I日开始制造和销售该专利产品。甲于

2009年3月1日对乙提起侵权之诉。经查，甲和乙销售每件专利产品分别获利为

二万元和一万元，甲因乙的侵权行为少销售100台，乙共销售侵权产品300台。乙

应对甲赔偿的额度为（）万元。

A200

B250

C300

D500

答案

A

87.题型：单选题

按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（）。*

A厂矿的职能部门

B有限责任公司

C政府机关

D某高等学校

答案

B

88.题型：多选题

某大型水电站建设项目，项目业主与某电机生产厂签订了发电机购买合同。合同中

约定了发电机的质量、交付时间及款项交付方式等内容。此时项目业主的主要义务

有（）。

A支付价款的义务

B瑕疵担保义务

C受领发电机的义务

D对发电机进行验收的义务

E对发电机生产过程进行管理的义务

答案

A,C,D

解析

答案A、C、D

买卖合同中，买受人的义务包括支付价款、受领标的物、对标的物进行检验等。B

答案对标的物瑕疵担保是出卖人的义务，与题意不符。E答案对发电机生产厂的生

产过程进行管理是发电机生产厂的内部事务，非买受人的义务，亦与题意不符。故

正确答案为A、C、D„

89.题型：单选题

某地下车库工程施工中，挖掘机司机挖到明朝某位皇亲的墓，非但没有及时上报，

而是将其重新掩埋，在晚上带人将古墓里的文物盗走，后经公安部门的努力，追回

部分文物，但其他出土文物不知去向。对该挖掘机司机违法行为的处理不包括

()O

A承担民事责任

B停职检查并作价赔偿

C追究刑事责任

D接受治安管理处罚

答案

B

解析

依据《文物保护法》第64条、第65条规定，对于盗窃、哄抢、私分或者非法侵

占国有文物的，构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成文物灭失、损毁的，依法承

担民事责任；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚。

90.题型：单选题

按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是()0

A施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程

B属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程

C施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的工程

D经济适用房工程

答案

D

解析

《招标投标法》规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的

勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进

行招标：①大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；②全

部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；③使用国际组织或者外国政府

贷款、援助资金的项目。选项D属于关系社会公共利益的项目，必须进行招标。

91.题型：单选题

按照《担保法》的